公司買賣合同15篇
隨著人們對法律的了解日益加深，合同起到的作用越來越大，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編整理的公司買賣合同，歡迎大家分享。
公司買賣合同1
出賣人：__________________________
營業執照注冊號：__________________
買受人：__________________________
地址：____________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國農藥管理條例》及有關規定，為明確雙方的權利義務，經雙方協商一致，簽定本合同。
一、標的、數量、價款等：
商品名稱：
農藥類別：
農藥類別農藥登記證號：
牌號、商標：
計量單位：
數量：
總金額：
二、質量標準：□國家標準□行業標準□企業標準
三、出賣人對質量負責的條件：因農藥質量對買受人造成損失的，出賣人按照國家有關規定予以賠償。
四、買賣雙方現場對農藥交付、驗收。
五、買賣雙方對農藥抽樣封存的約定：_________。
六、結算方式：□貨款已付。貨款_________月_________日前支付。出賣人應向買受人開具銷售憑證。
七、農藥不符合質量標準或不符合包裝要求的，買受人有權要求換貨、退貨。
八、買受人應按所買農藥標簽注明的用途、使用技術和方法在有效期內使用農藥。
九、雙方在上述條款履行中，如有一方違約，違約方按本合同總價_________%向對方支付違約金。
十、本合同在履行過程中發生糾紛，由當事人協商解決，協商不成時，因農藥質量出現問題，由當地農業行政主管部門或工商行政管理機關處理;其他爭議可向當地工商行政管理機關合同調解組織申請調解;也可直接向當地人民法院起訴。
本合同一式二份，合同雙方各執一份，本合同經雙方簽字或蓋章后生效，有效期為一年之后。
出賣人：______
_________年________月_______日
買受人：______
_________年________月_______日
公司買賣合同2
【裁判摘要】
一、根據合同法第一百一十條規定，有違約行為的一方當事人請求解除合同，沒有違約行為的另一方當事人要求繼續履行合同，當違約方繼續履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益，合同已不具備繼續履行的條件時，為衡平雙方當事人利益，可以允許違約方解除合同，但必須由違約方向對方承擔賠償責任，以保證對方當事人的現實既得利益不因合同解除而減少。
二、在以分割商鋪為標的物的買賣合同中，買方對商鋪享有的權利，不同于獨立商鋪。為保證物業整體功能的發揮，買方行使的權利必須受到其他商鋪業主整體意志的限制。
原告：江蘇省南京新宇房產開發有限公司。
法定代表人：周秋隆，該公司總經理。
被告：馮玉梅。
原告江蘇省南京新宇房產開發有限公司(以下簡稱新宇公司)因與被告馮玉梅發生商鋪買賣合同糾紛，向江蘇省南京市玄武區人民法院提起訴訟。
原告訴稱：被告與原告簽訂商鋪買賣合同一份，購買原告開發建設的時代廣場第二層一間商鋪。被告付清了購房款，原告也已將該商鋪交付被告使用。1999年6月 18日，在時代廣場租房的江蘇嘉和百貨有限公司(以下簡稱嘉和公司)因經營不善，遭到哄搶后倒閉，各小業主經營的商鋪也隨之關門停業。當年12月，購物中心又在時代廣場開業。由于經營成本過高，各小業主不服從物業管理，不交納物業管理費，購物中心也于20xx年1月停業。時代廣場的兩度停業，引起大部分業主不滿，紛紛要求退掉購買的商鋪，還與原嘉和公司的債權人一起到處集體上訪。為維護社會穩定，政府出面協調，要求原告回收已售出的商鋪。其間，原告的股權經歷二次調整。新的股東認為，前兩次停業，是經營者選擇的經營方向與方式不對造成的，因此決定將原經營衣帽箱包等項目，改變為經營高檔消閑娛樂等綜合性項目；將原來的市場鋪位式經營，改變為統一經營。為此，原告開始回收已售出的商鋪，對時代廣場重新布局。目前時代廣場中150余家商鋪，回收得只剩下被告和另一戶邵姓業主，時代廣場開始按重新布局施工，原小業主經營的精品商鋪區不復存在，今后也不可能恢復。由于這兩家業主不退商鋪，時代廣場不能全面竣工。上述情形構成情勢變更。請求判令解除被告與原告簽訂的商鋪買賣合同，被告將所購商鋪返還給原告，以便原告能夠完成對時代廣場的重新調整。原告除向被告退還購房款外，愿意給予合理的經濟補償。
原告提交以下證據：
1．商鋪買賣合同，用以證明雙方當事人之間存在著商鋪買賣關系；
2．物業交接記錄，用以證明原告已將商鋪交付給被告；
3．新街口公安派出所告示，用以證明時代廣場前兩次開業后秩序混亂，無法正常經營；
4．新宇公司會議紀要，用以證明原告始終在努力處理各位業主反映的問題；
5．情況說明及統計，用以證明大部分業主因不滿時代廣場的混亂經營狀況，提出退商鋪的要求；
6．玄武區會議紀要，用以證明時代廣場存在的問題已經引起當地政府重視，政府部門參與協調；
7．關于商鋪商業氛圍的改善意見和建議，用以證明時代廣場內商鋪經營狀況不佳的原因，以及進行重新調整的必要性；
8．南京市外經委通知，用以證明原告的股東已作過調整；
9．原告致被告的函件，用以證明原告向被告提出過解除合同的請求及理由；
10．時代廣場現狀照片，用以證明時代廣場已全面停業，原分割各商鋪的幕墻均已拆除，正在對全面布局重新調整；
11．物品清單及公證書，用以證明原告將被告商鋪內的物品進行清點后，拆除了該商鋪的玻璃幕墻。
被告辯稱：被告與原告簽訂的商鋪買賣合同合法有效，應當對雙方當事人具有法律約束力。合同簽訂后，被告按約交清全部購商鋪款，原告也向被告交付了商鋪。原告的股東變更，不應影響被告行使自己的合法權益；時代廣場經營不善，也不能成為原告不履行合同的理由。原告請求解除商鋪買賣合同，沒有法律依據，該訴訟請求應當駁回。
被告未提交證據。
南京市玄武區人民法院經審理查明：
新街口地區是南京市最繁華、最集中的商業區域。位于新街口東北角中山路18號以南的時代廣場，是原告新宇公司開發建設的商業用房。該建筑物為地下一層、地上六層，總面積6萬余平方米。地上第一、二、三層約6000平方米的部分區域，被分割成商鋪對外銷售給150余家業主，其他建筑面積歸新宇公司自有。1998年10月 19日，新宇公司與被告馮玉梅簽訂了一份商鋪買賣合同，約定：新宇公司向馮玉梅出。售時代廣場第二層編號為2B050的商鋪，建筑面積22．50平方米，每平方米售價 16 363．73元，總價款368 184元，10月22日前交付，交付后三個月內雙方共同辦理商鋪權屬過戶手續。1998年10月26日，上述合同在南京市房地產市場管理處登記。合同簽訂后，馮玉梅按約支付了全部價款。1998年11月3日，新宇公司將2B050號商鋪交付馮玉梅使用，但一直未辦理產權過戶手續。1998年，原告新宇公司將時代廣場內的自有建筑面積租賃給嘉和公司經營。 1999年6月，嘉和公司因經營不善停業。同年12月，購物中心又在時代廣場原址開業。20xx年1月，購物中心也停業。這兩次停業，使購買商鋪的小業主無法在時代廣場內正常經營，部分小業主以及嘉和公司的債權人集體上訪，要求退房及償還債務。在此期間，新宇公司也兩次變更出資股東。新宇公司的新股東為盤活資產、重新開業，擬對時代廣場的全部經營面積進行調整，重新規劃布局，為此陸續與大部分小業主解除了商鋪買賣合同，并開始在時代廣場內施工。20xx年3月17日，新宇公司致函被告馮玉梅，通知其解除雙方簽訂的商鋪買賣合同。3月27日，新宇公司拆除了馮玉梅所購商鋪的玻璃幕墻及部分管線設施。6月30日，新宇公司再次向馮玉梅致函，馮玉梅不同意解除合同。由于馮玉梅與另一戶購買商鋪的邵姓業主堅持不退商鋪，新宇公司不能繼續施工，6萬平方米建筑閑置，同時馮、邵兩家業主也不能在他們約70平方米的商鋪內經營。新宇公司為此提起訴訟。
根據原告新宇公司的申請，法院委托南京大陸房地產估價師事務所有限責任公司對被告馮玉梅所購商鋪的現行市場價值進行評估。評估報告確認，該商鋪在20xx年3月3日的價值為531 700元。
審理中，法院主持了調解。原告新宇公司認為，為使時代廣場真正發揮效益，經營方向和方式必須改變，不可能保留商鋪式經營。如果被告馮玉梅與案外人邵家再在時代廣場內經營商鋪，將影響時代廣場內新格局下的整體經營。為此，新宇公司不僅愿意給馮玉梅退還全
額購商鋪款，還愿意以承擔逾期辦理產權登記過戶手續違約金的名義，給馮玉梅補款48萬元，用于補償馮玉梅的經濟損失。馮玉梅認為，時代廣場走到今天這一步，責任全在新宇公司，與己無關；新宇公司愿意給付的款項，不夠彌補自己的損失；新宇公司如果真愿意解除商鋪買賣合同，應當按每平方米30萬元的價格給予賠償。新宇公司認為，全南京市任何一處房產均無30萬元一平方米的價格，馮玉梅提出難以令新宇公司接受的賠償價格，表明其根本不想解決糾紛；這個糾紛不解決，時代廣場固然不能竣工，馮玉梅也別想經營。由于雙方當事人各執己見，調解未果。
本案應解決的爭議焦點是：商鋪買賣合同應當繼續履行還是應當解除如果解除，應當在什么條件下解除
南京市玄武區人民法院認為：
《中華人民共和國合同法》(以下簡稱合同法)第八條規定：“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同�！薄耙婪ǔ闪⒌暮贤芊杀Ｗo�！痹嫘掠罟九c被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同，是雙方當事人的真實意思表示，該合同合法有效，依法對雙方當事人都有約束力。合同簽訂后，馮玉梅履行了給付價款的義務，新宇公司也將商鋪交付給馮玉梅使用。后由于他人經營不善，致使時代廣場兩次停業，該廣場內的整體經營秩序一直不能建立，雙方當事人通過簽訂合同想達到的營利目的無法實現，這是在簽訂合同時雙方當事人沒有預料也不希望出現的結局。合同法第五條規定：“當事人應當遵循公平原則確定各方的權利和義務�！钡诹鶙l規定：“當事人行使權利、履行義務應當遵循誠實信用原則�！痹嫘掠罟驹诨厥樟舜蟛糠謽I主的商鋪后，擬對時代廣場重新進行規劃布局，爭取再次開業。被告馮玉梅堅持新宇公司必須按每平方米30萬元的高價回收其商鋪，否則就要求繼續履行商鋪買賣合同。雖經調解，由于雙方當事人互不信任，不能達成調解協議，以至新宇公司的6萬平方米建筑和馮玉梅的22．50平方米商鋪均處于閑置狀態。考慮到馮玉梅所購商鋪，只是新宇公司在時代廣場里分割出售的150余間商鋪中的一間。在以分割商鋪為標的物的買賣合同中，買方對商鋪享有的權利，不能等同于獨立商鋪。為有利于物業整體功能的發揮，買方行使權利必須符合其他商鋪業主的整體意志。現在時代廣場的大部分業主已經退回商鋪，支持新宇公司對時代廣場重新規劃布局的工作，今后的時代廣場內不再具有商鋪經營的氛圍條件。馮玉梅以其在時代廣場中只占很小比例的商鋪，要求新宇公司繼續履行本案合同，不僅違背大多數商鋪業主的意愿，影響時代廣場物業整體功能的發揮，且由于時代廣場內失去了精品商鋪的經營條件，再難以通過經營商鋪營利，繼續履行實非其本意�？紤]到時代廣場位于鬧市區，現在僅因雙方當事人之間的互不信任而被閑置，這種狀況不僅使雙方當事人的利益受損，且造成社會財富的極大浪費，不利于社會經濟發展。從衡平雙方當事人目前利益受損狀況和今后長遠利益出發，依照公平和誠實信用原則，盡管雙方當事人之間存在的商鋪買賣合同關系合法有效，盡管馮玉梅在履行合同過程中沒有任何違約行為，本案的商鋪買賣合同也應當解除。
鑒于被告馮玉梅在履行商鋪買賣合同中沒有任何過錯，在商鋪買賣合同解除后，其因商鋪買賣合同而獲得的利益必須得到合理充分的補償，補償標準是
保證馮玉梅能在與時代廣場同類的地區購得面積相同的類似商鋪。原告新宇公司同意在商鋪買賣合同解除后，除返還馮玉梅原付的購房價款、賠償該商鋪的增值款外，還給馮玉梅補款48萬元，這一數額足以使馮玉梅的現實既得利益不因合同解除而減少，應予確認。
據此，南京市玄武區人民法院于20xx年4月30日判決：
一、原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同予以解除；
二、被告馮玉梅給原告新宇公司返還時代廣場內編號2B050的商鋪，于本判決生效之日起10日內交付；
三、原告新宇公司返還被告馮玉梅的商鋪價款368 184元，賠償馮玉梅商鋪的增值額163
516元，合計531 700元，于本判決生效之日起10日內付清；
四、原告新宇公司賠償被告馮玉梅逾期辦理房屋權屬登記過戶手續的違約金及其他經濟損失48萬元，于本判決生效之日起10日內付清。
本案案件受理費7867元、評估費 2650元，由原告新宇公司負擔。
一審宣判后，馮玉梅不服，向南京市中級人民法院提起上訴。理由是：一、一審已經認定雙方之間的商鋪買賣合同合法有效，但卻在既不是當事人協商一致解除、也不存在法定解除條件的情況下，僅憑被上訴人提出的履行合同會對其重新規劃布局造成影響為由，就判決解除合法有效的合同，于法無據。二、情勢變更原則是指合同依法成立后，因不可歸責于雙方當事人的原因發生了不可預見的情況變更，致使合同的基礎喪失或動搖，或繼續維持合同原有效力則顯失公平，從而允許變更或解除合同。本案不存在這種情況。首先，時代廣場整體長期歇業、巨額資金閑置，是被上訴人經營、管理不善，經營策略錯誤等自身過錯造成的。其次，在開發、銷售和出租商鋪時，對因經營管理不善而導致資產閑置的風險，被上訴人應當預見，不屬于情勢變更原則所指的情勢。如果將這種商業風險歸類于變更的情勢，那么購房后房價下跌，上訴人也就可以以房價下跌、情勢變更為由要求被上訴人退房，那么契約的穩定性及合同的誠實信用則無從談起。再次，即使繼續履行合同會給被上訴人帶來不利，這也是經濟交往中的正常損失，是被上訴人在訂約時應當預見的、且應當由其自己承擔的商業風險。繼續履行合同，不會出現顯失公平的后果。因此，本案不適用情勢變更原則。三、因被上訴人經營不善造成的后果，與上訴人之間沒有任何關系。即使為了維護被上訴人的利益，使其避免損失，也應當由被上訴人與上訴人自愿協商，通過公平買賣的辦法來解決，不能借助國家強制力來實現。一審為維護被上訴人的商業利益、公司利益，通過司法程序強制解除合同，是錯誤的。四、商鋪是上訴人的私有財產，不經上訴人許可，被上訴人無權對上訴人的私有財產進行估價。一審根據被上訴人的申請，委托估價師事務所對上訴人的商鋪進行估價，估價的結果令上訴人無法接受。被上訴人的48萬元，不能補償上訴人因此蒙受的損失。況且上訴人并未對一審法院提出退還房款、賠償增值款、追究違約責任等請求，一審法院在沒有當事人請求的情況下作出的判決，違背了法律規定。綜上，一審判決適用法律不當，請求撤銷一審判決，改判被上訴人實際履行合同，為上訴人辦理產權過戶手續，并負擔本案全部訴訟費用。
被上訴人新宇公司答辯稱：一審依照合同法第五條、第六條作出解除雙方合同的判決是正確的。本案訟爭房屋已被拆除，事實上無法繼續履行合同。一審并未適用情勢變更原則，也未維護被上訴人的商業風險和公司利益。在本案中，被上訴人同意向上訴人支付的違約金和賠償金，足以保證上訴人的利益不受侵害。二審應當維持原判。
南京市中級人民法院經審理，確認一審查明的事實屬實。另查明，被上訴人新宇公司已取得本市中山路18號的土地使用權證及房屋所有權證，現正在對時代廣場進行整體布局調整的施工。
二審審理中，南京市中級人民法院主持雙方當事人進行調解。被上訴人新宇公司表示，可以在本市同類地區為上訴人馮玉梅購買同等面積的門面房；馮玉梅要求，新宇公司應當在原地點給其安置同等面積的門面房，并給予經濟補償，或者在本市同類地區給其補償80平方米的門面房。因雙方各執己見，致調解不成。后新宇公司表示，愿意在一審基礎上再給馮玉梅補償各種經濟損失20萬元。
二審應解決的爭議焦點是：1．一審判決解除合同是否正確2．在權利人沒有提出請求的情況下，一審在解除合同的判決中一并判決義務人給權利人賠償，是否符合程序南京市中級人民法院認為：
上訴人馮玉梅與被上訴人新宇公司簽訂的商鋪買賣合同合法有效。新宇公司在合同約定的期限內未辦理產權過戶手續，已構成違約，又在合同未依法解除的情況下，將2B050商
鋪的玻璃幕墻及部分管線設施拆除，亦屬不當。合同法第一百零七條規定：“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。”從這條規定看，當違約情況發生時，繼續履行是令違約方承擔責任的首選方式。法律之所以這樣規定，是由于繼續履行比采取補救措施、賠償損失或者支付違約金，更有利于實現合同目的。但是，當繼續履行也不能實現合同目的時，就不應再將其作為判令違約方承擔責任的方式。合同法第一百一十條規定：“當事人一方不履行非金錢債務或者履行非金錢債務不符合約定的，對方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事實上不能履行；(二)債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高；(三)債權人在合理期限內未要求履行�！贝藯l規定了不適用繼續履行的幾種情形，其中第(二)項規定的“履行費用過高”，可以根據履約成本是否超過各方所獲利益來進行判斷。當違約方繼續履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益時，應該允許違約方解除合同，用賠償損失來代替繼續履行。在本案中，如果讓新宇公司繼續履行合同，則新宇公司必須以其6萬余平方米的建筑面積來為馮玉梅的22．50平方米商鋪提供服務，支付的履行費用過高；而在6萬余平方米已失去經商環境和氛圍的建筑中經營 22．50平方米的`商鋪，事實上也達不到馮玉梅要求繼續履行合同的目的。一審衡平雙方當事人利益，判決解除商鋪買賣合同，符合法律規定，是正確的。馮玉梅關于繼續履行合同的上訴理由，不能成立。
考慮到上訴人馮玉梅在商鋪買賣合同的履行過程中沒有任何違約行為，一審在判決解除商鋪買賣合同后，一并判決被上訴人新宇公司向馮玉梅返還商鋪價款、賠償商鋪增值款，并向馮玉梅給付違約金及賠償其他經濟損失。這雖然不是應馮玉梅請求作出的判決，但此舉有利于公平合理地解決糾紛，也使當事人避免了訟累，并無不當。在二審中，新宇公司表示其愿給馮玉梅增加20萬元賠償款，應當允許。
據此，南京市中級人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規定，于20xx年9月6日判決：
一、維持南京市玄武區人民法院的一審民事判決第一、二、三項；
二、變更南京市玄武區人民法院的一審民事判決第四項為：被上訴人新宇公司賠償上訴人馮玉梅逾期辦理房屋權屬登記過戶手續的違約金及其他經濟損失68萬元，于本判決生效之日起10日內付清。
二審案件訴訟費7867元，由被上訴人新宇公司負擔。
本判決為終審判決。
公司買賣合同3
合同編號：_________
甲方：_____________乙方：____________
法定住址：法定住址：法定代表人：法定代表人：職務：_____________職務：_____________電話：_____________電話：_____________
買賣雙方依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，就有關_________船的買賣事宜，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
一、買賣標的
船名：_________船型：_________船籍：_________船級：_________總長：_________船寬：_________船深：_________總噸：_________凈噸：_________
載重噸：_________建造廠家：____________建造年月：_________登記號：_________登記地點：____________登記噸位：_________
二、質量要求
1.賣方向買方出售的船舶，其質量必須符合交通管理部門制定的船舶標準
2.賣方保證出售船舶所具的性能與說明書相符，并須在交付前先行試航，以證明其性能。
3.賣方保證其出售的船舶不存在不適航或其他妨礙、可能妨礙交通安全或污染、可能污染水域的情形
4.賣方保證其擁有本合同下的標的船舶的全部產權，并保證該船舶不在光船租約下。
三、價款
本合同標的船舶的價款為_________元。
本合同結算貨幣為□人民幣□美元□英鎊□歐元□_________。
四、保證金
為了確保本合同的嚴格履行，買方應在合同簽訂日后的_________日內支付合同價款百分之_________的保證金。該保證金應以銀行匯票方式匯到賣方指定的帳戶。
五、付款方式
買方在本合同簽訂后，按照第_______種方式，如期足額將船款支付給賣方。
1.本合同簽訂之日起_________日內，一次性支付全部船款，合計_________元，大寫_________，保證金可抵作船價款。
2.分期付款：
本合同簽訂之日起_________日內，支付合同價款的百分之_________作為預付款。合計_________元。預付款可以抵作船價款。
船舶交付之日起_________日內，支付合同價款的百分之_________，合計_________元。
交船手續辦理完畢之日起_________日內，支付合同價款的百分之
_________，合計_________元。
六、船舶檢查
1.買方有權查閱船上的船級記錄，并在________內宣布是否予以承認。
2.賣方應在_________年_________月_________日在_________為買方安排船舶檢查。
3.買方不得因船舶檢查而延誤船期，否則，買方應向賣方賠償由此引起的損失。在不延誤船舶正常營運的前提下，賣方應盡可能為買方看驗船提供方便。
4.買方檢查處于漂浮狀態的船舶時，不可將其拆解開，也不可給賣方造成費用上的負擔。在檢查過程中，船舶的輪機日志和航海日志應提供給買方查閱。經檢查，憑賣方在船舶漂浮檢查后四十八小時內收到買方的書面或電傳通知為準，一旦船舶獲得認可，賣買關系即告確立。賣方如果未能按上述要求收到買方關于船舶船級記錄的認可通知，應退還保證金，本合同宣告無效。
七、交接船舶
1.船舶在_________地點進行交接。
2.移交時間為_________年_________月_________日。
3.賣方應及時地將船舶動態、船舶預計進塢時間和地點告知買方。
4.船舶按買方看驗船時的狀況移交，自然損耗除外。交船前，倘若船舶發生全損或推定全損，本合同自行解除，賣方應將買方已付款項全額如數退還交船前，倘若船舶發生部分損害，賣方應將船舶恢復至買方看船時的狀況。買方應給賣方合理的恢復原狀的修理時間。
5.為方便船舶的移交，賣方應將船舶引入移交港的干船塢內，由買方檢驗船底及夏季水線以下其它部分。倘若發現船舵、螺旋槳、船底或夏季水線以下其它部分有斷裂、損壞或缺陷，以致于影響船舶清潔船級證書的取得，則上述缺點應由賣方自費修復直至買方對上述水下部分完全滿意為止。
6.船舶在塢期間，在買方的要求下，賣方應安排抽出尾軸。倘若尾軸完全毀壞或發現有缺陷，以致于影響船舶清潔船級證書的取得，賣方應自費將其新換或修復直至買方完全滿意為止。尾軸的抽出和換新之費用由買方承擔。
7.倘若發現船舵、螺旋槳、船底、夏季水線以下其它部分或尾軸上述斷裂、損壞或缺陷，則與船舶進出塢有關的費用包括驗船師費均應由賣方承擔。
8.賣方確認收到全部船款后，雙方即簽訂交接協議書。交接協議書經雙方授權代表簽署并加蓋公章后，該輪產權正式移交給買方。賣方全體船員立即離船，船員離船后的食宿和回程的費用由買方承擔，并負責安排將船員送回。買方同意付船員補貼每位__________________元。
八、文件交付
1.交船時，賣方應將現有的船檢證書及船舶技術圖紙無償提供給買方。若買方提出要求，賣方應將其現有的船舶的其它技術檔及時交給買方。船舶的船籍證書、船舶的所有權證書、電臺執照、船舶簽證薄、海關監管薄、航海日志、輪機日志、營運證、最低安全配員證書、造船廠提供的該輪的穩性計算書、船舶防油污計劃和檔等應由賣方收存取回，但買方有復印的權利。
2.同時，買方應將下述文檔遞交給賣方：營業執照復印件買方辦理船舶登記所在登記機關名稱、地址、傳真、電話、聯系人和郵政編碼。
九、備件和燃料
船舶包括屬于船舶的一切船上和岸上物品應由賣方移交給買方。屬于賣方專用的船上圖書、數據表格和文件等不包括在內，船員的私人行李和物品也不包括在內。
船上剩余的燃料、未使用的潤滑油、備用品和伙食應由買方接收并按交船地交船日的市場價格付款。本條款下的付款時間、地點和幣制與合同價款的支付相同。
十、保護賣方保證其對出賣船舶享有所有權或處分權，船舶在移交前沒有任何船舶優先權、船舶抵押權及其他隨船債務并承諾交船后若因該船移交前的隨船債務發生第三人對船舶提出主張，而導致糾紛的賠償、費用、開支等均由賣方承擔。
十一、費用負擔
船舶交付前所發生的包括雇傭人員薪資，船員分紅、稅賦及其他債務等各項費用由賣方承擔船舶交付后所發生的與購買和登記有關的稅、費以及其它開支等各項費用由買方承擔。在船舶進行交易時，費用有買方承擔。船舶移交后，賣方應向原船舶登記機關辦理船舶注銷登記買方應辦理船舶所有權登記。登記費用各自承擔。
十二、違約責任
1.若買方未能按時支付保證金，賣方有權解除合同。買方應承擔賣方因此遭受的損失和按年利率______%計算的全部損失費用的利息在支付保證金后，若買方決定不再購買該船，并拒絕支付船款，賣方有權沒收保證金若買方未能在船舶移交期限最后一日前按合同的規定支付購船價款，賣方有權解除合同，保證金及其利息歸賣方所有。若保證金及其利息收不足以彌補賣方損失，買方還應賠償賣方因此遭受的損失費用。
2.若賣方未能按本合同規定的方式和期限完成船舶的法定移交手續，或未能辦理船舶注銷手續，買方有權解除合同。賣方收到買方解除合同通知后，應在________個銀行工作日內退還所收到全部船價款及按年利率________%計算的利息若買方按合同規定支付保證金和船款，賣方違約拒絕出售該船，買方有權獲得船款保證金的兩倍賠償。
十三、合同的解除
本合同在下列任一情形下解除：
1.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同
2.雙方通過書面協議解除本合同
3.因不可抗力致使合同目的不能實現的
4.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的
5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的
7.________________________________
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十四、合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。買方：_________賣方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_______
開戶銀行：______開戶銀行：_________帳號：_________帳號：_________簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司買賣合同4
合同編號：
甲方：
委托代理人：
聯系地址：
聯系電話：
開戶行：
賬號：
乙方：
委托代理人：
聯系地址：
聯系電話：
開戶行：
賬號：
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定，買賣雙方經過協商，確認根據下列條款訂立合同，以資共同遵照執行。
一、機械設備清單及價格
產品
名稱
規格
型號
數量
價格
序號
設備
金額
合計人民幣：
二、質量與技術標準和產品包裝
1、質量與技術標準：
產品的質量技術標準為產品制造商制定的質
量技術標準;
設備保修期為設備驗收合格后保修個月，在質保期內進行保修;
如甲方從乙方以外的其他渠道購進的備件及耗件由此引起的
設備系統故障不屬于保修范圍。
2、產品包裝：
有原廠包裝的，按原廠包裝標準;
沒有原廠包裝的，按賣方包裝標準進行包裝。
三、收貨事項
1、本合同設備的到貨日期為：合同生效起個工作日
內。
2、本合同實際支付金額為人民幣。
3、甲方給乙方的付款方式：支票;電匯;銀行匯票
4、本合同經雙方簽訂后正式生效，付款方式：。
5、甲方未付齊貨款全款之前，貨物所有權歸乙方所
6、定金：。
四、包裝、運輸、交貨、驗收及異議的提出。
1、貨物包裝為制造商原包裝。
2、貨物的運輸和運輸過程中的保險由方負責辦
理，費用由方承擔。
3、乙方負責在將貨物交付給甲方。甲乙雙方應對設備共同驗收，隨設備箱內所提供裝箱單作為驗收的標準件，乙方供應貨物在數量、質量和包裝上符合生產廠家的規定，則視為乙方交貨完成。交貨后的風險責任由甲方承擔。
4、甲方發現收到的貨物與規定的不符，應在貨物到達之后個工作日內向乙方提出書面異議，乙方在收到異議后應在合理期間內根據產品的具體情況協助甲方解決，直至驗收合格。甲方怠慢行使該該項權利，視為產品驗收合格。
五、免責條款
1、雙方約定由于水災、火災、地震、臺風、戰爭、海關檢查、進口手續及廠商供貨延遲，等不可抗拒的原因，導致合同不能全部或
部分履行的，免除相應的違約責任
2、受到上述免責事項影響的一方，應在天內通知另一
方。
3、如果受上述免責事項的影響，使本合同只要義務之履行延遲的時間超過天，則任何一方均有權接觸合同而不承擔任何后
果，也可有雙方協議采取其他補救措施。
六、違約責任
1、甲方逾期付款的，應每日向乙方支付合同標的金額千分之一的違約金。
2、乙方逾期交貨的，應每日向甲方支付合同標的金額千分之一的違約金。
七、爭議解決的方式
本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，雙方同意交由合同簽訂地法院管轄，由敗訴方承擔律師費，交通費等相關合理費用。
八、其他
1、甲、乙雙方應保守通過簽訂和履行本合同而獲取的對方之商業及技術秘密，包括本合同文本，相關技術文件、相關數據，以及
其他有關信息
2、就本合同訂立及履行過程中的問題或與本合同有關的問題，一方作出有法律效力的意思表示，應以書面形式作出，加蓋本方公章，且向對方送達，對方應五個工作日內回函，否則視為無效。
3、本合同及附件經雙方簽字蓋章后即生效，雙方簽署的相關文件與本合同具有同等法律效力。本合同及附件經雙方以傳真形式簽字蓋章后文件同樣有效。本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：
委托代理人：
乙方：
委托代理人：
簽訂地點：
簽訂時間：
公司買賣合同5
甲方：______________
乙方：______________
丙方：______________
簽訂日期：______________
受讓方：______________
轉讓方：______________
保證方：______________
甲乙丙三方在平等自愿公平的基礎上，就甲方收購乙方擁有的機械設備，達成如下協議：
一、轉讓標的及價格
甲方轉讓給乙方的設備為：______________吹塑機臺、制袋機臺、印刷機臺、攪拌機臺、沖床機臺、手推叉車臺。以上機械設備共計臺。甲方乙方約定臺設備合計轉讓價格為________人民幣(元)。
二、付款方式
自本協議生效當日，甲方一次性以現金方式或轉賬方式向乙方支付轉讓款元。
三、設備交付時間
自本協議簽字生效當日，乙方將本合同項下所要轉讓的設備交付甲方。交付之日起，甲方對所轉讓的設備擁有所有權。
四、交貨地點
本協議項下轉讓的設備，由乙方在車間交付給甲方。
五、保證條款
1、乙方具有轉讓設備的權利能力和行為能力，保證對所轉讓設備擁有完全的所有權，保證轉讓設備無任何債權、債務糾紛，無查封、抵押等限制所有權的行為，無任何爭議、糾紛。
2、乙方保證本協議項下所轉讓的設備質量完好、均能正常使用、運轉。
3、丙方對乙方的承諾行為承擔保證責任。
六、違約責任
1、本協議簽訂后，甲乙丙各方應當認真履行，因一方過錯給另一方造成損失的，應當承擔由此產生的違約責任。
2、如因乙方違反本合同第五條約定，導致甲方權益受損，甲方有權解除本協議，并有權要求乙方立即返還轉讓款元，并要求乙方賠償甲方全部損失。丙方作為保證人，對乙方的履約行為承擔連帶保證責任。
3、甲方未按本協議約定時間逾期3天付款的，乙方有權解除合同，甲方應賠償乙方的損失。
七、合同生效、其他事由
1、本協議經甲乙丙三方簽字蓋章后生效。
2、本合同一式三份，三方各執一份，具有同等法律效力。
3、因履行本合同發生爭議，由各方協商解決，協商不成由甲方所在地法院管轄。
甲方：______________乙方：______________丙方：______________
公司買賣合同6
合同編號：__________
甲方：____________公司
乙方：____________公司
甲乙雙方經友好協商，就乙方向甲方提供以下產品事宜達成如下合同：
第一條標的、數量、價款及交貨時間
第二條質量標準：嚴格按圖紙及技術要求加工
第三條乙方對質量負責的條件及期限：乙方要確保質量，若檢驗不合格，甲方要求乙方及時退換。第四條包裝標準、包裝物的供應與回收：鋁合金盒。
第五條隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法：
第六條合理損耗標準及計算方法：
第七條標的物所有權自甲方付全款時起轉移，但甲方未履行支付合同款項義務時，合同的物屬于乙方所有。
第八條交貨方式、地點：____________收
第九條運輸方式及到達站和費用負擔：快遞費用乙方負擔
第十條檢驗標準、方法、地點及處理方式：即國家檢驗標準，并出據出廠檢驗合格報告。
第十一條成套設備的安裝與調試：____________
第十三條擔保方式：____________
第十二條結算方式、時間及地點：電匯、合同簽訂后，甲方支付乙方50%，驗收合格后一次性付清貨款。
第十四條本合同解除的條件：____________
第十五條違約責任：____________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決也可由當地工商行政管理部門調解協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：
提交甲方所在地的仲裁委員會仲裁
依法向人民法院起訴。
第十七條本合同自雙方簽字蓋章后起生效。
第十八條其他約定事項：____________雙方友好協商。
出賣人：____________買受人：____________
住所：____________住所：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
電話：____________電話：____________
傳真：____________傳真：____________
開戶銀行：____________開戶銀行：____________鑒證機關
賬號：____________賬號：____________經辦人：____________
公司買賣合同7
合同編號：____________
簽訂地點：____________
甲方：____________乙方：____________
單位名稱：____________單位名稱：____________
單位地址：____________單位地址：____________
電話：____________電話：____________
開戶銀行：____________開戶銀行：____________
銀行賬號：____________銀行賬號：____________
稅號：____________稅號：____________
郵編：____________郵編：____________
1、產品名稱、型號、數量、金額
2、甲方的質量負責期限：屬產品質量問題，標準配置正確使用情況下自出廠之日起一年內提供保修，配件不保修。
3、供貨時間：________天。
4、付款方式：預付30%預付款，因乙方原因取消合同的，此預付款作為違約金由甲方扣除，不做退還。
5、驗收方式及提出異議期限：如對甲方提供的產品有疑問，乙方需在收到貨后20天提出。
6、交貨地點及運費承擔：交貨地點：____________，由甲方代辦貨運。運輸人的交貨回執為乙方收到貨物的憑證。
7、違約責任：
合同履行過程中出現乙方逾期付款的，甲方有權停止供貨或解除合同。
乙方拒絕收貨或途中退貨的，甲方有權解除合同。
因不可抗力使得合同不能履約或者延期履約的，不得追究供方違約責任。
8、解決合同糾紛的方式：雙方友好協商解決合同執行中出現的問題，協商不成，雙方均可向各自所在地法院提請訴訟。
9、傳真件與原件具有同等法律效力，傳真合同最后一方蓋章或簽字并回傳后有效。
10、其他約定事項：由于用戶自備輔件導致售后服務不承擔維修義務。
甲方：____________乙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
公司買賣合同8
轉讓方(下稱甲方)：_______________有限公司
商業登記證號碼：_______________
受讓方(下稱乙方)：_______________，
身份證號碼：_______________
甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，就房產轉讓一事達成如下協議：
一、合同標的房產為位于__________省__________市__________區__________鎮__________有限公司。注：____________
二、合同價款甲、乙雙方商定標的房產的轉讓價格為人民_____________元整。
三、合同價款的支付乙方應于________年________月________日之前支付全部款項。
四、標的房產的交付甲方應于乙方支付全部價款之后將標的房產交付給乙方使用，同時應移交有關房產的全部資料(見清單)
五、保證
1、甲方保證本協議轉讓之房產不存在任何形式的轉讓、抵押、變賣等事宜，不受任何第三人主張任何權利，如發生上述任何原因所產生的糾紛，一切責任由甲方承擔，因房屋產權發生的經濟糾紛及費用等亦由甲方承擔。
2、房屋移交前，甲方應保持房屋原有結構，負責搞好通水、通電、公共設施給乙方使用，保證乙方不存在任何房屋正常使用的瑕疵，房屋移交前所發生的水電費及其它費用由甲方負責，移交后由乙方負責。
3、甲方的股東(即__________)對甲方的上述義務承擔連帶保證責任。在本合同簽訂之后，無論是否將其所持有的甲方股份繼續持有或出讓，均不影響其應當承擔的連帶保證責任。
六、權益房產轉讓后，房屋所有權歸乙方所有，如遇國家建設征用、舊改等事宜所賠償的補償金全部由乙方所有，如需甲方或__________協助乙方辦理相關手續的，甲方及__________必須在接到乙方通知之日起三日內協助乙方辦理相關手續。
七、違約甲、乙雙方應認真履行本協議之約定，如有違約，違約方應向守約方支付違約金人民幣__________萬元，違約金不足以賠償守約方損失的，違約方應另行賠償。
八、其他
1、本合同受中國法律管轄并按其解釋。
2、凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決。協商不成，應提交仲裁委員會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。3、本協議自甲、乙雙方簽字之日起即生效，正本壹式貳份，甲方執壹份、乙方執壹份，均具同等法律效力。
4、本合同由合同各方在__________省__________市簽署。
轉讓方：_______________
受讓方：_______________
保證方：_______________
日期：_______________
公司買賣合同9
買受人：_________________
出賣人：______________
合同簽訂地點：______________
簽訂時間：______________
填寫說明：
1、本合同為格式合同，可供簽訂塔機、施工升降機、等施工機械購銷合同使用。
2、本合同文本不宜涂改，確需修改，請在修改處加蓋雙方公章，并附加說明。
第一條：產品名稱、型號、數量、金額、供貨時間、數量及配置說明：_______________
附1：□塔機備注
□1、合同訂立后，乙方在收到甲方設備首付款及發貨通知三日內，將所定設備的“基礎圖”、“平衡重圖”及預埋支腿和第一節定位標準節準備齊全，由乙方運輸至甲方指定地點，以方便甲方提前將基礎施工完畢。
□2、乙方提供附墻框架及標準附墻距離的附墻桿，對非標準附墻距離的附墻架，乙方可根據甲方要求提供附墻桿及附墻框架制造，費用另計。
□3、本合同產品平衡重、外接電纜線以及輔助吊具。
附2：□施工升降機備注
□1、合同訂立后，乙方在收到甲方設備首付款及發貨通知后三日內，將設備的“基礎圖”、地腳螺栓和底架準備齊全，由乙方運輸至甲方指定地點，以方便甲方提前將基礎施工完畢。
□2、本價格為標準配置外接電纜線，附墻架采用__型號，附墻距離為_________米。如需其它距離的附墻架，價格另計。
附3：□其它
第二條：質量標準
產品必須符合國家及行業相關標準，乙方需向甲方提供相關標準一套。
第三條：出賣人對質量負責的條件及期限
按乙方《產品質量保修書》執行，保修期限自貨到驗收合格之日起計算，乙方應承擔自交貨起因產品質量而給甲方帶來的一切損失、責任。
第四條：包裝標準、包裝物的供應與回收
整機為裸裝，隨機附件和隨機文件用木箱包裝，包裝箱不回收。
第五條：隨機備品、配件、工具數量及供應辦法
按甲方確認的“發貨清單”提供，隨同主機發運。
第六條：貨物驗收及到達站和費用負擔
1、驗貨：乙方負責運輸至甲方指定地點____________建筑工地，在甲方指定地點驗貨。
2、乙方代辦汽車或鐵路運輸，運費包含在合同總額中。
3、收貨單位：______________公司
收貨地址：______________潢施工現場
聯系人：__________
聯系電話：______
第七條：驗收標準、方法及提出異議期限
甲方應在貨到交貨地后組織驗收，驗收符合交貨要求的在“發貨清單”上簽字蓋章買受人在驗收時發現貨物不符合合同約定時，需在驗貨后__天內向乙方提出異議，乙方接通知后應在___小時內作出答復，進行更換、調配以達到合同約定要求。
第八條：設備的安裝、調試與培訓
1.乙方應向甲方提供技術培訓，以保證甲方操作人員能承擔設備操作任務。
2.乙方應承擔在設備安裝調試期間操作本設備引起的一切機械、人身事故并承擔責任。
第九條：違約責任
1、乙方遲延交貨的違約責任：按每天______元計算
2、乙方所供貨物質量缺陷的違約責任：按合同金額_____%承擔違約金
3、甲方逾期付款違約金：按拖欠款項每天萬分之一計取。
第十一條：合同爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決協商不成，均可依法向合同簽訂地法院起訴。
第十二條：其它約定事項
1、乙方應向甲方提供《產品質量保修書》作為合同的附件。
2、產品超過保修期，乙方應派人提供維修，配件費由甲方承擔。
3、甲方驗收貨物后，應按合同約定支付款項，但因貨物質量、使用故障和售后服務等問題，甲方有權拒絕支付剩余款項直至問題解決。
4、質量保修期間，甲方所購貨物發生故障時，乙方應于24小時內派出售后服務人員至故障貨物所在地開始維修或售后服務，超過48小時后，甲方將視乙方違約，乙方應承擔因此而給甲方造成的一切損失，按____元/天計取。
5、甲方合同款付清同時后，乙方須向甲方提供國家統一完稅發票。
6、運輸費用由運輸單位為甲方開出運費發票，由乙方代為轉交甲方。
第十三條：其它
1、本合同所有附件，均與本合同一并使用且具有同等法律效力。
2、本合同一式四份由甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章后生效。本合同一經簽約，雙方必須嚴格遵守，并承擔合同中各自的義務。
3、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
4、本合同在甲、乙雙方結清貨款手續后即自行終止。
需方：____________供方：____________
地址：____________________地址：____________________
法定代表人：____________法定代表人：____________
聯系電話：________________聯系電話：________________
公司買賣合同10
甲方：____________
乙方：____________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》、《農業機械產品修理、更換、退貨責任規定》及其他相關法律法規規定，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經充分友好協商一致，簽訂本合同。
第一條、乙方向甲方出具本人身份證復印件和縣級農機管理部門簽發的《農機購置補貼協議》購買補貼農機具。
第二條、標的情況
名稱：____________
數量：____________
第三條、履行期限、地點和方式
本合同簽訂地為：____________
實際交貨地為：____________
交貨時間：____________年_____月_____日。
第四條、貨物付款方式、付款金額及付款時間
貨物付款方式：一次性付款。
付款金額：__________________元。
付款時間：________年_____月_____日。
第五條、貨物運輸方式及費用
由甲方負責將貨物運輸至______，運費經雙方協商由方承擔__________%。
乙方要求將貨物運送至交貨地點以外地區的，增加的運費部分由乙方按實際發生額承擔。
第六條、驗收交貨
甲乙雙方在交貨時，應當場進行試機、驗收。
貨物質量標準及驗收標準，以隨機所附的產品使用說明書及生產企業有關質量保證、技術資料明示的內容為標準。
甲方在交付貨物時，應當同時交付隨機所附的工具、附件和備件。
第七條、相關資料交接
甲方在交付貨物時，應當同時提供三包憑證，明示農機三包有效期和三包方式，告知質量投訴受理部門和聯系電話。同時提供隨機所附的產品使用說明書及其他隨附文件資料，并在一周內向乙方出具財政稅務部門統一監制的購貨發票。
第八條、甲方在試機交貨時，應當對乙方進行必要的操作技能、維修保養及安全注意事項等技術培訓。
第九條、乙方對甲方所交付貨物的質量、價格、配置等有異議的，應在交付貨物時現場提出，雙方協商解決。協商不成的可向有關部門反映，及時調解處理。貨物交付后，視為雙方認可，買賣行為完成。
第十條、違約責任
甲方未能按本合同約定時間交貨，每延遲一天，承擔合同總價款_____%的違約金。
乙方未能按合同約定付款，每延遲一天，承擔合同總價款_____%的違約金。
甲方沒有按照《農業機械產品修理、更換、退貨責任規定》發行三包服務責任的，乙方有權向有關部門投訴，也可直接向合同履行地人民法院提起訴訟，有關部門依法處理。
第十一條、責任免除
因天災害等不可抗力原因導致甲方不能及時交貨的，甲方不承擔因此造成的延遲交貨的違約責任。
在三包有效期內，確定因乙方未按照使用說明書要求正確使用、維護或使用說明書明示不得改裝、拆卸而自行改裝、拆卸，造成農機性能改變或損壞的，甲方不承擔三包責任。
非因產品質量原因發生其他人為損壞的，或因擅自使用非甲方授權或同意的設備、零配件導致農機故障的，甲方不承擔三包責任。
第十二條、本合同的變更與解除
本協議一經簽訂生效，雙方應嚴格履行。如需變更或解除，須經雙方協商一致，達成局面變更或解除協議后，本合同作廢。
第十三條、本合同在發行過程中發生糾紛，雙方應友好協商解決。協商不成的，可向相關部門反映或投訴，也可直接向合同履行地人民法院提訴訟。
第十四條、其他未盡事宜，雙方可以簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十五條、本合同一式____份，甲、乙雙方各持____份。自雙方簽字之日起生效。
第十六條、購置補貼政策以外購買農業機械參照此合同簽訂。
甲方：____________
法定代表人：____________
聯系電話：____________
合同履行地：____________
__________年____月____日
乙方：____________
法定代表人：____________
聯系電話：____________
合同履行地：____________
__________年____月____日
公司買賣合同11
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》及國家有關法律法規的規定，遵循平等、自愿公平和誠實信用的原則,經雙方協商一致，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守執行。
1、 甲方向乙方采購綠化苗木花草一批，規格、數量、單價如下：
2 、合同總價為人民幣1038400.00 元（大寫：人民幣壹佰零叁萬捌仟肆佰元整）；（不含稅價）
3、交貨地點及方式：乙方負責將綠化苗木花草送到甲方指定地點。 4、付款方式：甲方在到貨驗收后即與乙方結算，乙方須提供有效發票。
5、苗木質量：乙方保證所供苗木達到甲方的質量要求，不符合要求的苗木，甲方立即退貨并不予支付任何款項。
6、違約責任：
（1）、乙方若所供苗木未達到甲方的質量要求，按所余款項的10%支付違約金。
�。�2）、甲方若未按時支付苗木款，每日按需付金額的萬分之一支付違約金。
7、爭議解決方式
合作過程中若發生爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟解決。
8、有效期
本合同經甲乙雙方簽字蓋章后有效，有效期從 20xx年1月1 日至20xx年8月31日。
9、本合同壹式貳份，雙方各執壹份具有同等法律效力，未盡事宜另行簽訂合同或補充合同。
甲方： 乙方： 代表人：代表人： 地址： 地址：
簽訂時間： 簽訂時間：
公司買賣合同12
合同編號：
簽約地點：
甲方(買方)：
乙方(賣方)：
根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎上，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，特簽訂以下合同條款。
一、合同標的物
1、本合同標的物為
3、乙方承諾如下：
(1)乙方在十月一號之前發雞苗。
(2)乙方喂養一個月，體重不得小于六兩。
(3)乙方給雞苗做全部疫苗，以后甲方喂養的存活率在95%以上。
(4)雞蛋顏色為褐色。
(5)免費提供養殖技術，后期技術問題有技術員幫忙解決，上門服務免費。
二、合同期限
本合同期限為： 至
三、供貨及驗收
1、甲方向乙方購買雞苗，由乙方送雞苗至
4、乙方送雞苗途中發生的損毀等所有費用由乙方自行承擔，甲方不予承擔。
5、乙方將雞苗送至合同約定的地點后，甲方檢驗后收貨，具體步驟如下：
(1)雞苗到后，乙方點數壹仟只六兩以上的雞苗。
(2)雞苗不合格(包括雞苗質量不合約定、型號不符等)，甲方有權要求乙方調換雞苗、退雞苗，因此造成乙方損失的，由乙方自行負擔。
四、貨款支付
五、貨款支付采取以下方式：
1、 甲方向乙方支付總額的50%作為定金。
23、乙方在收款時應提供相應金額的合法發票。
六、雙方權利義務及違約責任
1、乙方未按甲方要求的時間地點送達貨物，應承擔此次送貨數額的違約金。造成甲方工程損失的，甲方保留要求乙方賠償的權利。
2、乙方送達之貨物經甲方驗收不合格，甲方有權拒絕收貨或要求乙方退貨、補貨。乙方應承擔此次送貨數額款項 的違約金。造成甲方工程損失的，甲方保留要求乙方賠償的權利。
3、乙方不能按合同約定數量交貨，應在約定交貨時間前_____天書面通知甲方。甲方可根據乙方狀況進行評估，如果甲方根據評估認定乙方不能繼續履約，可解除本合同，并于三天前通知乙方，乙方不得有異議。甲方根據甲方(項目部)認定的供貨數量進行結算。由此造成甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。
4、乙方無正當理由停止供貨的，應承擔未履行部分貨款總值_________的違約金，造成甲方工程施工無法進行、耽誤工期或其他損失的，甲方有權要求乙方賠償實際損失。
5、乙方所提供的貨物質量不符合合同約定、貨物總數量短缺或其他應當歸責于乙方的原因，造成甲方工程施工無法進行、耽誤工期或其損失的，乙方向甲方支付本合同總價款 的違約金，甲方并有權保留要求乙方賠償實際損失的權利。
6、甲方未能按約定付款的，應承擔不能付款部分如因乙方偽造數據、改變合同約定的貨物單價等，而制作付款申請書請求甲方付款的，甲方有權拒絕付款，并不承擔違約責任。
七、保修期限及責任
八、其他約定
九、不可抗力
1、本合同履行過程中出現不可抗力是指合同簽訂時不能預見、不能避免、不能克服的自然客觀情況。
2、合同履行過程中出現不可抗力情形，致使一方或雙方不能履行合同約定條款時，不能履行方應在不可抗力情形發生之日起 日內向對方書面通知，在取得合法機關有效證明后，根據不可抗力對合同履行的影響程度，經另一方同意后，履行方可延期履行、部分履行或不履行合同義務，并可根據情況部分或全部免除履行方責任。
3、合同遲延履行所發生的不可抗力，履行方不免除責任，并必須承擔遲延履行的違約責任。
十、其他
1、雙方應在本合同簽訂時提交給對方相關資料備案：
(1)乙方是法人、個體工商戶或其他經濟組織的，應提交《企業法人營業執照》或《個體工商戶營業執照》副本復印件并加蓋公章;
(2)乙方屬個人的，應提交合法的身份證明文件;
(3)乙方以代理人身份簽訂本合同的，應當提交被代理人出具的《授權委托書》，《授權委托書》中應明確載明代理人授權范圍;
(4)乙方提交生產廠家名稱、生產質量合格證書及相關說明，以便甲方備案使用;
2、本合同簽訂時需甲方公司蓋章及項目經理簽字認可，否則本合同不產生法律效力。
3、本合同的簽訂，除甲方(項目經理)簽字或蓋章認可的，甲方的其他工作人員不能代表甲方處理因本合同引起的債權債務，擅自處理債權債務行為包括但不限于出具欠款證明、對帳單據等等，因此而產生的債權債務甲方不予認可，且對甲方不產生法律效力。
十一、爭議的解決
凡因本合同履行產生的一切爭議，甲乙雙方本著互利互惠的態度，通過友好協商解決爭議。如協商不能達成一致，雙方中任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十二、合同效力及其他
1、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，同具法律效力。
3、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議于本合同同時使用，補充合同與本合同矛盾的，以補充合同為準。
4、本合同的附件包括雙方的資格資料、送貨收貨清單、來往帳單、支付證明等，與本合同同時使用，同具法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(簽字或蓋章)：
項目經理： 簽約負責人：
公司買賣合同13
甲方：_____________乙方：_____________
甲方為搞好環境綠化需向乙方定購花木苗，具體品種、規格、單價、數量和金額詳見附件《花木供應清單》，花木款總計為人民幣_______元整。為了切實搞好花木供銷工作，經甲、乙雙方充分協商同意簽訂本合同，具體事項如下：
一、付款方式、供苗時間甲方應將所需花木的花木款總金額匯到乙方的銀行賬戶內，才用電話通知乙方起苗，并在約定的時間內派車到乙方指定地點驗收、裝運花木苗。供苗時間從_______年_____月_____日至_____月_____日止，具體時間由甲、乙雙方用電話約定。
二、供苗方式、地點甲方應選派代表到乙方的花木繁育基地驗收所定購的花木苗。乙方應按照定購合同規定的品種、規格、數量向甲方提供優質花木苗并負責裝車，運費由甲方自負。
三、乙方應按約定的時間內向甲方提供優質花木苗，否則應賠償甲方延誤時間造成的一切經濟損失。
四、甲方應按約定的時間內派車到乙方指定的地點驗收、裝運花木苗，否則推遲2天甲方即應支付乙方保護花木苗的一切費用給乙方。
五、本合同未盡事宜甲、乙雙方可另行商定，簽訂補充合同。本合同甲、乙雙方簽字蓋章后，甲方應支付定金為定購花木款的_____%給乙方本合同才生效。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：_______________乙方：_______________代表：_______代表：_______電話：_______________電話：____________________年_____月_____日_____年_____月_____日
公司買賣合同14
合同編號：
出賣人：簽訂地點：
買受人：簽訂時間：
年月日
第一條棉花品名、數量、價款及交(提)貨時間品種產地等級計量單位數量單價金額交(提)貨時間及數量合計合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條棉花質量標準：
第三條包裝標準：
第四條合理損耗標準及計算方法：
第五條交(提)貨方式、地點：
第六條運輸方式及到達站(港)和費用負擔：
第七條檢驗標準、方法、時間、地點：
第八條結算方式及期限：
第九條擔保方式(也可另立擔保合同)：
第十條本合同解除的條件：
第十一條違約責任：
第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十三條本合同自生效。
第十四條其他約定事項：
出賣人：鑒(公)證意見：出賣人(章)：住所：
法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：
電話：電報掛號：開戶銀行：賬號：郵政編碼：
買受人：買受人(章)：住所：
法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：
電話：電報掛號：開戶銀行：賬號：
郵政編碼：
公司買賣合同15
轉讓方（甲方）：
受讓方（乙方）：
甲乙雙方經過友好協商，就甲方持有的ｘｘｘ有限責任公司股權轉讓給乙方持有的相關事宜，達成如下協議，以資信守：
1.轉讓方（甲方）轉讓給受讓方（乙方）ｘｘｘ有限責任公司的100%股權，受讓方同意接受。
2.由甲方在本協議簽署前辦理或提供本次股權轉讓所需的原公司股東同意本次股權轉讓的決議等文件。
3.股權轉讓價格及支付方式、支付期限：等額轉讓
4.本協議生效且乙方按照本協議約定股權轉讓后即可獲得股東身份。
5.乙方按照本協議約定生效后立即依法辦理公司股東、股權、章程修改等相關變更登記手續，甲方應給與積極協助或配合，變更登記所需費用由乙方承擔。
6.受讓方受讓上述股權后，由新股東會對原公司成立時訂立的章程、協議等有關文件進行相應修改和完善，并辦理變更登記手續。
7.股權轉讓前及轉讓后公司的債權債務由公司依法承擔，如果依法追及到股東承擔賠償責任或連帶責任的，由新股東承擔相應責任。轉讓方的個人債權債務的仍由其享有或承擔。
8.股權轉讓后，受讓方按其在公司股權比例享受股東權益并承擔股東義務；轉讓方的股東身份及股東權益喪失。
9.違約責任：違反上述條款，均視為違約，承擔一方的全部違約損失。
10.本協議變更或解除：如有一方違約，本合同自動解除
11.爭議解決約定：雙方協商、或到當地仲裁委員會解決
12.本協議正本一式三份，立約人各執一份，報工商機關備案登記一份。
13.本協議自將以雙方簽字之日起生效。
轉讓方簽字： 受讓方簽字：
年月日
【公司買賣合同15篇】相關文章：
公司買賣合同05-08
公司貨物買賣合同04-22
公司易貨買賣合同04-22
公司衣服買賣合同04-22
公司門窗買賣合同04-22
公司卷簾買賣合同04-22
公司正規門面買賣合同04-22
農業種植公司種子買賣合同04-22
公司抗結塊劑買賣合同04-22
公司電解銅買賣合同04-22