房屋買賣合同精品[15篇]
在不斷進步的社會中,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式嗎?以下是小編為大家收集的房屋買賣合同,歡迎閱讀與收藏。
房屋買賣合同1
甲方(出賣方):_________身份證號:___________________________
現住址:___________________________
乙方(購買方):_________身份證號:___________________________
現住址:___________________________
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,甲乙雙方及家庭所有人在平等、自愿、協商的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協議供互相遵守:
一、甲方將位于___________________________號樓_________單元_________號室房屋和地下停車位(地下停車位_________—_________)、庫房出賣給乙方,其中房屋總面積_________平方米。
二、房屋價格:雙方約定該房的總價為大寫人民幣_________萬_________仟元整(¥_________)。乙方已付清了定金貳萬元(¥_________),乙方將剩余伍拾玖萬伍仟元整(¥__________________)夫妻雙方將房屋網簽合同簽字后一次性付給甲方。
三、此房屋為裝修房屋拎包入住室,房屋內現有電視柜、滾筒洗衣機、茶幾等設施設備一并賣與乙方。
四、付款方式:一次性全額付清房款(定金_________元),以收據為證。
五、其他約定:
1、甲方應于合同簽訂之日起將房屋鑰匙(把),購房協議,購房及入網繳費的所有原始票據,預繳費卡(水、電、天然氣、有線電視、供暖)等全部交付乙方。房屋在簽合同之日前的所有產生的費用甲方一次性繳清(其中物業費截止_________年_________月,水、電、天然氣、有線電視、供暖等以本協議簽訂時實際余額為準。)
2、乙方在辦理產權過戶或登記時甲方必須積極配合,無任何條件給乙方提供身份證、戶口證明及婚姻證明等,并簽字、壓印。如不配合或提出其他要求,則視為違約,承擔違約責任。以后辦理產權過戶所需費用由乙方承擔。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
3、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無債權抵押和他項權利設定或其它糾紛,房屋產權永久性歸乙方所有。
4、乙方應在雙方辦理房屋網簽變更手續完畢當日一次性向甲方支付剩余房款__________________元整。如乙方延誤支付剩余房款,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由乙方依法負賠償責任。
六、甲方同意配合乙方提供辦理房屋所需要的材料及手續,簽訂購房合同,過戶手續過程中的所有費用均由乙方承擔。甲方隨時配合乙方辦理房屋網簽變更手續。
七、本協議在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,可由有關部門調解,協商或調解不成的.,依法向房屋所在地的人民法院提起訴訟。
八、本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份。
九、合同附件:
1、甲、乙雙方夫妻的身份證、結婚證、戶口本復印件;
2、甲方的購房協議書原件(如房產證、不動產登記證和國有土地使用證辦齊應全部交付給乙方)。
3、甲方提供所有原始購房票據原件。
(以下無正文)
甲方簽字(夫妻雙方):_________電話號碼:__________________
乙方簽字(夫妻雙方):_________電話號碼:__________________
簽訂日期:_________年_________月_________日
房屋買賣合同2
甲方:________(以下簡稱甲方)
負責人:______________________
乙方:________(以下簡稱乙方)
負責人:______________________
一、定貨規格
乙方需向甲方訂購D精品果:
(1)76~80______件;
(2)81~85______件;
(3)81~90件;
(4)91以上的____件,按照乙方要求供貨,每箱精品果均為每件___元,合計________箱,總合計________元,預定蘋果買賣協議。
二、雙方的權利與義務
1.若乙方提前定貨,需向甲方,按照預定貨量總金額的50%的預交定金,為乙方存放蘋果期限為________年____月____日為止。
2.甲方按照乙方的定貨數量妥善保證貨源,不得有假冒偽劣產品,假一賠十。
3.甲方為乙方提供可靠物流服務,物流費用由乙方負責。
三、違約責任
1.按照定貨合同,乙方在預定期限內不能履行合同,應提前30天通知甲方,乙方有權索取交給甲方的預付款,合同范本《預定蘋果買賣協議》。若期限結束,乙方未能履行此合同,甲方有權不退還乙方的預付款,并追究乙方因此造成的全部損失。
2.按照定貨合同,甲方在預定期限內應保質保量,按時交貨。若甲方在預定期限內不能履行合同,應提前30天通知乙方,并退還乙方的預付款。若期限結束,甲方未能履行此合同,乙方有權索取交給甲方的預付款,并追究甲方因此造成的全部損失。
四、法律效力
1.本協議條款的任何變更、修改或增減,需經雙方協商同意后簽署書面文件,作為本協議不可分割的'組成部分,并和本協議具有一樣的法律效力。
2.本協議經雙方簽字蓋章即生效。
3.本協議一式兩份,雙方各執一份。
4.因執行本協議發生的或與本協議有關的一切爭議,甲乙雙方應通過友好協商解決,如雙方協商仍不能達成一致意見時,則提交仲裁機構。
甲方簽字:________
乙方簽字:________
________年____月____日
房屋買賣合同3
甲方(出售方):
身份證號:
乙方(買受方):
身份證號:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律法規的規定,甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條房屋基本情況
1、甲方所售房屋(以下簡稱該房屋)為樓房/平房,坐落于:_____。該房屋所在樓層為_____層,建筑面積共計_____平方米。
2、該房屋規劃設計用途為住宅/公寓/辦公/商業/其他:_____。
第二條房屋權屬情況
1、該房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號為:_____。
2、該房屋性質屬于下列第_____種情形。
(1)商品房;
。2)已購公有住房;
。3)向社會公開銷售的經濟適用房;
。4)其他房屋。
3、該房屋抵押情況為第_____項:
。1)該房屋未設定抵押。
。2)該房屋已設定抵押,抵押權人為:_____,抵押登記日期為:_____年_____月_____日,他項權利證號為:_____。
4、該房屋租賃情況為第_____項:
。1)甲方未將該房屋出租。
。2)甲方已將該房屋出租,承租人為:_____,租賃期限為:_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,承租人已放棄優先購買權。
第三條成交價格、付款方式及資金劃轉方式
1、經甲乙雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣(大寫)_____億_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整,(¥_____元)。
2、乙方在簽訂本合同時支付定金人民幣(大寫)_____億_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整,(¥_____元)。
3、關于購房款的支付,甲、乙雙方同意按照下述第_____項方式履行:
。1)一次性支付,在房屋所有權轉移登記手續辦理當日,乙方將扣除定金外的剩余房款一次性全額支付給甲方。
。2)分兩次支付,乙方于_____將首付款人民幣_____元(含前期支付全部定金人民幣_____元)以自行支付的方式支付甲方;剩余房款人民幣_____元,乙方在房屋所有權轉移登記手續辦理完畢當日支付給甲方。
(3)關于貸款的約定:乙方向(銀行/公積金管理中心)申辦抵押貸款,擬貸款金額為人民幣(大寫)_____元(¥_____元)。乙方因自身原因未獲銀行貸款或公積金管理中心批準的,雙方同意按照第_____方式解決。
a、乙方自行籌齊剩余房價款,以現金形式支付給甲方。
b、乙方繼續申請其他銀行貸款,至貸款批準,其間已發生的及要產生的各項費用由乙方自行負擔。
c、本合同終止,乙方支付的定金和房價款應如數返還,雙方互不承擔違約責任,在申辦貸款過程發生的各項費用均由乙方承擔。
第四條房屋產權及具體情況的承諾
1、甲方應當保證該房屋沒有產權糾紛,因甲方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應當承擔相應責任。
2、甲方應當保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入的各項房屋附屬設施設備及其裝飾保持良好的狀況。
3、房屋交付之日前所產生的物業管理費、供暖費、水費、電費、有線電視費、燃氣費、電信、電話、網絡費等所有費用由甲方承擔,交付日以后(含交付日)所產生的上述費用由乙方承擔。甲方同意其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額轉移至乙方名下。
第五條房屋的交付
甲方應當在_____前將該房屋交付給乙方。該房屋交付時,應當履行下列第_____項手續:
1、甲方與乙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的度數,并交接相關物品;
2、甲乙雙方在房屋附屬設施、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;
3、移交該房屋房門鑰匙。
第六條違約責任
1、逾期交房責任除不可抗力外,甲方未按照第五條約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照下列方式處理:
按照逾期時間,分別處理(1)和(2),不作累加。
。1)逾期在_____日之內,自第五條約定的交付期限期滿之次日起至實際交付之日止,甲方按日計算向乙方支付已交付房價款萬分之_____的違約金,并于該房屋實際交付之日起_____日內向買受人支付違約金,合同繼續履行。
。2)逾期超過_____日(該日期應當與第(1)項的日期相同)后,乙方有權退房。乙方退房的,甲方應當自退房通知送達之日起_____日內退還已付款,并按照乙方全部已付款的`_____%向乙方支付違約金。
2、逾期付款責任
乙方未按照約定的時間付款的,按照下列方式處理:
按照逾期時間,分別處理(1)和(2),不作累加。
。1)逾期在_____日之內,自約定的應付款期限之次日起至實際支付應付款之日止,乙方按日計算向甲方支付逾期應付款萬分之_____的違約金,并于該房屋實際交付之日起_____日內向甲方支付違約金,合同繼續履行。
。2)逾期超過_____日(該日期應當與第(1)項的日期相同)后,甲方有權解除合同,甲方解除合同的,乙方應當自解除合同通知送達之日起_____日內按照累計的逾期應付款的_____%向甲方支付違約金,并由甲方退還乙方全部已付房款。
第七條稅、費相關規定
本合同履行過程中因政策須繳納新的稅費的,由政策規定的一方繳納;政策中未明確規定繳納方的,由_____方繳納。
第八條權屬轉移登記
當事人雙方同意,_____年_____月_____日,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬登記手續。
第九條簽約承諾
本合同簽署人均保證有簽署本合同并支付或收取定金的權利,若因其無代理權或無權處分,致本合同無法成立、生效的,該方簽署人應按照所簽署的本合同第六條約定和定金規則向對方承擔責任。本條款獨立生效。
第十條不可抗力
因不可抗力不能按照合同約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋(所有權轉移/轉移占有)之日起轉移給乙方。
第十一條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議、由雙方協商解決;協商不成的,依法向所在地人民法院起訴。
第十二條其他
1、對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式_____份,合同各方各執_____份。各份合同文本具有同等法律效力。
3、本合同經各方簽署后生效。
4、簽署時間:_____年_____月_____日。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
聯系人:
聯系人:
聯系方式:
聯系方式:
地址:
地址:
賬戶:
賬戶:
簽訂地點:
房屋買賣合同4
賣方:_____________(以下簡稱甲方)
身份證號碼:_____________
買方:_____________(以下簡稱乙方)
身份證號碼:_____________
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》等相關規定,經友好協商,本著平等互利的原則,就該存量房買賣的`有關事項達成一致,訂立本合同,共同遵守。
1、甲方將坐落在的房地產(產權證書號為:)出售給乙方,該房屋建筑面積平方米,儲藏室(或車庫)平方米。乙方已對甲方所出售的房地產做了充分了解,愿意購買該房地產。
2、甲乙雙方約定上述房地產的成交價格為人民幣(大寫_____________元,小寫:_____________元,付款方式:_____________。
3、甲乙雙方于年月日前向房屋登記機構申請辦理轉移登記。
4、甲方定于年月日前將上述房地產交付給乙方。
5、甲乙雙方約定上述房地產轉移登記中產生的費用由方承擔。
6、本合同一式份,經雙方簽字后即生效,未盡事宜,由雙方約定后簽訂補充協議。
甲方簽字:_____________
乙方簽字:_____________
房屋買賣合同5
甲方:江門市新會區會城明勝置業信息部
乙方(權屬人):身份證號碼:經甲、乙雙方協商一致,就乙方委托甲方代理銷售物業一事,達成以下協議:
一、乙方從的物業全權委托甲方代理銷售,該物業的委托底價為人民幣(大寫):,建筑面積平方米、規格、樓齡,發證日期:發票價:,土地權來源(□
出讓;□劃撥),(□是;□否)房改房;(□是;□否)配售(□車房;□車位);號□車房、□車位,(□有;□
無)產權證;買賣雙方過戶費由地價由,交樓標準。
二、該物業現狀:(□出租、□在住、□空置)每月租金為:____________,租期至________年______月止,(□有;□
無)辦理銀行按揭,在銀行按揭。(□是;□否)已供滿1年。尚欠供樓款萬元。
三、乙方必須確保該物業有關買賣的證件齊全、產權清晰、且未將該物業作任何抵押(不含銀行按揭),乙方(□有;□
無)將該物業的房地產權證和土地證的復印件各一份及鎖匙_____條、出入卡____個交給甲方保管,以便甲方展開銷售工作。
四、代理期間,甲方在促成該物業成交后,銷售所得房款全部歸乙方所有。
五、乙方向甲方支付代理費的方式按下第_____點執行:(1)按銷售總金額的`_____%計提給甲方;(2)高出底價以上的收入作為甲方的代理費;(3)乙方一次性支付________元代理費給甲方。乙方必須在物業過戶當天或之前一次付清代理費給甲方。
六、
該物業成交后的一切按揭、過戶等手續由甲方代辦,乙方協助,過戶所產生的費用按第一點的約定執行,若因乙方的物業因質量或其他問題引起的經濟糾紛和損失,均由乙方負責解決。
七、
該物業成交時,乙方委托甲方代收客戶的購房定金,在買賣雙方辦理過戶手續的當天,甲方將購房定金交給乙方,具體房款收支約定以買方簽訂的《二手買賣合同》為準。
八、乙方委托甲方代理銷售期為售完,為獨家代理,期間乙方自賣,或委托其他代理人售賣,仍需按合同約定,支付代理費。
九、
在簽訂本合同后,乙方必須履行本合同條款,在未成交前若有變動須及時與甲方協商。乙方授權甲方與買方簽定,上述房屋買賣協議書,代乙方收取買方訂金。乙方不得違約,若有違約所造成的損失由乙方全額承擔,并按約定支付代理費用給甲方。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本合同自簽字之日生效,并具法律效力。補充內容:
甲方(蓋章):________________乙方(權屬人)簽名:________________
經辦人:_________________委托代理人:________________
電話:________________電話:________________
日期:_________________日期:________________
房屋買賣合同6
賣方(稱甲方):
證件號碼
買方(稱乙方):
證件號碼
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產管理法》及相關法律法規之規定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜訂立本合同,以便共同恪守。
一、房屋狀況
房屋地址房產證號建筑面積平方米, 樓層/,戶/梯,車庫:□有□無 結構:□混合□鋼混□其他 配套:□水表□電表□暖氣□燃氣 房屋現狀:□已出租□已騰空□業主住 隨房附贈品乙方對上述房屋狀況已現場檢驗,并到相關部門進行了了解,自愿接受。
二、經甲、乙雙方協商一致同意,該房屋成交價為人民幣元整。
三、洽談、簽訂本合同過程中,世紀樂家不動產代甲方收取乙方支付甲方的定金人民幣元整,甲方應主動了解該款項的情況,世紀樂家不動產不必另行通知。同時甲方向乙方和世紀樂家不動產提供產權證等相關過戶手續,并交房管部門驗證、過戶。
四、具體付款時間:
五、甲方協助乙方將本房產過戶到乙方名下,過戶過程中產生的稅費由□雙方按規定承擔□甲方承擔□乙方承擔
六、甲方于產權過戶后日內向乙方騰交房屋及附屬設施,騰交房屋同時,騰交日前上述房屋在使用過程中所產生的一切費用由甲方結清,否則,乙方可由房款中扣除代交;交接后房屋所產生的一切費用由乙方承擔。
七、甲方于產權過戶后日內將戶口由上述房址遷出。
八、甲方保證上述房屋產權清晰,不存在乙方所未知的產權瑕疵,若發生與甲方有關的產權糾紛或債務債權等情況,由甲方負責解決,并承擔相應民事責任。
九、違約責任
任何一方擅自終止本合同,應向對方支付總房款的`20%的違約金;乙方不按期支付房款或甲方延遲騰交房屋,每逾期一日,由違約方向對方支付總付款的0.3%的違約金;任何一方由其他違約行為,應向對方支付總付款的10%的違約金。
十、其他約定事項
1、甲乙雙方保證提供的證件及聯系方式、聯系地址準確無誤,否則后果自負;本合同簽訂后,甲乙雙方應自動支付中介服務報酬。
2、在本次交易及中介過程中,甲乙雙方應支付的費用,如服務報酬等,中介方從違約方的違約金(包括定金)中扣除;
十一、本合同未盡事項,由甲乙雙方協商解決,協商不成,雙方均可向人民法院起訴。
十二、本合同一式三份,甲乙雙方和中介各執一份,本合同自甲乙雙方簽字后生效。
賣方(簽章):
買方(簽章):
中介方:
房產共有人(簽章):
____年____月____日
房屋買賣合同7
發包方:承包方:
經甲、乙雙方協商一致,就甲方委托乙方建造續三、四層和后院補建工程,簽訂以下協議:
一、工程內容:
1、工程地址:____市
2、本院后院補建:具體結構為雙方商定的內容,灰土井八個,直徑1.2米、深度3米,外邊柱4根,400400、鋼筋為128根里邊柱240300、鋼筋為126根圈梁、地梁為240240、4根12螺紋。柱子到3樓頂。
3、續蓋
三、四層:三樓靠南邊有240240柱子4根有圈梁、用樓板。四層無有柱子、有圈梁、梁為240240用現澆。施工要求符合民用房建設。
二、工期:
1、開工日期:本項目工程工期從________年____月____日起至________年____月____日止,共60天
2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
三、工程合同價款:經協商本合同總承包單價為人民幣:三百一十五元每平米總價約為十五萬人民幣后院補建一二層單算二。八萬元,三四層按面積計算
四、承建方式乙方對房屋建設工程包工、包料包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板,必須經雙方確認方可進料施工。
五、工程付款辦法工人進門施工到三層封頂付工程總價的40%、四層封頂付工程總價的30%、粉刷完成后付工程總價的25%,剩余5%交工后甲方驗收合格滿意后____日內一次性付清。
六、粉刷等后續工程所有建設房屋的室內、院內粉白地面鋪60地轉,后院水泥壓光,街面貼瓷,一層一個衛生間,拆房以及建筑垃圾有乙方處理,拆下的可用材料由乙方所有做二次利用。二層上的拆除垃由甲方處理
七、施工安全要求及質量問題責任乙方必須按照安全施工規范和技術要求,采取嚴格的.安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔一切安全事故的責任和因此發生的.一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關。如有工程質量問題由乙方承擔賠償一切損失。前邊因地基出現的開裂乙方不負責任
八、雙方在施工中的幾項規定:
1、施工期間,乙方必須做好安全生產防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法、施工過程中發生的所有安全事故由乙方承擔全部責任。
2、開工前甲方負責向乙方提供施工場地,施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置,提供工人住宿。若甲方未能及時提供施工場地,乙方有權順延施工工期。
3、工程竣工后,乙方負責施工范圍內垃圾的清理,做到工完場清。
九、合同生效與終止:本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程圓滿結束后,甲方將款項結清后合同即告終止。
十、本合同壹式肆份,甲、乙方各執壹份,新房村委會執壹份,施工方執壹份具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應盡可能協商解決。可補簽有關協議,補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
委托代表:
甲方簽字:乙方簽字:
簽訂日期:簽訂日期
房屋買賣合同8
甲方(出賣方):______,身份證號:______,地址:______,聯系電話:______。
乙方(買受方):______,身份證號:______,地址:______,聯系電話:______。
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于______,房屋結構為______建筑面積______平方米(其中實際建筑面積______平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積______(______平方米),房屋用途為______;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號、房地產權證號)為______。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為______原產權證上標明______面積。如原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________%(不包括±__________%)時,房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%(包括±__________%)時,甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
。保曳接袡嗵岢鐾朔,甲方須在乙方提出退房要求之日起__________天內將乙方已付款退還給乙方,并按__________利率付給利息。
。玻科椒矫變r格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3.______________________________________________________________。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為__________;土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為__________;該房屋買賣后,按照有關規定,乙方無須補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按該房屋的總建筑面積計算,該套房屋售價為(人民幣)每平方米元,總金額為元整。
第五條付款方式。
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金元整,并應于本合同生效之日起日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應于乙方交付定金之日起三日內,將該房屋的產權證書交給乙方;并應在收到該房屋全部價款之日起__________日內,將該房屋交付給乙方,并協助乙方辦理房屋過戶手續。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方應按照合同約定的付款方式、付款金額付款,如未按本合同約定付款,逾期超過________天后,即視為乙方不履行本合同。屆時甲方有權追究乙方的違約利息,利息按________計算。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在__________個月內按__________利率計算;自第__________個月起,月利息則按__________利率計算。逾期超過__________個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第__________種約定,追究甲方的.違約責任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的__________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
。玻追桨匆曳嚼塾嬕迅犊畹腳_________%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
。常甠_____________________________________________________________。
第九條關于產權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方應當協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起__________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起__________天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的__________%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意向乙方所在地的人民法院提起訴訟。
第十五條本合同(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條本合同連同附表共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執一份,__________各執一份,均具有同等效力。
甲方(簽章):______
甲方代理人(簽章):______
______年______月______日
乙方(簽章):______
乙方代理人(簽章):______
_____年_____月_____日
房屋買賣合同9
原告:
被告:
訴訟請求:
一、請求貴院判令被告繼續履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_________元,違約金_________元/天,(由_______年_____月______日至______年_____月______日)逾期7個月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣_________元(大寫:)。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失_________元。(按銀行現利率執行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由
原告與被告系商品房買賣合同關系。原告于______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發的紅橋區咸陽路南端東側龍悅花園___樓___門_________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告于______年______月______日將首付款人民幣_________元,于____年___月___日將貸款人民幣_________元付于被告帳戶,合計總房款_________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定,該商品房應于______年_____月______日前驗收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導致至今_______年___月___日,原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的`,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關于發布20xx年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建筑平方米,以此為依據要求增加違約金數額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金為人民幣_________元。
原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問,無奈之下,原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益,F根據《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》20xx年6月1日執行版的相關規定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。
此致
_________人民法院
一、本訴狀副本___份(按被告人人數提交);
二、證據___份。
具狀人:_________
___年___月___日
房屋買賣合同10
賣方(以下簡稱甲方): 姓名: 身份證號碼:
買方(以下簡稱乙方): 姓名: 身份證號碼:
甲乙雙方在平等、自愿、協商一致原則的基礎上,就乙方向甲方購買房屋有關事宜達成如下協議:
第一條:房屋基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)座落于號樓室。房屋建筑面積為平方 米,草廈個。以現狀實況為準,乙方已自行考察,對房屋現狀己予以認可。
第二條:房屋轉讓價格
該房按套計價,該套房屋(包括草廈)轉讓價格為人民幣 元整(¥ 元)。
第三條:付款方式、時間
雙方約定,合同簽定當日 年 月 日,乙方向甲方支付人民幣 元(¥ 元)作為預付款,余款中的`元(¥元)于 年 月 日前支付。
第四條:交房方式
甲乙雙方約定,乙方付清上述預付款時,甲乙雙方交接房產。
第五條:違約責任
乙方未按本合同第三條約定的時間付款,甲方有權按應付款向乙方追究違約利息,利息按同期銀行貸款利率計算。甲方未按本合同第四條約定的時間交房,乙方有權按已付款向甲方追究違約利息,利息按同期銀行貸款利率計算。
第六條:甲方保證該房屋交接時沒有產權糾紛。
第七條:關于產權登記的約定
甲乙雙方應于 年 月 日后日內辦理該房權屬轉移手續。接到乙方的通知后,甲方積極給予協助。期間發生的一切稅費均由乙方承擔。
第八條:乙方通知甲方要求協助辦理房屋權屬轉移手續時,甲方如不及時協助乙方辦理,每逾期一日,甲方應按購房款總額向乙方支付每日萬分之五的違約金人民幣。
第九條:如本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可向人民法院提起訴訟解決。
第十條:本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽章)
乙方(簽章)
年 月 日
房屋買賣合同11
售房人(以下簡稱甲方): 身份證號碼:
購房人(以下簡稱乙方): 身份證號碼:
經紀方:某某公司(以下簡稱丙方)
甲、乙、丙三方依據中華人民共和國有關法律、行政法規和____市相關地方性法規規定,在合法、平等、自愿、相互信任的基礎上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條:房屋情況與房屋性質
1.甲方自愿將坐落在____市____區(縣)____路(街、巷)____號的房屋(以下簡稱“該房屋”)出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實地看房,對該房屋現狀無異議,愿意購買該房屋。
2.該房屋基本情況如下:
房屋性質:所有人:房產證編號:建筑面積:樓層:總層數:土地證編號:土地證性質:
第二條:成交價格甲、乙雙方協商侯的實際成交價格為:人民幣(大寫)____元整(____),該房屋產權、土地使用權過戶轉讓評估按揭等相關費用由____方承擔,(該房屋產權過戶費用的計算依據是指定評估機構對該房屋的評估價格,而非丙方提供的交易參考價格和甲乙雙方商定的實際成交價)。
第三條:信息服務費及支付
甲、乙、丙三方簽訂本合同時,甲方須向丙方交納中介服務費人民幣____元(大寫),乙方須向丙方交納中介服務費人民幣____元(大寫)。
第四條:付款約定
1.交款約定(本條各款項均不計利息)
(1)經甲乙雙方一致同意,定金及房款直接進入甲方帳戶(或以丙方帳戶為房屋交易的資金交割處,其款項系丙方代收,如甲方違約,違約賠付由甲方承擔,丙方應保證資金安全,待房屋全部手續辦理完畢,且甲乙雙方確認該房屋所有費用結清并在結款通知單簽字三個工作日內將全款打入甲方帳戶)。
(2)乙方于_____年____月____日交購房定金人民幣元(大寫)給甲方,收到乙方定金的同時,甲方不得將房屋再次出售給他人。
(3)甲乙雙方約定于開始辦理該房屋的相關手續,過戶所需資料交丙方保管。
第五條:相關事宜
2.丙方為甲乙雙方提供交易機會,丙方應如實傳遞甲方或乙方所提供的'信息,就有關政策法規進行咨詢,并協助甲乙雙方辦理產權、土地使用權過戶手續,甲乙雙方須提供相應的合法證件。
3.甲方于合同簽訂之日將房屋權屬證明交與丙方,甲方承諾于____騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。并結清此前所產生的水、電、煤氣、暖氣、電話、有線電視、物業管理等相關費用,甲方無條件配合乙方辦理該房屋五通及戶口遷移等過戶手續。
第六條:違約責任
1.甲方須保證該房屋權屬無爭議,若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛,由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。
2.甲、乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法、有效證件,若因此影響辦理過戶手續,產生的一切后果及違約責任由責任方負責。
3.甲方認可乙方貸款方式付款時:
(1)甲方有義務配合乙方辦理貸款手續,以便乙方貸款的順利辦理。
(2)貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續履行該合同,并承擔由此引起的經濟損失,已交納的貸款服務費不予退壞。
(3)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠造成的貸款未果,乙方承擔相應責任及經濟損失。
(4)乙方須按照約定時間到指定銀行辦理貸款手續,否則貸款延期責任由乙方承擔。
4.
(1)如甲方未能履行本合同或接觸本合同,或發生本項上述1、2、3違約責任,則甲方須雙倍返還定金予乙方,乙方不可以再次向甲方進一步要求賠償或強迫甲方履行本合同,如乙方未能履行本合同或解除本合同,或發生1、2、3條違約責任,則已付出定金將由甲方沒收,甲方有權再將該房屋轉讓給任何人,甲方不可以再次向乙方進一步要求賠償或強迫甲方履行本合同。
(2)無論在任何情況下,若甲方或乙方任何一方違反本合同約定,導致未能購入或出售該房屋,則違約一方須即時支付經紀方中介服務費,人民幣 元整(大寫 )。
第七條:免責條款如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔責任。
第八條:約定其它事項
第九條:其它
1.該房屋若為共有房屋,甲方須保證已取得其它共有人(含配偶)書面同意;甲方或乙方委托他人簽訂本合同的,受托人須保證已取得委托人的書面同意,如發生爭議,受托人與委托人承擔連帶違約責任。
2.本合同在履行中若發生爭議,甲、乙、丙三方應協商解決。協商不成,任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
3.本合同經甲、乙、丙三方簽字蓋章后生效,一式三份,、乙、丙三方各執一份。各種手續交接清楚,本合同自動作廢。
甲方(簽章): 乙方(簽章): 丙方(簽章):
經手人: 經手人: 經手人:
聯系電話: 聯系電話: 聯系電話:___________
_____年____月____日
房屋買賣合同12
甲方(售房人):
乙方(買房人):
第一條
甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于________,建筑面積為__________平方米(此面積不含地下室面積);
(二)出售房屋的所有權證證號為_________;
(三)房屋平面圖及其四至見房產證;
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。
第二條購房合同范本甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條
乙方在_______前付給甲方定金(人民幣),(大寫)_______________元,(小寫)___________元。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款在___________時由甲方退還乙方。
第四條
該房屋協議價格為(人民幣)(大寫)_________元,(小寫)___________元。
房價款的.支付方式和支付時間為:_____________________
第五條
1、甲、乙雙方定于__________時正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于__________前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。
3、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
______________________________________________________________________________。
第六條
甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條
甲、乙雙方同意,在本契約生效后__________日內,共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記;并在乙方領取《房屋所有權證》后,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
a、該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
b、該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由□甲方承擔□乙方承擔。(自行選擇)
c、除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由□甲、乙雙方按國家規定各自承擔□甲方承擔□乙方承擔。(自行選擇)
第八條
甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。
第九條
該房屋毀損、滅失的風險自
a、房屋正式交付之日
b、權利轉移之日起轉移給乙方。(自行選擇)
第十條
該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:
__________________________________________________________________________
(可雙方自行約定)
第十一條
本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十二條
本契約、自甲乙雙方簽訂之日、自_________之日起生效。
第十三條
甲、乙雙方約定補充條款如下:
____________________________________________________
甲方(簽章):
乙方(簽章):
日期:
房屋買賣合同13
甲方:____________
已方:____________
甲乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
1、甲方自愿將坐落在____________(建筑面積壹佰伍拾壹平方米,二層,雜房面積約貳拾平方米)房地產出賣給乙方。四界以證號上所標為準。
2、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣____________元整(____________元)。付款方式,雙方簽定合同時一次性付清。
3、甲方保證該房屋合法,權屬清楚,有合法的土地使用權,該房屋未辦房產證手續,如乙方要辦理手續,新產生的有關稅費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關房屋過戶手續。
4、甲方應在______年______月______日前將房產交付乙方,屆時該房產應無任何爭議,交付該房時,甲方不得損壞該房屋的`結構。
5、合同簽定后,如一方違反本合同條款,應向對方支付陸萬元違約金。
6、本房屋買賣合同書一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字:____________
乙方簽字:____________
日期:__________________
房屋買賣合同14
甲方(賣方):_______
身份證號碼:_______ 電話:_______
乙方(買方):_______
身份證號碼:_______ 電話:_______
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在xxx市xx區xxx園六xxx號樓房(單元xx號樓房(建筑面積xxx米)樓房出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣xxxx大寫肆拾叁xx萬元整;大寫肆拾叁xx萬元整;即人民幣小寫xx元。
三、乙方于xxxx年xx月xx日向甲方支付定金:大寫貳xx萬元整,即小寫xx元。
四、乙方于xxxx年xx月xx日第二次付款大寫叁xx萬元整,即小寫xx元。
五、經甲乙雙方同意,甲方于xxxx年xxx月xx14日將該樓房購房合同及樓房一并交付給乙方所有,乙方屆時將剩余款項一并付給乙方(乙方在付款時,為確保在以后的房產過戶順利,將暫時暫扣叁仟元購房款,小寫3000.00元,待該樓房的房產證順利過戶給乙方時,乙方再把此叁仟元款項付給甲方)。
六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。甲方保證在該樓過戶時積極提供協助,若因甲方原因造成產權不能過戶的,產生的一切費用及法律后果由甲方承擔。
七、辦理房產證手續所產生的`有關稅費由乙方承擔。甲方應在xxxx年xx月xx日前將該房產交付乙方;
八、屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付xxxx元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期xx日視為毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、經雙方確認,xxx年xx月xx日前,乙方把剩余購房款一次性付給甲方時,甲方屆時將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓合同及購樓收據全部一并交給乙方。交付該房產時甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件。
十一、雙方違約責任如下:甲方如違反本協議,則雙倍返還乙方所付購樓款項。乙方如違反本協議,返還乙方所付購樓款項。則甲方不予退還購樓訂金。
十二、附加條款:xxx
甲方(賣方):
身份證號:_______
住址:_______
電話:_______
乙方(買方):_______
身份證號:_______
住址:_______
電話:_______
丙方(見證人):_______
身份證號:_______
住址:_______
電話:_______
簽定日期:xxxx年xx月xx日
簽定地點:_______
房屋買賣合同15
賣方:______________(簡稱甲方)
買方:________________(簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
1.甲方將位于嘉峪關市房產出售給乙方。
2.房產的交易價格為:____________________(小寫:¥__________)。本交易價格包括房屋、房屋裝修、家具、家電及附屬物和地下室。在本協議簽訂之日起,無論任何原因,此價格均不做調整。
3.款項支付方式:
(1)本合同簽訂時,乙方給付甲方訂金_______________元整,甲方將房屋鑰匙交于乙方。
(2)__________年_____月_____日,乙方支付甲方房款壹拾萬元整后,甲方積極申辦房屋所有權的`相關證件。
(3)房屋所有權等相關辦證件到甲方名下后,甲方將房屋所有手續交由乙方保管,乙方支付房款萬元整。
4.乙方負責辦理房屋過戶手續,甲方予以配合。辦理過戶手續時發生的所有費用,由乙方承擔。
5.交付房屋之前,該房屋產生的水、電、暖氣費、燃氣費、物業費等相關費用由甲方承擔。交付房屋之后,該房屋產生的水、電、暖氣費、燃氣費、物業費等相關費用由乙方承擔。
6.違約責任:一方不履行本合同約定導致該合同不能完全履行的,承擔違約金__________元。
7.本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
8.本合同一式兩份。甲、乙雙方各執一份。
出賣方(甲方):______________購買方(乙方):______________
電話:_____________________電話:____________________
日期:_______年____月____日日期:_______年____月____日
【房屋買賣合同】相關文章:
房屋買賣合同(個人房屋買賣合同)07-19
朋友房屋買賣合同 房屋買賣合同的02-07
按揭房屋房屋買賣合同03-10
房屋的買賣合同12-03
房屋的買賣合同12-03
私人房屋買賣合同房屋買賣合同2022 版11-02
房屋買賣合同08-13
房屋居間買賣合同11-10
房屋轉讓買賣合同11-16
房屋過戶買賣合同01-18