簡易的施工委托合同樣本
隨著法律觀念的日漸普及，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的簡易的施工委托合同樣本，歡迎大家分享。
簡易的施工委托合同樣本1
建設單位: (以下簡稱甲方)
承包單位： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱：臨清豪翰商貿城一期10KV配電工程施工
2、工程地點：新華路與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及范圍
承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。
承包范圍：
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統施工:龍山路過路150頂管100米;從10KV1013南華線9號桿T接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630KVA箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23#樓北側1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協調與供電部門的關系，辦理施工驗收手續。
三、工期
20__年7月15日至20__年8月15日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂后2日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款后2小時內必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內將質保金無息支付給乙方。
五、箱變技術要求
1、歐式景觀樣式。設備配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備，以達到驗收通過為準;
2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內外必須要有標示牌;
3、每組箱變內部低壓出線為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;
4、變壓器采用2臺S11-630KVA-10.5(22.5%)/0.4KV變壓器(產品是銅芯，“達馳”牌);
5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達到國家行業標準);
6、母排要求銅母排，國家標準T2銅排，質量標準參照國家標準規范要求;
7、電氣開關等元器件品牌為“正泰”或質量不低于該品牌。
六、安裝質量標準
1、甲乙雙方約定本工程施工質量標準：按國家、地方及行業有關標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的電氣工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。
2、乙方提供的材料、設備質量標準：執行最新國家及行業標準、國家和地方行政主管部門的有關規定。如因質量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。
3、其他要求可參照有關國家標準、國家機械部及企業標準執行。
4、由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;
5、若經甲方抽檢發現乙方在施工中存在偷工減料現象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價的10%支付違約金。
七、雙方責任
甲方責任：
1、提供工程施工機械及設備存放臨時用地。
2、施工現場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。
3、及時支付工程款。
乙方責任:
1、合同簽訂后3日內向甲方提供高壓系統設計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;
2、工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的施工資料、設備原始資料、設備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;
3、乙方負責向臨清市供電公司有關部門按規定程序申報該工程的驗收工作。
4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業安全及施工相關規程、規定，確保施工安全和施工質量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過，乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3‰，給甲方賠償損失。
5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630KVA的配電施工工程，須協助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關按市場價賣出。
八、質保期
箱變、高壓分接箱質保期二十年，其它質保期兩年。
在質保期內，乙方必須在24小時內對該工程出現的質量問題無條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。
十、合同生效
合同生效時間：20__年7月15日。
本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。
甲方：
乙方：
法定或委托代表人：
法定或委托代表人：
開戶銀行：
銀行賬號：
簡易的施工委托合同樣本2
發包方(甲方)： 工程委托施工合同(單包)
承包方(乙方)： 身份證號碼：
本著公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：
一、 工程概況：
1. 工程名稱：
2. 工程地址：
3. 承包范圍：
居室面積： 居室間數：
4. 工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、 承包方式：
1. 工期： 天，自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
2. 工程承包價款：
A.工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。
B.工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
3.承包信譽保證及質保條款：
A.根據甲方公司工程管理規定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金
元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。
B.乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
C.工程竣工驗收合格后，乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即;________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
4.工程質量及管理約定：
A.乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B.工程驗收合格后，乙方應負責在一周內收取業主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5.工程款支付方式：
A.合同簽定后，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。
B.乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后______天內。
6.雙方其它約定：
三、 工程質量要求：
按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。
四、 甲方的責任及義務
1. 提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。
2. 開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。
3. 派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。
4. 嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。
五、 乙方的責任及義務
1. 嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
2. 在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的`施工。驗收單必須有客戶簽字。
3.
嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔并賠償。
4. 必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
5. 必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6. 甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。
7. 乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣事故發生;防止物品損壞。凡有上述情況發生，一切責任由乙方承擔。
六、 爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或報請公司總辦進行協調。
2. 當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、 附則
1. 本合同甲、乙雙方各執一份。
2. 本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲方： 乙方：
代表人： 家庭住址：
單位地址： 郵政編碼：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
簡易的施工委托合同樣本3
委托單位(甲方)： 施工單位(乙方)：
甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法施工任務。本著平等互利的原則，為明確雙方責任，經雙方協商簽訂本合同。
一、項目名稱： 陽泉西環高速公路隧道物探工程 。
二、施工期限：本工程自_20___年12月10日至_20__年12_月24日。
三、工作內容：
乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線長4400米，共三條測線，約20個測點。
四、質量與驗收
要求乙方物理點合格率達到95%
五、費用及結算
施工費用約 12 萬元 ，工程結束驗收合格后，在報告提交7天內，甲方按實際工作面積一次結算。
六、甲方責任
1、按照合同約定及時撥付資金。
2、派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協調各方工作。
3、審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。
4、按約定辦理驗工計價手續、撥付和結算工程價款。
5、按規定辦理項目預算(概算)執行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續。
6、按有關規定參加竣工驗收交接工作。
七、乙方責任
1、接受甲方委托的監理單位的監理。
2、嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質量，按合同約定時間完工和交付使用。
3、堅持文明施工，做好施工現場環境保護、勞動保護和安全生產。
4、乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施;地下管線等設備。
5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。
八、違約責任
違約方按5%支付違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜，雙方協商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。
(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。
十、本合同一式__陸__份，甲乙雙方各執___叁_____份。
甲 方(蓋章)：_________ 乙 方(蓋章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 _________年____月____日
【簡易的施工委托合同樣本】相關文章：
簡易施工合同范本01-15
常用的拆遷委托合同樣本01-19
律師風險代理委托合同樣本-委托合同01-04
經典的法律事務委托合同樣本01-19
最新法律律師委托合同樣本01-19
律師風險代理委托合同樣本01-05
簡易施工合同范本（精選6篇）11-10
建筑施工企業簡易征收的項目如何賬務處理08-08
施工責任書簡單版樣本02-07
2017年道路施工合同樣本08-09