樣品買賣合同(15篇)
隨著人們法律觀念的日益增強,很多場合都離不了合同,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?以下是小編為大家整理的樣品買賣合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
樣品買賣合同1
賣方:________(下稱甲方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
買方:________(下稱乙方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
茲為設(shè)備買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________設(shè)備,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件,甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于XXX通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于XXX通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付設(shè)備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項:
_____________________________。
第十條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):_______買受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________
樣品買賣合同2
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條:
乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件,甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。
第二條:
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條:
如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條: 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方,交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條:
乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條:
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條:
貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條:
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 ______種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條:
其他約定事項:________________________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方:乙方:日期:
樣品買賣合同3
甲方(賣方):
合同編號:G-0502
乙方(買方):
簽訂地點:上海
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內(nèi)容請在驗收后填寫)簽訂時間:________年____月____日
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):每件紅木家具應(yīng)符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹木名稱,產(chǎn)品標(biāo)識和實際用材符合,且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條 付款方式:簽訂合同后,乙方于____日內(nèi)付清全額貨款,甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。
第四條 甲方送貨,運費由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款,經(jīng)乙方驗貨簽收,甲方應(yīng)在交貨時督促乙方對家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進(jìn)行驗收,乙方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場提出,并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。
第五條 違約責(zé)任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方告知甲方后,甲方在 7 天內(nèi)修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由甲乙雙方當(dāng)事 人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 二 種方式解決:
。ㄒ唬┨峤划(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第八條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號:賬號:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式
樣品買賣合同4
甲方(賣方):北京XX公司
乙方(買方):
一、基本情況:
二、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi) 觀看實物為同一物品。
三、 付款方式:現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳
四、 運送:甲方負(fù)責(zé)運送,運送費用由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)在交貨時 督促乙方對物品的各項指標(biāo)進(jìn)行核對,如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當(dāng)場提出,甲乙雙方協(xié)商解決,運送過程中發(fā)生的損壞由甲方承擔(dān)。
五、 違約責(zé)任:若甲方未能按乙方規(guī)定的時間規(guī)格交貨(交貨時間 以全部貨款到賬的____日內(nèi)為準(zhǔn)),每延誤一天,甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。
六、 合同爭議解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由甲乙雙 方協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
七、 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合 同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同樣法律效力。
甲方(簽章): 簽訂日期:________年____月____日
乙方(簽章):簽訂日期:________年____月____日
樣品買賣合同5
甲方(買賣人): 乙方(受讓人):
根據(jù)《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商的基礎(chǔ)上就房屋買賣達(dá)成如下協(xié)議,以茲共同信守執(zhí)行。
一、概況及買賣內(nèi)容 由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡稱房地產(chǎn)),房地產(chǎn)具體狀況如下:
。ㄒ唬┘追揭婪ㄈ〉玫姆康禺a(chǎn)為工程頂賬房地產(chǎn)(甲方頂賬合同復(fù)印件見附件),有房屋所屬權(quán)未取得房屋產(chǎn)權(quán)證,現(xiàn)出售給乙方,房屋辦理產(chǎn)權(quán)證時以乙方名義辦理,在乙方結(jié)清購房款之前房屋仍屬甲方所有,乙方有居住使用權(quán)。
。ǘ┓康禺a(chǎn)座落:小區(qū), 樓 戶。
。ㄈ┓课萁ㄖ娣e:平方米,實際測量時房款由乙方多退少補。
(四)交房時間:________年____月____日。
。ㄎ澹┰摲课菡加梅秶鷥(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并買賣。
(六)該房屋的附屬物(設(shè)施)包括但不限于煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網(wǎng)絡(luò)線路等管線、計量表等一并買賣;為使該房屋達(dá)到合理、正常使用之目的的必要設(shè)施一并買賣;該房屋上的建筑物區(qū)分所有權(quán)等權(quán)益一并買賣。
二、合同價款 雙方商定房地產(chǎn)成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元,成交價格已經(jīng)包括本合同第一條所列全部內(nèi)容買賣之價格。自合同訂立之日起,房屋市場價格的漲跌與甲方無關(guān),由乙方全部承擔(dān)。 辦理產(chǎn)權(quán)登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規(guī)定執(zhí)行,不包含在合同價款中,由乙方承擔(dān)。
三、合同價款的支付 乙方在本合同簽訂之日起內(nèi)向甲方支付合同價款的%;乙方在甲方交鑰匙并協(xié)助乙方辦理完房屋所有權(quán)登記后,按甲方約定日期向甲方支付合同價款的%。余款在乙方辦完產(chǎn)權(quán)登記之日起兩年內(nèi)付清。
四、甲方義務(wù)
1、甲方保證該房屋不存在產(chǎn)權(quán)糾紛;未設(shè)定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權(quán)利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權(quán);保證該房屋不被他人合法追索。
2、甲方應(yīng)如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項,協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)登記、公共修繕基金繳納等提供必要的文件、資料和手續(xù)便利;結(jié)清乙方房屋所有權(quán)登記前的與開發(fā)商、建筑公司之間的有關(guān)費用,出示有關(guān)交費證明。
3、甲方保證該房屋不存在安全隱患,能夠達(dá)到正常、安全使用之狀態(tài)。
4、甲方應(yīng)當(dāng)及時交房并協(xié)助乙方辦理物業(yè)移交手續(xù)。
五、乙方義務(wù)
1、按照本合同約定,及時支付房款。
2、乙方應(yīng)于甲方共同辦理房屋所有權(quán)及土地使用權(quán)交接、物業(yè)移交手續(xù)。
六、產(chǎn)權(quán)登記及入住 甲乙雙方應(yīng)當(dāng)在地產(chǎn)公司交鑰匙及辦理房產(chǎn)證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權(quán)登記手續(xù),并由乙方按約支付相應(yīng)稅費。土地使用權(quán)證的屋所有權(quán)證后的兩日內(nèi)由雙方共同前往土地行政管理部門辦理,并按國家規(guī)定支付相應(yīng)稅費。 甲方應(yīng)當(dāng)在房屋所有權(quán)登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙,辦理完物業(yè)登記手續(xù),結(jié)算所有有關(guān)費用,以便乙方入住,需要乙方予以協(xié)助的,乙方應(yīng)當(dāng)協(xié)助。 甲乙雙方在房屋登記后____日內(nèi)共同辦理公共維修基金移轉(zhuǎn)手續(xù)。
七、違約責(zé)任
1、甲方違約
(1)由于甲方原因甲方未履行義務(wù),致使乙方在履行本合同約定時超過三個月未按約交接房屋產(chǎn)權(quán),不能取得房屋所有權(quán)或不能正常使用該房屋的,乙方有權(quán)解除合同,并有權(quán)要求甲方在違約之日起5個工作日內(nèi)雙倍返還乙方已經(jīng)支付的合同價款。乙方不解除合同的,乙方有權(quán)按照合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金,乙方同時享有隨時解除合同的權(quán)利。
(2)甲方不如實告知乙方有關(guān)情況或與開發(fā)商和建筑公司簽訂不合法合同的,存在一房多售情況的,致使合同目的不能實現(xiàn)的,乙方有權(quán)解除合同,并有權(quán)要求甲方在違約之日起5個工作日內(nèi)雙倍返還乙方已經(jīng)支付的合同價款。
(3)甲方由于開發(fā)商和建筑公司拖延未按約交接房屋產(chǎn)權(quán)超過三個月,影響乙方正常使用該房屋的,應(yīng)向乙方支付地產(chǎn)公司賠付的違約金,甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的,乙方有權(quán)解除合同,并按照合同簽訂之日至合同解除期間以合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。
。4)甲方應(yīng)在乙方或者委托他人辦理買賣過戶時,積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關(guān)材料的,乙方按本合同違約責(zé)任的第一條追究甲方的違約責(zé)任。
。5)由于甲方原因造成房地產(chǎn)不能正常登記在乙方名下,乙方因入住對于室內(nèi)裝修的費用由甲方承擔(dān)。
2、乙方違約 乙方未按約支付合同價款的,自支付期滿____月之后按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行合同或未按合同支付剩余價款逾期超過________年的,甲方有權(quán)解除合同,并扣除乙方15%的總合同價款。 由于乙方原因造成該協(xié)議未能達(dá)成的,由乙方自行承擔(dān)因入住對于室內(nèi)裝修的費用。
八、房屋風(fēng)險 房屋風(fēng)險的轉(zhuǎn)移房屋毀損、滅失的風(fēng)險在乙方自取得房屋所有權(quán)證書之日前由甲方承擔(dān),自乙方自取得房屋所有權(quán)證書之日起移轉(zhuǎn)至乙方。
九、爭議解決 爭議解決在執(zhí)行本協(xié)議的過程中,如甲、乙雙方發(fā)生爭議,先協(xié)商解決。協(xié)商不成時,任何一方均可向房屋所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十、合同生效 甲方保證已如實陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系,乙方對甲方上述買賣的房地產(chǎn)具體狀況充分了解,自愿買受該房地產(chǎn)。合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽章):
身份證號:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
乙方(簽章):
身份證號:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
樣品買賣合同6
賣方:________(下稱甲方)買方:________(下稱乙方)
地址:____________________地址:____________________
郵編:____________________郵編:____________________
電話:____________________電話:____________________
傳真:____________________傳真:____________________
電子郵箱:________________電子郵箱:____________________
茲為設(shè)備買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________設(shè)備,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件,甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付設(shè)備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項:________
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):_______買受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________
樣品買賣合同7
上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李英寬,董事長兼總經(jīng)理。
委托代理人湯濤,河北科力空調(diào)工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。
法定代表人吳山永,董事長。
委托代理人安亞利,北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。
上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服北京市豐臺區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后,依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
科力空調(diào)公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同,價款為: 21 000元。當(dāng)時雙方約定:科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。日月房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清?屏照{(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元,并承擔(dān)訴訟費。
日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱:日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清科力空調(diào)公司的貨款,科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議,日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是,科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:XX年9月13日,科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》,約定:日月房地產(chǎn)公司購買科力空調(diào)公司的排煙補風(fēng)機和風(fēng)機,合計價款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限:設(shè)備到現(xiàn)場后進(jìn)行安裝,后即試運行(1個月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限:付定金20%,到現(xiàn)場通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%,運行3月后付35%,余下滿1年付清。合同簽訂后,日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底,科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認(rèn)定:科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成,不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定,應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同,對雙方當(dāng)事人即具有法律約束力,科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同,履行合同規(guī)定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見,對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元,科力空調(diào)公司予以認(rèn)可。對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元,科力空調(diào)公司予以否認(rèn),且日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款,對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時效問題,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定,向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時間,日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時,科力空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害,而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟?屏照{(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張,該院不予采納。理由是:合同有效期限實質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限,也可以說是在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實際上,雙方在合同有效期限內(nèi),只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風(fēng)機這1筆買賣,此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價值21 000元風(fēng)機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立?屏照{(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據(jù)不足,該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定,判決:駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。
科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的,若有不同理解,應(yīng)從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋?屏照{(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發(fā)回重審。
日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認(rèn)定是合理的,認(rèn)定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。
本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實,有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。
本院認(rèn)為,科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實意思表示,其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,合法有效,雙方均應(yīng)依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款,但科力空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元,否認(rèn)收到16 800元,日月房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間,日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應(yīng)在XX年4月,科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。科力空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利,并未超過訴訟時效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限,即在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi),雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設(shè)備的買賣,且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立,應(yīng)予駁回。綜上,一審法院判決認(rèn)定事實清楚,適用法律正確,處理并無不當(dāng),應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費二百八十一元,由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元,由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣合同8
賣方(甲方): 買方(乙方): 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,為明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:數(shù)量、價格 數(shù)量:自行車總數(shù)(含雙人車)總數(shù)為 輛。 價格:合計總額為元(大寫: 萬仟佰拾元整)。
第二條: 交貨方式及期限 選擇下列方式執(zhí)行: 合同簽訂后,甲方于XXX____月____日在某某地點交車(包括現(xiàn)車、車鎖、維修工具) 乙方于_XXX____月____日某地。
第三條 :付款方式及期限 選擇下列方式執(zhí)行: 合同簽訂后,乙方支付甲方定金____元;甲方交貨后,乙方于XXX____月____日支付價款,定金抵作價款。乙方付款后,甲方應(yīng)當(dāng)開具收款憑證。
第四條 :違約責(zé)任 1.一方遲延交(提)貨或遲延支付價款的,應(yīng)當(dāng)每日按照遲延部分價款的__2__%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
第五條: 爭議解決 發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可以請求調(diào)解;或選擇以下幾種方式解決:
1.提交仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院提起訴訟。
第六條: 本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜,由雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議。本合同一式___兩__份,甲方___一___份,乙方___一___份,具有同等法律效力。
賣方(甲方)__________ __________ 地 址(住址)_______ 聯(lián)系電話________________
買方(乙方)______ _____ 地址(住址) : ______________ 聯(lián)系電話____________ 簽訂地點_________________ 簽訂時間________年____月____日
樣品買賣合同9
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購 貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物 件,甲方應(yīng)于 日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元,共人民幣 萬 仟 佰元,交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方:__________________ 乙方:_________________
負(fù)責(zé)人:________________ 委托人:_______________
代表:__________________ 代表:_________________
簽約時間:____________年____________月___________日
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
樣品買賣合同10
出賣人(以下簡稱甲方):
聯(lián)系方式:
地址:
買受人(以下簡稱乙方):
聯(lián)系方式:
地址:
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購貨物,合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。雙方確認(rèn)已于年 月___日共同封存樣品(雙方各持一份)
第二條 甲方如不能按期交付或僅能交付一部分,應(yīng)于____日前通知乙方延期交付;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能按期交貨或不能全數(shù)的交付,可延緩交付。其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款每件_____元,共_____元,交貨時應(yīng)全部付清。如乙方不能付清的,甲方可停止交付貨物,并約定一定期間催其付款,逾期仍不交付的,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害可以請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于_____日前通知甲方延展交貨日期,若甲方不同意時,乙方可以解除合同,若給對方造成損害的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害的,可以請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條 合同一式___份,甲、乙雙方各執(zhí)____份。
(以下無正文)
出賣人(甲方):
______年_____月____日
買受人(乙方):
______年_____月____日
樣品買賣合同11
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件,甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方,交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
。ㄒ唬┨峤籣___________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條其他約定事項:________________________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):__________
買受人(乙方):__________
______年______月______日
樣品買賣合同12
室 內(nèi) 裝 飾 工 程
施 工 承 包 合 同 書
二零零九年八月
致力于設(shè)計行業(yè)
打造裝飾品牌
裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包人(甲方): 委 托 代 理 人: 電 話: 工 程 設(shè) 計 師:
電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點:________________________________________________ 第2條、工程內(nèi)容及做法
。ㄔ斠姽こ淌┕ろ椖看_認(rèn)表及報價單)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
。1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發(fā)包人提供部分材料(詳見報價說明);
。2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+-8%以內(nèi)。
。3)由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔(dān)責(zé)任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_______年_______月_______日; 竣工日期_______年_______月_______日。
。篲____________________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。
第二部分 施工圖紙
_______元,由發(fā)包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內(nèi))。
第三部分 發(fā)包人義務(wù)
第1條、開工前三天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)(物管等),并承擔(dān)相關(guān)費用;
第4條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務(wù)
第1條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
第3條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。需要保管的,發(fā)包人應(yīng)作好密封標(biāo)志,并交由現(xiàn)場管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料,承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第三條,所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;
。3)發(fā)包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)。 第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),
認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收: (1)__隱蔽工程驗收__; (2)__水電工程完工__;
。3)__中期驗收(木作工程完工),并作好工作量統(tǒng)計決算__; (4)ICI漆工程完工 。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見工程驗收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見工程結(jié)算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負(fù)責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的,發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為12個月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為24個月。
第5條、在正常使用條件下,工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴(yán)重質(zhì)量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的'工程的造價(根據(jù)附工程報價單)。
嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下: 防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外);
墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2
以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外);
墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;
地磚、地板工程出現(xiàn)5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質(zhì)量問題除外); 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2條、工程中期驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見工程結(jié)算單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程款。每項工程增加項目結(jié)算應(yīng)在每次付款時結(jié)清。
第十一部分 違約責(zé)任
第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第2條、未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,終止方應(yīng)提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規(guī)定
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間,承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負(fù)責(zé)。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午
_______點_______分至_______點_______分。承包人應(yīng)按時開工、停工,并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動。
第十五部分 附則
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。 備注:
。1)從竣工驗收之日計算,保修期為壹年。
。2)保修期內(nèi)由于承包人施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,承包人無條件地進(jìn)行維修,并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對發(fā)包人進(jìn)行賠償;
(3)保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當(dāng)造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費。
。4)本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。
發(fā)包人簽字:
承包人簽字(蓋章):
樣品買賣合同13
合同編號:____________________
出賣人:(以下簡稱甲方)___________________
買受人:(以下簡稱乙方)___________________
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 甲方應(yīng)封存樣品,并對樣品質(zhì)量予以說明。乙方向甲方訂購產(chǎn)品,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的產(chǎn)品。
第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的產(chǎn)品與樣品相同,甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應(yīng)當(dāng)符合種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。
第三條 產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法
。保a(chǎn)品的數(shù)量: 。
。玻嬃繂挝、計量方法:。
第四條 產(chǎn)品的價格,按下列第( )項執(zhí)行:
。.按甲乙雙方的商定價格;
。.按照訂立合同時履行地的市場價格;
。.按照國家定價履行。
第五條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)
。保a(chǎn)品的交貨單位:。
。玻回浄椒ǎ聪铝械冢 )項執(zhí)行:
。ǎ保┮曳剿拓;
(2)乙方代運;
(3)甲方自提自運。
3. 產(chǎn)品的交(提)貨期限:。
4.運輸方式: 。
5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。
第六條 買賣貨款議定每件人民幣元,共人民幣
交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第七條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償。
第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十條 驗收方法 第十一條 對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法
。保曳皆隍炇罩,如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時,應(yīng)一面妥為保管,一面在天內(nèi)向甲方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),乙方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標(biāo)的物收到之日起過兩年內(nèi)未通知乙方的,視為產(chǎn)品合乎樣品。2.乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
。常欠袷羌追皆诮拥叫璺綍娈愖h后,應(yīng)在天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則,即視為默認(rèn)乙方提出的異議和處理意見。
第十二條 甲方所交付產(chǎn)品,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者,可以請求賠償。貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第十三條 雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。
第十四條 其它 第十五條 本合同自年合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
賣 方: ___________________ (簽章)
法定代表人 :_______________(簽章)
地 址: ________________________________________
電 話 : _______________________________________
開戶銀行: _____________________________________
賬 號 :________________________________________
買 方: ___________________ (簽章)
法定代表人 :_______________(簽章)
地 址: ________________________________________
電 話 : _______________________________________
開戶銀行: _____________________________________
賬 號 :_________________________________________
樣品買賣合同14
出賣方(以下簡稱甲方): 買受方(以下簡稱乙方): 身份證號: 通訊地址:,聯(lián)系電話:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方 肉牛等事宜,訂立本合同。
第一條 標(biāo)的物: 產(chǎn)地 性別 顏色 品種的牛 頭。
第二條 價款: 乙方購買該牛的總價款為人民幣 元(人民幣大寫 萬元整),本合同簽訂當(dāng)日交付定金元,剩余款項乙方于________年月____日一次性付清。
第三條 質(zhì)量 甲方持有 獸醫(yī)站為該肉牛出具的當(dāng)年檢疫合格證明文件。
第四條交付: 甲方定于________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明文件交付給乙方,乙方若不按本合同
第二條的約定時間付款,甲方可按 乙方遲延付款的天數(shù)推遲交付肉牛的時間,若乙方遲延付款達(dá)天,甲方可拒絕交付肉牛。 乙方須當(dāng)場檢查肉牛情況及檢疫合格的證明文件,如有異議,須當(dāng)場提出,若當(dāng)場未提,把肉牛提走的,視為肉牛合格。 肉牛的交付地點為: 交付方式:乙方自提。
第五條 稅費負(fù)擔(dān): 買賣過程中產(chǎn)生的所有稅費均由乙方承擔(dān)。
第六條 費用負(fù)擔(dān): 本合同簽訂前與該肉牛有關(guān)的債權(quán)債務(wù)由甲方承擔(dān),與乙方無關(guān)。肉牛交付之后的相關(guān)費用由乙方承擔(dān)。
第七條 雙方權(quán)利義務(wù):
1、乙方需按照合同約定的時間按期足額向甲方交納購牛款;
2、甲方需將與牛有關(guān)的、檢疫證明文件的原件交給乙方。
第八條 違約責(zé)任:
1、若乙方單方解除本合同,則甲方不退還定金;
2、若乙方遲延付款達(dá)____日,按 元日向甲方支付違約金。
3、乙方逾期提牛,按 元日向甲方支付肉牛保管費,在此期間的風(fēng)險由乙方自行承擔(dān)。
第九條 合同的解除:
1、雙方協(xié)商一致;
2、乙方遲延付款達(dá)天,甲方可單方解除本合同。
第十條 補充條款: 未盡事宜,雙方可友好協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與正文條款不相一致的,以補充協(xié)議為準(zhǔn)。
第十一條 爭議解決條款:甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,由甲方所在地人民法院管轄。
第十二條 本合同共三頁,一式 份,具有同等效力,甲、乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(出賣人): 乙方(買受人):
________年____月____日年____月____日 簽訂時間:
樣品買賣合同15
出賣人(以下簡稱甲方):
買受人(以下簡稱乙方):
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_____元,共人民幣_____元,交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于_____日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同一式___份,甲、乙雙方各執(zhí)____份為憑。
出賣人(甲方):
______年_____月____日
買受人(乙方):
______年_____月____日
【樣品買賣合同(15篇)】相關(guān)文章:
樣品買賣合同15篇01-16
樣品采購合同范本09-26
樣品的主要種類有哪些08-12
購進(jìn)產(chǎn)品樣品的賬務(wù)處理10-12
微生物檢驗樣品采集步驟11-14
外貿(mào)談判技巧之談樣品費06-16
電商樣品管理制度12-21
微生物檢驗樣品的采集步驟11-10
跟單員樣品準(zhǔn)備工作注意事項08-12
微生物檢驗樣品的采集步驟「最新」11-15