有關買賣合同模板匯總7篇
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編精心整理的買賣合同7篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
買賣合同 篇1
甲方：
乙方：
為了維護消費者、經營者合法權益根據《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》及有關規定，雙方訂立本合同，共同遵守。
第一條：品牌：商品名稱、型號、規格、數量、單位、單價、金額
第二條：甲方在本公司購買卷材、地板，原則上由乙方負責安裝。甲
第三條：甲方是否選擇乙方安裝：1、□是2、□否
第四條：付款方式：
1、合同簽訂后，甲方支付乙方按總貨款支付定金，元
2、材料到現場，甲方支付乙方工程總貨款的，元
3、施工驗收合格后，甲方支付乙方工程總款的%，元
4、甲乙雙方協議總貨款%為此工程質量保證金，如工
5、甲方如付支票須提前支付，等支票到乙方賬戶后方可提貨。
6、其他約定事項：
第五條：提貨方式：1、□甲方自提2、□乙方送貨至
第六條：甲方應提供正常，合格的施工條件和場地。地面要符合國家標準平整、干燥(3%-5%的含水量)、清潔無起沙現象方可施工。如未滿足施工中的任何一項要求，造成乙方未按時施工即不
為乙方違約。
第七條：交貨期限年月日，材料到施工現場，從具備獨立施工條件開始天內，施工完畢年月日
第八條：1、乙方對產品質量保修個月
2、免費維修
3、產品非正常使用以及人為因素損壞、特價產品、定做低廉產品不屬保修范圍。
第九條：乙方違約責任：乙方無法按照合同規定時間供貨，甲方有權終止合同，乙方拖延工期沒有按時完工，應向甲方支付違約金，違約金每日按合同中息貨款的%。
甲方違約責任：甲方在交貨期內對乙方的交付的合格貨物拒收或因甲
方原因需要整批退貨訂金一律不退。退貨費用一律由甲方承擔。其中訂制品一律不退不換。如甲方未能按照合同的規定付款，逾期每日按照合同總金額的%計算支付乙方違約金。
第十條：標的物所有權：自交貨時起轉移，但甲方未按合同規定履行支付貨款義務，標的物仍屬于乙方所有;標的物損毀、滅失的風險自交付起，由甲方提供保管物品的場所，物品由甲方保管。
第十一條：合同解除和違約免責：出現法律規定的需要解除合同的情況時，雙方依法承擔相應的責任后，本合同解除;因不可抗拒原因，不能履行合同時，并根據情況部分或全部免除違約責任，合同解除。第十二條：合同爭議的解決方式：本合同規定的內容發生爭議，由雙方協商解決或相關主管部門調解。協商或調解不成的，依法向乙方所在地的法院起訴。本合同為規定的事宜，雙方另行協商補充規定，補充規定及條款效力同等。
第十三條：本合同自雙方蓋章簽字且訂金到乙方賬號后之日起生效，履行完畢后自動生效，合同一式兩份，買賣雙方各持一份。
甲方簽章：乙方簽章：法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：聯系電話：聯系電話：月日月
買賣合同 篇2
賣方（甲方）： 買方（乙方）： 根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及相關法律法規規定，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，達成如下協議：
第一條：數量、價格 數量：自行車總數（含雙人車）總數為 輛。 價格：合計總額為元（大寫： 萬仟佰拾元整）。
第二條： 交貨方式及期限 選擇下列方式執行： 合同簽訂后，甲方于XXX____月____日在某某地點交車（包括現車、車鎖、維修工具） 乙方于_XXX____月____日某地。
第三條 ：付款方式及期限 選擇下列方式執行： 合同簽訂后，乙方支付甲方定金____元；甲方交貨后，乙方于XXX____月____日支付價款，定金抵作價款。乙方付款后，甲方應當開具收款憑證。
第四條 ：違約責任 1.一方遲延交（提）貨或遲延支付價款的，應當每日按照遲延部分價款的__2__%向對方支付違約金。
第五條： 爭議解決 發生的爭議，由雙方協商解決；也可以請求調解；或選擇以下幾種方式解決：
1．提交仲裁委員會仲裁。
2．依法向人民法院提起訴訟。
第六條： 本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式___兩__份，甲方___一___份，乙方___一___份，具有同等法律效力。
賣方（甲方）__________ __________ 地 址（住址）_______ 聯系電話________________
買方（乙方）______ _____ 地址（住址） ： ______________ 聯系電話____________ 簽訂地點_________________ 簽訂時間________年____月____日
買賣合同 篇3
發包人(甲方)： (以下簡稱甲方) 承包人(乙方) (以下簡稱乙方) 根據有關法律法規和標準規范，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實的信用原則，經雙方友好協商達成如下協議：
一： 甲方委托乙方裝飾 工程。
二： 工程地點：
三： 工程項目：詳見工程預算表，共 頁。
四： 承包方式：詳見工程預算表�！醢ぐ稀醢ず筒糠职稀醢げ话�
五： 工程總造價(人民幣) 。
六： 施工日期：________年____月____日至________年____月____日，共 天。
七： 雙方權利及義務：
1. 乙方在施工過程中，應自覺接受甲方監督，嚴格按照裝修設計方案施工，裝飾材料應嚴格按照合同中規定的材質及價格采購，保質保量，如發現裝修期間乙方所用材料與合同規定的材料不相符，甲方有權要求拆除，由此造成的材料及人工損耗均由乙方自行承擔。
2. 對于設計方案，甲方始終保持修改權，但時間必須控制在被修改項目未施工和材料未采購前：且甲方必須通知工程設計師及現場施工負責或工程監理，并到乙方辦理工程設計變更手續，填寫《增加工程現場簽證單》，該單進入工程結算。
3. 若甲方在乙方已施工或材料已采購時，提出更改設計方案或圖紙，由此所發生的所有工程增加費用及返工費用均有甲方全部承擔。
4. 施工期間甲方可隨時擴大施工范圍，追加工程項目，其手續同簽訂合同一樣，即：設計施工圖確認———價格協商———辦理追加工程簽證——開始施工。追加工程簽證手續詳見《增加工程簽證單》，追加工程量直接進入工程結算。
5. 甲方在施工過程中不得與乙方派駐的施工隊伍私自商定減少原施工項目或追加施工項目。否則所造成的質量問題及其它一切后果均由甲方負責。
6. 乙方在開工7天內出齊所有施工圖，由甲方簽訂認可并經公司蓋章生效后方可施工。
7. 施工中，因甲方要求更改設計或因甲方未及時配合好乙方而影響工期，工期順延;因非乙方原因造成停電、停水及其它不可抗拒因素而影響工期，工期順延。
八：付款方式：
1. 乙方完成打墻、水電改造項目的完工，且水電改造驗收合格后，甲方支付工程總造價(含水電改造工程項目款)的 。即人民幣 __ 元，作為乙方材料繼續采購和工人工資費用的支持。
2. 乙方完成瓷磚鋪貼工程,甲方支付工程總造價與與增加項目的 ，即人民幣_ 元，作為乙方材料再次采購和工人工資發放，及第二次項目增加款。
3. 乙方木工制作工程完工后,甲方支付工程總造價與增加項目的 ，即人民幣_ 元。
4. 工程竣工驗收合格三天后結算，乙方押工程總造價的10%尾款給甲方，人民幣_ 元。六個月后,甲方把所有押金返還給乙方.
5. 施工過程中，甲方拖欠預付工程款，乙方有權責令工人停工直至甲方付清約定應付的工程款項為止(由此所造成的工期拖延等后果均由甲方負責)：甲方未能按期付款，每拖延一天，則工期順延一天(已收款收據日期為準)。
九：工程驗收：
1. 單項工程和隱蔽工程驗收： A.隱蔽工程完工隱蔽前，乙方通知甲方驗收簽字，驗收的項目、數量、金額直接計入下期工程款中，并必須在下一期工程款中付清。
2.竣工驗收： 工程完工后的____日內乙方通知甲方參加竣工驗收。驗收合格乙方向甲方出具竣工驗收報告，竣工驗收報告經甲乙雙方簽字后生效：竣工報告一式兩份，甲乙雙方各執一份：竣工報告簽字完畢即為竣工驗收完畢。甲方必須在竣工驗收完畢并付清所約定的工程款項后方可喬遷入�。喝糇孕腥胱t視為自動驗收合格。竣工驗收完畢前，裝修現場由乙方負責監管。
十：工程保修： 工程自竣工驗收合格之日起保修________年(人為損壞或不可抗力因素除外)，期間發生的返修施工費用由乙方自行承擔：保修期后乙方跟蹤維修________年，乙方承擔施工，所需的材料及人工費用則由甲方負責。
一：物業管理費： 管理處所收取的一切管理費用，均由甲方支付，乙方概不負責。 十
二：安全與防火： 在施工過程中所出現的施工安全(非甲方原因除外)由乙方自行負責，甲方不須承擔任何責任。 十
三：施工圖、工程預算書、裝修須知作為附件，為本合同的組成部分。實際施工量未達到工程預算書的工程數量的，則按實際施工量計結工程款。增加工程必須征得甲方同意，否則增加部分的工程甲方概不負責。 十
四：本合同由甲乙雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，具有同等法律效力。未盡事宜，雙方協商后可形成協議作為附件。合同履行完成后自動終止。 十
五：補充條款： 甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日
________年____月____日
買賣合同 篇4
出賣人（甲方）
身份證號碼：
買受人（甲方）
身份證號碼：
根據《中戶人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的.基礎上，就甲方向乙方出售房屋簽訂本協議，以資共同遵守。
第一條、因甲方的房屋被依法拆遷，甲方自愿將其回遷安置的位于或位于的房屋轉讓給乙方，面積約平方，房價每平方元。
總房價萬元。乙方在取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
第二條、由于上述的房屋尚未施工，甲方同意協助乙方進行挑選房屋樓層及位置。該房屋交房期兩年時間，在交房時如因面積減少或增大，均按協議所定放假多退少補。
第三條、本協議簽字生效后，乙方即時付購房定金萬元，第二次付款在乙方取得該房鑰匙的同時，一次性付房款萬元，尾款萬元。在乙方取得房產證當天一次性付清。
第四條、本協議簽訂后，雙方應共同遵守，甲方不得無故反悔，不得再對該房主張任何的權利。更不得再將該房出售或贈與第三人，否則甲方承擔違約責任。
第五條、甲方所出售房屋為拆遷安置回遷房，甲方并未辦理產權登記手續，對此乙方完全知曉，乙方同意甲方關于房屋產權過戶的承諾：甲方在能辦理產權登記時應該盡快辦理產權登記，甲方辦理完產權登記后，在其產權證下來五日內，應立即協助乙方辦理產權過戶手續，過戶所有費用有乙方承擔。在辦理房屋產權轉移過戶登記時，甲方應予全力協助。如因甲方的延誤，致使影響產權過戶登記，因而乙方遭受損失的，由甲方承擔賠償責任。
第六條、乙方如不能及時按合同約定支付房款，甲方有權沒收定金，并按房款總額的日千分之三向乙方收取拖欠天數的違約金。因甲方原因，致使該協議無法履行的，甲方承擔定金雙倍返還責任，并同時承擔房款總額的日千分之三違約金，自本協議簽訂之日起計算。（原則上不超過總房價的兩倍）
第七條、甲方應出具拆遷安置協議，確保對該買賣協議中的房屋有處置權。甲方是共人，乙方暫定
代理人，在辦理產權登記時，乙方可以為其本人或其他親屬等。
第八條、本協議雙方應共同遵守，雙方發生分歧應協商解決，協商不成，任何一方均可向瑤海區人民法院提起訴訟，違約方承擔所有訴訟費、保全費、律師費等所有費用。
第九條、本協議一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字后生效。
補充：
甲方：乙方：
1、
2、
3、
4、
年月日
買賣合同 篇5
需方（簡稱甲方）： 供方（簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及有關政策規定，雙方在“平等、自愿、公平及誠信的原則”的基礎上，經協商一致訂立本合同，以便共同遵守、履行。
一、合同標的：
編號、產品名稱、規格、單位、數量、單格（元）等
說明：以上報價含運輸、卸車及普通銷售發票等費用。
二、包裝標準：簡單包裝。
三、產品質量：按照雙方確認的產品樣式及圖紙（附件x），本產品質量要求說明：
四、交（提）貨時間、地點：
1、交貨期限：經甲乙雙方約定，乙方收到甲方全額貨款后 天內送至甲方指定交貨地點。
2、交貨地點： 交（提）貨雙方聯系人：
五、結算方式：款到發貨（憑乙方提供的產品銷售發票的掃描件一次付清），乙方收到貨款后，按照合同約定期限將產品運送至甲方交貨地點。
六、違約責任：任何一方未按照合同約定付款、交貨的 ，違約方需向守約方支付______年______月______日送貨到指定地點____________，運費由______方承擔。
3、乙方于______年______月______日到指定地點______________提貨。
4、其他交貨方式及期限__________________________________ 。
第五條 包裝與運輸
1、包裝要求________________________________________ 。
2、運輸方式________________________________________ 。
3、運輸費用由________方承擔。
第六條 付款方式及期限
選擇下列第________種方式執行：
1、合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元；甲方交貨后，乙方于_______年_____月_____日支付價款，定金抵作價款或者返還。乙方付款后，甲方應當開具銷售憑證。
2、合同簽訂后，乙方在簽約地點當場支付價款，甲方應當開具銷售憑證。
3、其他付款方式及期限___________________________ 。
第七條 驗收
1、乙方應對種子進行驗收，如發現種子數量、質量（發芽率、凈度、含水量）不符合合同約定，應在______日內提出異議；如發現種子純度不符合合同約定，應在_______日內提出異議，甲方應在______日內處理。
2、雙方對種子同時取樣、各自封存，樣品保存至生產收獲。
第八條 違約責任
1、一方遲延交（提）貨或遲延支付價款的，應當每日按照遲延部分價款的________%向對方支付違約金。
2、因種子質量問題給乙方造成損失，乙方向甲方要求賠償的，甲方應當予以賠償。
3、其他違約責任 ____________________________ 。
第九條 其他約定 。
第十條 爭議解決
發生的爭議，由雙方協商解決；也可以請求調解；或選擇以下第_________種方式解決：
1、提交上海仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式_________份，甲方______份，乙方______份，具有同等法律效力。
賣方（甲方）______________________ 買方（乙方）______________________
營業執照注冊號____________________ 營業執照注冊號____________________
法定代表人________________________ 法定代表人________________________
委托代理人________________________ 委托代理人________________________
地 址________________________ 地址（住址）______________________
開戶銀行__________________________ 開戶銀行 _________________________
賬 號________________________ 賬 號________________________
聯系電話__________________________ 聯系電話__________________________
簽訂地點__________________________ 簽訂地點__________________________
簽訂時間________年_______月_____日 簽訂時間_________年______月_____日
買賣合同 篇6
上訴人（原審原告）：xxx
住所：xxx
法定代表人：xxx
被上訴人（原審被告）：xxx
住所：xxx
法定代表人：xxx
被上訴人（原審被告）：xxx
上訴人因買賣合同糾紛一案，不服xxx人民法院[20xx]大民初字第305號民事判決書，現提起上訴。
上訴請求：
1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。
2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由：
一、一審判決認定事實錯誤
1、一審法院對xxx有限公司通過銀行給xxx股份有限公司的60000元匯款的認定有錯誤。
首先，上訴人與被上訴人并未在協議書中約定由第三人xxx有限公司代為償還貨款，也沒有簽訂第三人代為償還的補充協議，所以一審法院斷定此60000元乃被上訴人給上訴人的部分貨款毫無事實根據與法律依據。
其次，根據《合同法》第八條“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同”與第八十四條“債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的，應當經債權人同意”的規定，而被上訴人并沒有已經履行清償貨款義務的證據，也沒有上述義務已轉移給第三人承擔的相關證據，法官僅根據推論就認定60000元為被上訴人給上訴人的部分貨款，明顯違背了“以事實為根據”的法律基本原則。
2、一審法院對貨款59820元的性質認定有錯誤。
首先，被上訴人所提供的四份對賬單的另一方為xxx集團湖南分公司，與xxx股份有限公司是兩個不
同的公司，不符合證據的關聯性標準。
其次，被上訴人所提供的四份對賬單均是復印件，來源不明，真實性值得考慮；而且，僅憑對賬單并不能就此認定59820元為xxx集團湖南分公司擅自扣除的稅金，事實上，這59820元應為被上訴人向xxx集團湖南分公司所支付的貨款，屬于貨款的一部分，只不過分開寫出來罷了。而被上訴人所在賬單上的簽字頁恰恰證明了被上訴人對59820元為被上訴人所欠上訴人的貨款的一種認可。
再次，被上訴人所提供的四份對賬單，最晚日期為20xx年12月份，而被上訴人的一審答辯狀日期則為20xx年6月29日，即使被上訴人所提供的四份對賬單是真實的，那么以此來要求抵銷雙方在20xx年4月30日對欠款149581.2的對賬確認函，也已經過了訴訟時效。
二、一審判決適用法律錯誤
1、一審法院根據《民法通則》第一百一十二條第二款和第一百三十四條第（八）項規定，認定上訴人要求被上訴人支付逾期付款利息于法無據屬適用法律錯誤。
根據特別法優于一般法的法律原則，如果《合同法》與《民法通則》就同一個問題都有規定的，應優先適用《合同法》。而本案屬于典型的買賣合同糾紛，根據《合同法》第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”與第一百一十二條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失”的規定，被上訴人應當支付上訴人貨款112816.8的逾期利息。
2、一審法院對證據的審核認定適用法律錯誤。
首先，《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第五條“在合同糾紛案件中，主張合同關系成立并生效的一方當事人對合同訂立和生效的事實承擔舉證責任；主張合同關系變更、解除、終止、撤銷的一方當事人對引起合同關系變動的事實承擔舉證責任”。被上訴人應當對合同的履行承擔舉證責任。在本案中，被上訴人并不能就已經清償了上訴人的貨款提供充分有效的證據證明，所以應該承擔不能證明的后果。
其次，根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第十條“當事人向人民法院提供證據?應當提供原件或者原物。如需自己保存證據原件、原物或者提供原件、原物確有困難的?可以提供經人民法院核對無異的復制件或者復制品”，第六十九條第四項“無法與原件、原物核對的復印件、復制品不能單獨作為認定案件事實的依據”，第七十三條“雙方當事人對同一事實分別舉出相反的證據但都沒有足夠的依據否定對方證據的人民法院應當結合案件情況，判斷一方提供證據的證明力是否明顯大于另一方提供證據的證明力，并對證明力較大的證據予以確認”。在本案一審質證中，被上訴人已對我方提供的證據4、證據5的真實性沒有異議，而兩證據足以證明被上訴人欠上訴人112816.8元貨款事實的存在。而我方對對方所提供的證據3即四份對賬單的真實性存在異議，而對方也沒有足夠證據證明其真實性，所以根據證據蓋然性優勢原則，應對我方證據進行確認并以此為依據進行判決。
綜上所述，一審判決認定事實錯誤，適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，請求貴院撤銷xxx人民法院（20xx）大民初字第305號判決，并請求法院判決被上訴人支付上訴人貨款112816.8元及預期利息以及承擔本案一、二審全部訴訟費用。
此致
xxx中級人民法院
上訴人：xxx
買賣合同 篇7
賣 方（以下簡稱甲方）：房主（產權證上的房屋所有權人及共有人）
買 方（以下簡稱乙方）：與最終產權證上的一致
見證方（以下簡稱丙方）：XXXX房產
甲、乙雙方依據國家法律、法規之相關規定，在自愿、平等和誠實信用的原則下，經甲、乙雙方協商一致，共同委托丙方見證甲、乙雙方之間的房屋買賣行為，并訂立本合同，以茲各方共同遵守：
一、房產狀況：甲方自愿出售位于樂山市________區（嚴格按照房本或商品房合同填寫）的房產給乙方，房屋所有權證書號：___字第______號（共有權證號:_______________）；房屋所有權人為產權證上的房屋所有權人_；（共有權人;_____________）；產別：（私產、公產、商品房合同、企業產、宗教產、軍產、還遷協議、房改購房、合作建房，不要寫“其他”等模糊詞語）；房屋建筑面積為房產證體現的面積平方米；地下室/小房面積___________平方米；（以上內容以《房屋所有權證》登記為準，產生的面積誤差不影響成交價格），附屬設施包含：（只要甲乙雙方協商一致就詳細列明）；房屋抵押租賃情況：09年之前的房產證對于抵押可體現，09年之后的房產證則無法體現，需調檔；
(關于該房屋的基本情況特別是：面積、所有權人、房屋性質一定要和房本核實一遍，以免以后產生糾紛。房產證上若體現地下室面積，則填寫清楚，若不體現，則在本合同第十一條（補充條款）寫明地下室的面積以及產權情況，以免產生糾紛。)
甲方承諾和保證此房產無任何權屬等糾紛，并如實陳述房產權屬狀況、設備、裝飾情況及相關關系；乙方對甲方上述轉讓的房產具體狀況已做充分了解，自愿購買甲方上述房產；
二、成交價格：甲、乙雙方經協商一致，同意本合同項下房產及其配套設施的總價款為：人民幣（大寫）_______佰_______拾______萬_______仟______佰______拾______元整（小寫￥____________元整）；1-10的數字必須大寫（壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾）
三、定金：乙方在買賣合同簽訂時向甲方支付定金：人民幣（大寫）__________佰_______拾______萬_______仟______佰______拾______元整（小寫￥____________元整）；甲方自本合同簽訂時將《房屋所有權證》交由丙方，用于辦理房產交易的后續手續，并作為對房產交易安全性的擔保；
四、付款方式：甲乙雙方同意使用本條的第______種付款方式：
�。ㄒ唬�、現金付款：乙方于___X____年__X____月____X____日前將人民幣（大寫）________________________(小寫￥)，存入剩余房款于___X____年__X___月_X___日前將人民幣（大寫）_______X_________（小寫￥*****元整）存入甲方指定銀行賬戶或丙方賬戶待該房屋權屬過戶手續辦理完畢及物業交割后___X___日內，乙方向甲方結清全部房款；
（二）按揭貸款：乙方于__X___年___X___月__X____日前，將首付房款人民幣（大寫）_____小寫￥元整)存入剩余房款人民幣（大寫）______X____________（小寫￥），在銀行發放貸款之日由銀行向甲方直接支付，以上款項具體金額以貸款銀行確定的金額為準,如果按揭貸款不能辦理或貸款銀行確定的貸款金額少于本合同約定的貸款金額，乙方應一次性補足；待該房屋權屬過戶手續辦理完畢及物業交割后_X__日內，乙方向甲方結清全部房款；
關于貸款，先前一定要落實清楚買賣雙方的情況，特別是貸款的時間，貸款的金額不清楚的可以事先咨詢金融部，不允許擅自對買賣雙方承諾。
五、甲、乙雙方辦理過戶等手續所產生的相關費用：甲方承擔：_______________________，乙方承擔：_____________________________________；
關于稅費，需甲乙雙方協商一致后再進行填寫，要寫詳細，如：營業稅、個稅、契稅、測繪費、調檔費、無房證明、工本費、抵押登記費、交易手續費等過戶過程中所產生的一切費用。如遇到有營業稅、個稅的不允許亂承諾可以放低價格繳稅，更不允許落到合同里。
六、甲、乙雙方應于本合同簽訂當日按照《看房確認單》的約定向丙方支付傭金； 若因特情況無法支付丙方傭金，需從定金中扣除丙方傭金。
【買賣合同】相關文章：
買賣合同-買賣合同02-10
買賣合同11-12
買賣合同04-02
買賣合同06-04
買賣合同06-02
蔬菜買賣合同范本-買賣合同12-31
珠寶買賣合同范本-買賣合同01-04
家禽買賣合同 苗禽買賣合同08-01
買賣合同模板通用(買賣合同擬定模板)01-18
買賣合同的范本01-16