有關汽車買賣合同模板匯總10篇
隨著時間的推移，我們用到合同的地方越來越多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編精心整理的汽車買賣合同10篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
汽車買賣合同 篇1
買方： 賣方：
電話： 電話：
一、買賣雙方約定交易車輛
1、 車輛品牌及型號：
2、 車型：
3、 顏色：
4、 車輛臺數：
5、 車輛單價（人民幣）：
6、 其他：
7、 車輛總計（人民幣）：
8、 交車地點：
二、結算：選擇（ ）方式
1、一次性購車
�。�1）簽定合同時，支付預付款￥ 人民幣（大寫）：
�。�2）余額，交車支付
�。�3）財務確定
2、按揭購車
（1）簽定合同時，支付預付款￥ 人民幣（大寫）：
（2）余額，交車支付（保險在本公司做）
�。�3）財務確定
三、質量及服務約定：
1、本合同交易的車輛由 整車購進，買方享有 和供方提供的所有售后服務項目。
2、賣方保證所提供單證符合交通管理部門的有關規定，賣方可協助買方辦理汽車上牌，（但牌照號碼不在承諾范圍），汽車上牌所需要費用均由買方承擔。
四、其他約定：
1、買方要求變更定購車輛，包括車型、顏色和配置，需取得賣方書面認可。
2、因生產廠家調整生產計劃等原因導致買方已預定車輛無法按約供貨，買方同意供方更改車型、車身及內飾顏色或延期供貨，賣方無須承擔賠償責任。
3、若遇生產廠家調整產品配置及價格，則按提車時新的配置和價格責任。
4、如發生人力不可抗力事件，雙方均不承擔相關經濟責任。
五、本合同如發生爭議無法協商解決，則提交賣方所在地的仲裁委員會仲裁。
六、本合同正本一式三份，買方執一份，賣方執二份。
買 方： 賣 方：
經手人： 經手人：
日 期： 日 期：
汽車買賣合同 篇2
出賣人：(以下簡稱甲方)
買受人：(以下簡稱乙方)
保證人：(以下簡稱丙方)
上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：
第一條甲方就其約定，將其所有的汽車售予乙方，乙方買受。
第二條后記汽車的買賣總金額為人民幣 元整。乙方依下列方式支付款項予甲方：
(1)本日(訂約日)先交付定金元整。
(2)余款 元(中期款)于申請過戶的同時支付。
(3)余款元，可分十次支付，自至止，每月 日前支付 元，乙方應于過戶時，將相當于上述期滿額的支票匯出交付。
第三條甲方對乙方負責辦理如下的過戶與交付手續：
第二條第(3)項的支票于過戶的同一日支付。
第四條辦理過戶手續所需費用由乙方負擔。
第五條乙方若無法履行第二條第(3)款中任何一期的付款，則必須將余款一次付清。
第六條甲方須保證后記汽車并無瑕疵。有關瑕疵的保證，及于交付日后三個月以內，往后即概不負責。
第七條后記汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毀損，其責任由甲方負擔。
第八條丙方須對甲方保證，乙方確實履行本合同按期支付價金，并負連帶清償責任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
保證人(丙方)：
汽車買賣合同 篇3
甲方：乙方： 身份證號碼：_____________ 聯系電話： _____________
乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲、乙雙方遵循法律、法規，訂立本合同。
一、甲方根據乙方的指定，提供牌， 車型，發動機號為：，底盤號為： 的汽車壹輛。
二、汽車總價為人民幣（大寫）元，（小寫）￥： 元。
1.首期付款：乙方提車之前，一次性向甲方支付汽車總價的%，即人民幣（大寫） 元整，（小寫）￥： 元。
2.后續付款：余款自20 年 月 日至20 年 月 日止，分 個月分期支付，即于每月28日前交 元至甲方。
3.由于乙方所占資金，系借貸而來，按照等價有償的原則，余款乙方應向甲方支付銀行利息。
三、車輛的保險
分期付款期間，為減少意外所造成的損失，車輛必須按照國家規定投保機動車強制險，50萬元第三者商業險，其他險種由乙方根據需要決定。投保手續由甲方在辦理車輛保險入戶時統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管。
四、車輛營運手續
分期付款期間所購車輛必須登記在甲方名下，由于現行的車輛管理體制和車輛營運體制，各種營運手續只能以甲方的名義辦理，在此期間車輛的營運、保險、年檢等手續，均由乙方委托甲方辦理。
五、甲方的權利和義務
乙方有下列情況之一的，甲方有權無須通知乙方，直接有權終止本合同，收回汽車及有關證件，并要求乙方結清所有欠款，賠償損失。在收回車輛滿十五 1
天后乙方還不能支付所欠車款和各種稅費時，甲方有權按評估價出售或向法院起訴要求法院依法拍賣汽車，所得價款用于償付乙方所欠甲方車款、各種稅費（含收回車輛后發生的稅費）和由此支出的所有費用（含律師代理費）。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。
（1）利用車輛從事違法活動；
�。�2）拖欠款項（含車款和其他應付稅費）累計達二萬元或累計達二個月應付車款金額的；
（3）未按本合同約定投保第三者強制險和50萬元第三者商業險的；
（4）敗壞甲方聲譽，情節嚴重的；
�。�5）未經甲方許可，擅自拆除或以任何形式改變、破壞GPS裝置的；
（6）未經甲方許可，變更手機卡號或停止使用手機卡號，致使甲方無法正常聯系的；
（7）未經甲方同意，擅自將車輛轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為；
�。�8）乙方發生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益的行為。
�。�9）車輛被運輸管理部門取消營運資格或乙方被車輛管理部門取消駕駛資格；
六、乙方的權利和義務
1、乙方享有汽車的占有、使用、收益的權利。
2、乙方依法及按本合同規定經營、使用汽車、不受甲方的干預。
4、汽車營運的各種稅費由乙方承擔。乙方在使用汽車期間，車輛的保養、維修費用和營運中應交的稅金、規費等所有稅費均由乙方承擔。
5、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發生意外事故致使車輛對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故 2
確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用（含差旅費、律師代理費等）由乙方承擔。
6、乙方使用汽車在營運中出現的糾紛、損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。
7、車輛交付乙方后，車輛的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。
七、違約責任
1、乙方委托甲方代辦的各種手續及甲方應當提供的服務，甲方應當派員積極辦理，如因甲方延遲代辦，而給乙方造成的損失，由甲方負責賠償。
2、乙方的違約責任：
乙方在分期付款期間，未按合同約定支付車款的，除應及時補交外，還應向甲方償付延期付款違約金，同時還須承擔甲方因追索債務而支出的費用，如差旅費、訴訟費、律師代理費、評估費、拍賣費等。
八、爭議的解決
甲、乙雙方在執行本合同時發生爭議時，應本著平等、友好、誠信的原則協商解決，協商不成，雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。
九、其它
1、本同壹式二份，甲、乙雙方各執壹份。
2、本合同自各方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙 方：
法定代表人： 身份證號：
委托代理人： 住 所：
電話： 手 機：
簽訂時間：二○ 年 月 日
汽車買賣合同 篇4
本合同當事人:
賣車人: (以下簡稱甲方)身份證號:
買車人: (以下簡稱乙方)身份證號:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律.法規在合法.平等相互信任的基礎上，現甲乙就下列汽車的買賣簽訂本合同，承諾共同遵守:
甲乙雙方同意，甲將其擁有的舊汽車一輛(車牌號:發動機號: 車架號:及相關車輛手續整體(機動車登記證書.行車證.附加費本.養路費.保險單)出售給乙方.出售價格為: 元，人民幣大寫 為: 元.
本協議生效后，甲方應保證該車手續真實有效，沒有出租車史，非盜搶車輛，能夠正常過戶，并且不欠附加費，養路費，同時甲方應無條件為乙方提供過戶相關手續，如不能正常過戶或和有出租史時，甲方應無條件退還乙方所付全部購車款及賠償乙方相應的經濟損失。
上述車輛自本協議生效后，以前發生的一切經濟糾紛以及交通肇事或違章行為以及其他意外情況引致的一切后果和費用均由甲方承擔，乙方不付任何責任。以后發生的費用和其他事宜由乙方負責，與甲方無關。
本協議簽訂的同時，乙方將購車款一次性交付甲方，同時甲方將該車和相關手續交由乙方保管使用。
本協議未盡事宜，由雙方本著互諒互讓的原則協商解決。
此協議一式兩份，由甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。
自簽字之日起生效。
甲方簽字
電話
住址
乙方簽字 電話 住址 年 月 日 時
汽車買賣合同 篇5
合同編號：___________
出賣人(甲方)：__________
簽訂地點：__________
買賣人(一方)：__________
簽訂日期：______年__月__日
雙方經協商，簽訂本合同，其條款如下：
一、 甲方同意將______車出售給乙方，該車相關參數如下：
品牌型號 號牌號碼車輛類型發動機號車架號累計行使里程 公里年審有效期 養路費有效期保險有效期 路橋費有效期 車輛使用性質 其他狀況 □營運 □非營
□其他
二、 車輛交易約定事項
1、 交易車輛價款：(人民幣)__________元;大寫：__________。
2、 付款方式：乙方于_____年__月__日向甲方預付車款的__%，計______元;待交易車輛過戶、轉籍手續辦理完成，且車輛及其證件交付完畢時，即時支付交易車輛的所有余款______元。
3、 甲方應提供及其證件，以便辦理車輛過戶、轉籍手續;并于______年__月__日交付交易車輛，交付地點__________，應隨車移交的相關證件如下：
□機動車行駛證 □機動車登記證書 □車輛購置附加稅本 □車船使用稅票
□養路費憑證 □路橋費憑證 □機動車輛保險單 □營運車輛專用票、證 □其它證件 __________。證件總計______件
4、 甲乙雙方同意委托____________________(交易公司全稱)依法辦理交易車輛過戶、轉籍手續。雙方約定，交易手續費、證照費由___方承擔。
三、 權利義務
1、 甲方應保證其對出賣車輛享有所有權或處置權，且該車符合國家有關規定，能夠辦理過戶、轉籍手續。
2、 甲方必須真實、準確介紹所售車輛的基本情況，并提供合法、有效的賣車相關證件;乙方應提供合法有效的買車相關憑證。
3、 乙方應按照本合同約定時間、地點與甲方當面驗收車輛及審驗相關政見，并支付相關款項：甲方在收取車款后，應開具收款憑證。
4、 在辦理交易車輛過戶、轉籍之前，因交易車輛所發生的任何經濟及法律責任風險由甲方承擔，在辦理交易車輛過戶、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題及法律責任風險均由使用者負責和承擔;交易車輛過戶轉籍完成及其證件交付之后，因乙方原因所發生的任何經濟及法律責任風險由乙方承擔。
四、違約責任
1、 第三人對交易車輛主張權利并有確實證據的，甲方應承擔由此給乙方造成的損失。
2、 因甲方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍的，乙方有權中止合同、甲方應向乙方返還已付車款并承擔由此造成的損失;因乙方原因致使車輛約定期限內不能辦理過戶、轉籍的，甲方有權中止合同、退還已付車款并由乙方承擔由此造成的損失;因交易公司的原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍的，由交易公司承擔由此造成的損失。
3、 甲方未按照約定交付車輛或相關證件的，逾期每日按車款總價__%的標準支付違約金。
4、 乙方未按照約定交付車輛的，逾期每日按車款總價__%的標準支付違約金。
五、 合同爭議解決方式
因本合同引起的爭議，由當事人協商解決;也可向有關部門申請調解;協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：
1、 提交__________仲裁委員會仲裁;
2、 依法想人民法院起訴。
六、甲、乙雙方已閱讀本合同條款，并充分理解合同各條款之內容;本合同一式四份，經甲乙雙方簽字蓋章后生效;未盡事宜由雙方另行簽訂補充協議;補充協議與本合同具同等法律效力。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
出賣人姓名(簽章)__________
買受人名稱(簽章)__________
地址：__________
地址：__________
汽車買賣合同 篇6
甲方（買受人）：______________________________________
國籍：________________________________________________
性別：________________________________________________
出生：________________________________________________
住所（址）：__________________________________________
郵編：________________________________________________
聯系電話：____________________________________________
傳真：________________________________________________
證件類型：身份證□暫住證□護照□永久居留證□營業執照□
證件號碼：____________________________________________
委托代理人：__________________________________________
身份證號碼：__________________________________________
住所（址）：__________________________________________
聯系電話：____________________________________________
傳真：________________________________________________
乙方（出賣人）：______________________________________
住所：________________________________________________
郵編：________________________________________________
法定代表人：__________________________________________
電話：________________________________________________
傳真：________________________________________________
委托代理人：__________________________________________
電話：________________________________________________
傳真：________________________________________________
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條標的物
經雙方協商，乙方售出如下商品車輛給甲方：
汽車品牌及型號規格：_________
生產國別或生產地：_________
生產廠名稱：_________
排氣量：_________
首選顏色：_________
次選顏色：_________
第二條數量與價款
1．車輛成交單價：_________元，大寫_________。（含乙方所在地的交貨價及正式完稅發票）。數量：_________臺。
2．其他費用：_________，由_________方承擔。運費_________元，由_________方承擔。出庫費_________元，由_________方承擔。
3．車輛交付后，如甲方需委托乙方代辦上牌等服務的，雙方應另簽委托書（附件二），有關費用及付款方式由雙方另行協商。
第三條付款方式
甲方選擇下述第_________種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給乙方。
1．一次性付款方式：
簽署本合同時，支付全部車價款，合計人民幣_________元，大寫_________。
2．車輛抵押貸款方式：
（1）簽署本合同時，支付全部車價款的_________%，合計人民幣_________元，大寫_________。
（2）_________年_________月_________日前，支付余款，合計人民幣_________元，大寫_________。
甲方可向銀行申請抵押貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為甲方未按合同約定時間付款，應當向乙方承擔違約責任。
1．甲方未能在以上規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜（以銀行實際發放貸款為準）。
2．甲方未能在以上規定時間內足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。
屬乙方原因導致甲方未能辦理貸款手續的，甲方不承擔違約責任。
3．分期付款：
�。�1）簽訂本合同時，甲方支付乙方人民幣_________元（大寫：_________）作為定金。定金可以抵作車價款。定金的數額不得超過主合同標的額的20%。
�。�2）在乙方把甲方訂購的商品車交給甲方，并經甲方辦理交車手續時，支付人民幣_________元（大寫：_________）。
（3）如甲方委托乙方辦理上牌手續，則經雙方協商有關合同車價的余額人民幣_________元（大寫：_________）在乙方辦妥有關委托事項后甲方一次性支付給乙方。
�。�4）其他約定：_________。
4．其他付款方式：_________。
第四條質量及相關要求：
1．乙方向甲方出售的車輛，其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求。
2．乙方向甲方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3．乙方提供汽車辦理牌證的隨車資料，附有中文使用說明書及提供必要的使用維修指引。
4．乙方保證售賣給甲方的車輛，在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1．交車時間：_________年_________月_________日前。
2．提車方式（在□中打“√”選擇）：□甲方自提；□乙方送車上門；□其他約定：_________。
3．交車地點：在乙方的經營場所內，或_________。
4．交車時里程表記錄小于（在選取欄打“√”）：
（1）100公里□，
�。�2）_________公里□。
（注：以上里程表記錄均不包含委托上牌發生的公里數。）
5．乙方在向甲方交付車輛時須同時提供：
�。�1）銷售發票。
（2）車輛合格證（國產車）或海關進口證明及商品檢驗單（進口車）。
�。�3）質量服務卡或保修手冊。
�。�4）車輛使用說明書或用戶使用手冊。
�。�5）隨車工具、備配件及清單。
6．車輛交接時當場驗收，甲方應對所購車輛外觀、基本使用功能和隨車工具（備配件）等進行認真檢查、確認。如對外觀、內飾、隨車物件及功能等有異議的，應當場向乙方提出，經乙方確認后負責調換、處理。
7．乙方向甲方交付汽車及隨車物件，雙方簽署《商品車輛交接書》（附件一），即視為該車輛正式交付。
8．乙方應提前3天以上通知甲方接收車輛，如甲方因故不能按時接收車輛的，雙方應協商延期。如協商不成或甲方延期提車超過7天的，視為甲方放棄，乙方有權處理有關車輛，不退還定金。
9．從車輛正式交付之時起，該車輛的所有權和風險責任由乙方轉移至甲方。
第六條關于定金
甲方未按約支付車款，或不能按時提車的，無權要求返還定金。乙方未按約交付車輛的，應當在合同解除后十日內雙倍返還定金。
第七條雙方特別約定：_________
第八條違約金
1．甲方未按合同約定的時間付款，乙方有權按逾期應付款依銀行遲延付款的規定，要求甲方支付滯納金。逾期超過15天后，乙方有權單方面通知甲方解除本合同，甲方應在接到通知之日起十日內，按相當于全部車價款的_________%向乙方支付違約金。乙方亦有權將此款項在甲方已付車價款中直接扣除，余款在乙方收到甲方的合同解除通知書后十日內退還甲方。
2．乙方未按本合同約定交付約定的車輛，甲方有權按已支付的車價款依銀行遲延付款的規定，要求乙方支付滯納金。逾期超過15天后，甲方有權單方面通知乙方解除本合同，乙方應在接到解除合同通知書之日起十日內，按相當于全部車價款的_________%向甲方支付違約金，并同時退還甲方已支付給乙方的車價款。
第九條有關維修、保養
1．生產廠家（或乙方）指定以下的特約維修店向甲方所購買的.本合同所述的車輛提供維修、保養等售后服務，其他售后服務網點可向乙方查詢。
維修站名稱：_________
地址：_________
聯系電話：_________
2．乙方售賣給甲方的車輛，按照生產廠家規定的保養、保修手冊進行維修、保養。
（1）乙方售賣給甲方的車輛的保修期，為_________年或者_________萬公里，以先到達者為準。如果車輛用于出租或營運則保修期為_________年或_________萬公里，以先到達者為準。保修期的起始日期以購車發票上的日期或商品車輛交接日期為起算日期，以最后到達者為準。
�。�2）新車的易損件保修期按生產廠家公布規定執行或參照保養和保修手冊。
3．乙方有責任督促車輛維修站按照保養、保修手冊和用戶手冊的內容對所售車輛進行保養。
4．甲方使用汽車前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。如屬甲方使用不當、保養不當或擅自改裝、裝潢造成而引起的相關聯的質量問題，由甲方自行承擔相關責任。
5．甲方所購汽車如在保修期內出現質量問題，應憑保修憑證到乙方或生產廠指定的特約維修站進行維修、保養。在保修期內因嚴重安全性能故障或主要部件總成質量問題經2次以上（含2次）修理，車輛的安全性仍達不到出廠檢驗標準或不能正常使用的，乙方應當負責向生產廠家申請換車或退車還款（扣除折舊），具體執行按生產廠家的保修手冊。
6．保修期內，如因自身故障致車輛停用時間累計超過_________天，則保修期在狀態恢復正常時重新起計，具體執行按生產廠家頒布的保修手冊。
7．保修期中，甲方所購車輛出現質量故障并經廠家特約維修站確認的，在_________日內（按廠家規定時限內）未能修復影響甲方正常使用的，乙方有責任協助甲方向生產廠家主張按有關規定給予一定的賠償。
8．經國家授權的汽車檢驗機構認定或生產廠自認，甲方所購汽車確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，甲方有權向乙方或生產廠家主張索賠，乙方有積極協助的義務。若乙方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應該明示告知而未明示告知，則應承擔相應賠償責任。
9．甲方所購車輛如屬生產廠公布的汽車召回范圍，甲方應當按照生產廠公布的具體要求辦理交涉。
第十條甲方的其他責任和義務
1．甲方是乙方所購車輛的最終用戶，在辦理上牌入戶前不得為任何商業目的轉售所購車輛。不得將所購車輛用于有損乙方及該車輛品牌標志形象的活動。
2．甲方不得故意移卸、添加或以其他方式來掩蓋、替代所購車輛上的商標、徽章等標志。
3．甲方在購車前，已事先獲得政府有關部門的批準、許可或符合當地相關的規定所要求的資格，并且已了解甲方入戶所在地對入戶車輛的一些限制性法規，保證能夠在購車后的規定時間內辦理一切相關的牌證手續，否則因此造成對乙方的任何損失、索賠、糾紛等由甲方承擔。
第十一條違約責任
1．對于違約事項，雙方有定金約定條款和違約金約定條款的，一方違約時，對方既可以選擇適用違約金條款，也可以選擇適用定金條款，但只能在二者之中選擇其一。
2．因車身超重、尾氣不合格等質量問題或證件不全導致甲方無法上牌，甲方有權解除合同和退車，因此而造成甲方的實際損失，甲方有權要求乙方賠償。
3．甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，同時采取各種合理手段減少不可抗力給雙方造成的影響，并應在10日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
4．不可抗力事件是指在任何一方在訂立本合同時不能預見、對其發生和后果不能避免、不能克服并且非屬該方的過錯或過失致使其遲延或未能履行本合同項下義務的事件，包括但不限于天災、火災、洪水、地震、、爆炸、戰爭、自然災害、政府行為、運輸工具或其它公用事業的中斷或停頓或在乙方供應商的工廠內發生的罷工或停工。
5．乙方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，甲方有權拒絕接收車輛，或要求乙方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
6．滯納金應如期支付，不按期支付的，按銀行遲延付款的規定支付逾期利息。
第十二條解決爭議的方法
1．甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，也可請求佛山市及各區工商行政管理部門或佛山市各級消費者委員會主持調解。協商不能解決或調解不成的，選定下面第_________種方式解決：
�。�1）向佛山或_________仲裁委員會申請仲裁。
�。�2）依法向人民法院起訴。
2．雙方對車輛質量有異議的，可以通過協商確定由雙方認可的檢測機構進行鑒定。如雙方不能共同確定檢測機構的，則由佛山市具有法定資質的專業檢測機構進行終局鑒定。鑒定結果符合該產品手冊的技術質量的，鑒定費由對質量提出異議的一方承擔，否則鑒定費由另一方承擔。
第十三條雙方的聯系方式及資料
1．甲方聯系資料
詳細通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
聯系電話：（日間）_________（夜間）_________
傳真號碼：_________
手機號碼：_________
電子郵箱：_________
2．乙方聯系資料：經雙方協商，確認任一方采用以下任一種方式進行聯系都有效。
詳細地址：_________
郵政編碼：_________
聯系部門：_________
聯系電話：（日間）_________（夜間）_________
傳真號碼：_________
工作手機號碼：_________
電子郵箱：_________
3．雙方以上的通訊方式若有改變，必須及時書面（只包括信件、電子郵件、傳真）通知對方，否則如因此造成的損失及相關責任由變更方負責。手機或其他移動通訊工具的短信僅作為普通訊息傳遞之用，建議不作重要事項的通知。
4．由于甲方改變通訊方式，令乙方無法及時通知甲方提車的，乙方有權保留甲方訂購的車輛7天，超過7天乙方可以不為甲方保留車輛，不退還定金。
第十四條其他
1．本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。
2．本合同及其補充條款、補充協議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時，以手寫文字為準。如阿拉伯數字與大寫數字有矛盾時，以大寫數字為準。
第十五條生效
本合同自雙方簽字、蓋章（或蓋�。┲丈�，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
第十六條本合同履行完畢后，自動失效。
甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________
法定代表人/代理人：____法定代表人/代理人：____
經辦人：_______________經辦人：_______________
_________年____月____日_________年____月____日
合同簽訂地點：_________合同簽訂地點：_________
汽車買賣合同 篇7
(按揭版)
甲方(賣方)：_______
乙方(買方)：_______
甲、乙雙方就乙方向甲方購買汽車并辦理按揭，或乙方通過其他汽車銷售商購買汽車后委托甲方辦理汽車按揭相關手續等有關事宜，經友好協商，簽訂本合同。
一、汽車型號及金額
汽車品牌_________;
型號__________;
發動機號________;
車架號__________;
車價：__________。
二、購車方式
1、乙方向甲方購買車輛;( )
2、乙方向______汽車銷售商購買車輛，再委托甲方辦理汽車按揭手續。
三、交車時間、地點及方式
1、乙方向甲方購買的車輛，交車時間、地點以乙方提車確認單為準。
2、乙方向_______汽車銷售商購買的車輛，交車時間、地點以汽車經銷商及乙方簽名蓋章的提車確認單為準。
四、付款方式及期限
乙方按下列第______種方式及期限付款。
1、一次性付款：乙方于本合同生效之當日一次性付清全部車款____元。
2、分期付款：乙方于本合同生效之當日首付_____元，其余車款乙方委托甲方向____銀行____分行申請汽車消費貸款，年限___年，按揭____%，金額(大寫)_______元。
五、權利與義務
1、汽車銷售商向乙方出售的汽車，質量須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、汽車銷售商向乙方出售的汽車，須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經交通管理部門認可的汽車。
3、汽車銷售商向乙方出售汽車時須真實準確介紹所售車輛的基本情況。
4、乙方通過其它汽車銷售商購買的車輛，乙方負有審查所購車輛證件，發票、手續是否齊全、真實，若因此而產生的風險及責任與甲方無關。
5、乙方應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
6、如乙方所購車輛發生質量問題，甲方協助乙方或協助汽車銷售商與生產廠家的維修站聯系、解決。
六、有關汽車按揭的約定
乙方委托甲方辦理汽車按揭手續的，乙方應切實履行如下義務：
1、乙方自提車之日起至銀行貸款發生之日止，須配合甲方及銀行的資信調查工作，不得以任何理由推脫。
2、乙方提車后，須及時上牌，并把車輛登記證及購車發票原件交與甲方。
3、按揭期內，乙方未經銀行同意，不得將抵押車輛私自轉讓給他人;如私自轉讓乙方承擔由此引發的全部法律責任。
4、乙方在按揭期內，須嚴格履行還款義務，不得以經營狀況不良或交通事故等原因而影響還款義務的履行。
5、乙方不得以所購車輛發生質量問題為由，影響還款義務的履行。
6、乙方簽訂的本合同及銀行貸款合同后，應嚴格履行，不得私自更改抵押權人，若由此而生的抵押問題，乙方承擔全部責任。
7、甲方為乙方辦理按揭貸款手續的費用(含保證金、續保定金、擔保手續費、工本費等)，由乙方承擔。乙方貸款期內必須履行保險義務，乙方的續保定金在貸款期最后一年充抵保金，相關手續由甲方負責辦理。若乙方不履行保險義務，由此產生的法律后果乙方承擔。
8、乙方若變更住址及聯系電話，必須在變更后三日內通知甲方及貸款銀行，否則應承擔由此而產生的法律責任。
七、違約責任
1、本合同生效后，一方不履行合同的，應依法承擔違約責任;造成另一方損失的還應賠償對方的損失。
2、乙方不履行按揭付款義務的，除按按揭貸款合同承擔法律責任外，還應賠償甲方由此而造成的損失，包括但不限于利息、罰息、調查費、律師代理費等。
八、送達地址
本合同簽訂人所填寫的地址信息，將作為通知、信件、法律文書等一切書面文件的送達地址。若按該地址送達的相關文件無人簽收或被拒絕簽收，則文件退回之日視為送達之日。
雙方確認的送達地址如下：
甲方地址：
郵政編碼： 收件人：
手機號碼： 電子郵箱:
乙方地址：
郵政編碼： 收件人：
手機號碼： 電子郵箱:
九、附則
1、本合同所指的汽車銷售商，系指乙方所購汽車的開票單位。
2、本合同一式叁份，簽字蓋章之日起生效。甲、乙雙方各執一份，借款銀行備案一份。
3、本合同及其附屬合同履行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決，若協商不成，提交肇慶仲裁委員會仲裁解決。
甲方(簽章)：___
聯系電話：______
____年____月___日
乙方(簽章)：___
聯系電話：______
____年____月___日
汽車買賣合同 篇8
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就汽車買賣的有關事宜協商訂立本合同。
第一條 汽車名稱、數量及價款
第二條 質量
1、甲方出售的車輛，質量應符合國家關于汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，并達到產品說明書載明的技術指標，符合車輛落籍地有關部門關于尾氣排放的標準。
2、甲方出售的車輛，應是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。
3、雙方對車輛是否存在質量問題有爭議的，依據法律規定或者直觀觀察等日常生活經驗能夠直接確認的事實，可以直接作為判定問題的依據;需要進行鑒定的，以具有法定資質的汽車檢驗機構出具的書面鑒定意見為準。鑒定費由主張方墊付，由責任方承擔;經鑒定無法明確責任的，由雙方分擔。
第三條 定金(可選填)
乙方在 年 月 日前，向甲方交付全車款的 %(此比例不得超過全車款的20%)作為定金;甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金;因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。
第四條 付款方式
乙方于本合同簽訂之前或簽訂時向甲方支付的訂金，視為預付款。
乙方選擇按第 種方式，如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：□簽訂本合同時 / □ 年 月 日前，支付全部車價款。
2、分期付款方式：
簽訂本合同時 / □ 年 月 日前，支付全部車價款的 %，計人民幣 元，大寫 元。 前支付全部車價款的 %，計人民幣元，大寫 元。 前支付余款，計人民幣 元，大寫 元。
3、貸款方式：見《貸款合同》 。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間： 年 月 日前。
2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。
3、交車地點： 。
4、甲方交付車輛時應同時提供：
(1)銷售發票;(2) (國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;(3) 質量服務卡或保修手冊;(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5) 隨車工具及備件清單;(6) 。
5、甲方應在交車時當場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議，應當場向甲方提出，由雙方進行確認。對于確屬質量問題的，乙方有權要求更換車輛;對于車輛的配臵等與廣告宣傳有出入的，乙方有權解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔。
6、甲方將車輛交由乙方實際支配下并向乙方交付隨車文件時，雙方應簽訂車輛交接書(見附件)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，車輛的風險責任由乙方承擔。
第六條 售后服務
1、車輛售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。
2、甲方應提供由生產廠商認定的兩家以上的維修保養網點供乙方選擇。在保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在保修期內車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當，或到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。
4、生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關規定相抵觸的，按國家有關規定執行。
5、本合同簽訂后，國家出臺有關汽車產品修理更換退貨或車內空氣質量等方面的規定的，雙方按國家規定執行。
6、生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的承諾執行。
第七條 違約責任
1、甲方未按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過 日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的 %支付違約金或適用定金條款。
2、乙方在使用后發現車輛不符合說明書中表明的質量標準，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。
3、經具有法定資質的汽車檢驗機構鑒定，車輛確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。乙方要求甲方賠償的，如生產廠商有過錯的，甲方在承擔賠償責任后有權向生產廠商追償;乙方要求生產廠商賠償的，甲方有協助乙方的義務。
4、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔由此造成的損失。
5、乙方未按約定支付車價款的，應依照銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金，超過 日的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于未交車款的 %支付違約金或適用定金條款。
6、一方無正當理由單方解除合同的，應按 的標準向對方支付違約金或適用定金條款。
第八條 不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
第九條 其他約定
未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件及甲方的宣傳材料、廣告、公開承諾等均為本合同的組成部分。
第十條 解決爭議的方法
本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：
(一)向 人民法院提起訴訟;
(二)提交 仲裁委員會仲裁。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
汽車買賣合同 篇9
甲方（出賣人）：_________
住所：_________
聯系電話：_________
乙方（買受人）：_________
住所（址）：_________
聯系電話：_________
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條 標的
汽車品牌：_________型號：_________首選顏色：_________次選顏色：_________
第二條 數量與價款
車輛單價：_________萬元，數量：_________臺，總價：_________萬元（大寫_________）。
車輛交付后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務的，雙方應另簽委托服務備忘錄（見附件一），乙方需另行交付有關費用和支付勞務報酬。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第_________種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣_________萬元，大寫_________。
2、車輛抵押貸款方式：
2．1 簽署本合同時，支付全部車價款的_________%，計人民幣_________萬元，大寫_________。
2．2 _________年_________月_________日前，辦妥抵押貸款手續后支付余款，計人民幣_________萬元，大寫_________。
3、其他付款方式：_________。
4、車輛交付時，定金可以抵作車價款。
第四條 質量
甲方向乙方出售的車輛，其質量必須符合國家有關規定，必須能通過落籍地公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：_________年_________月_________日前。
2、提車方式：乙方自提甲方送車上門
3、交車地點：_________
4、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。
5、甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書（見附件二），即為該車輛正式交付。
6、車輛正式交付之時起，該車輛的所有權和風險責任由甲方轉移至乙方。
第六條 定金
1、雙方約定：本合同簽訂時，乙方應向甲方支付定金_________萬元，大寫_________。
2、乙方不能按約支付車款的，無權要求返還定金。甲方不能按約交付約定車輛的，應當雙倍返還定金。
第七條 雙方特別約定：_________
第八條 違約責任
1、乙方未按合同約定的時間付款，按逾期時間分別處理（不作累加）。
1．1 逾期在_________天之內，乙方向甲方支付逾期應付款的萬分之_________違約金。
1．2 逾期超過_________天后，甲方有權單方面通知乙方終止本合同，乙方應按相當于全部車款的_________%，向甲方支付違約金。
2、甲方未按本合同約定的期限交付約定的車輛，按逾期期限分別處理（不作累加）。
2．1 逾期在_________天之內，甲方按日向乙方支付已付車價款的萬分之_________違約金。
2．2 逾期超過_________天后，乙方有權單方面通知甲方終止本合同，甲方應按相當于全部車價款的_________%向乙方支付違約金。
3、對上述違約事項，雙方有定金約定的，一方違約時，對方既可以選擇適用違約金條款，也可以選擇適用定金條款，但只能在二者之中選擇其一。
4、甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并應在10日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
5、乙方所購汽車的整車質量保證期限為_________年_________萬公里，兩者以先到者為限，除非不屬于保證范圍內。在保修期內出現質量問題，應當到甲方或生產廠指定的特約維修站進行維修、保養。
第九條 解決爭議的方法
甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，也可請求臺州市汽車經營行業協會或甲方所在地消費者協會主持調解。協商不能解決或調解不成的，選定下面第_________種方式解決：
1、向_________仲裁委員會申請仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第十條 其他
1、雙方前列地址、電話若有改變，必須及時書面通知對方。
2、本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。
3、本合同及其補充條款、補充協議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時，以手寫文字為準。
第十一條 生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，具有同等效力。其中甲、乙雙方各執壹份。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代理人（簽字）：_________ 代理人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件一：委托服務備忘錄
一、委托事項
乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：
1、代辦理銀行按揭
2、代辦拍牌
3、代辦上牌（含代辦保險及代繳各類稅費）
4、代辦其他項目：
二、委托報酬
甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性支付代辦勞務報酬，合計_________元，大寫_________。
三、完成各委托事項所需費用概算約定如下：
1、代辦理銀行按揭。費用概算如下：_________元。
2、代辦拍牌。費用概算如下：_________元。
3、代辦上牌。費用概算如下：_________元。
3．1 保險費（注明險種）：_________元，保險生效時間應_________年_________月_________日起。
3．2 購置稅：_________元。
3．3 其他：_________元。
4、代辦其他項目。費用概算如下：_________元。
5、以上費用除代辦勞務費報酬由雙方約定外，按支付憑證向乙方結帳；所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔。
四、委托完成期限：_________年_________月_________日前。
五、違約責任：_________
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件二：車輛交接書 _________年_________月_________日，甲、乙雙方在_________進行驗收與交接，雙方確認：
1、甲方交付給乙方的汽車品牌：_________型號：_________。乙方經過驗收，認為符合雙方_________年_________月_________日簽訂的汽車買賣合同規定的交付條件（發動機號：_________車架號：_________），同意接受。
2、下列車輛項目（限于該型號車輛配套設置和使用功能）完好無損、運轉正常打"√"，反之打"×"。
┌───────┬─┬─────┬─┬───────┬─┬──────┬─┐
│(1)外觀及漆面 │ │(9)燈光 │ │(17)電動電線 │ │(25)隨車飾物│ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(2)內飾 │ │(10)反光鏡│ │(18)cd │ │(26) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(3)轉向 │ │(11)輪胎及│ │(19)收放機 │ │(27) │ │
│ │ │ 備胎 │ │ │ │ │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(4)制動 │ │(12)雨刮器│ │(20)點煙器 │ │(28) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(5)手剎 │ │(13)發動機│ │(21)鑰匙及搖控│ │(29) │ │
│ │ │ │ │ 器 │ │ │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(6)離合器 │ │(14)空調 │ │(22)千斤頂 │ │(30) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(7)排檔 │ │(15)門窗 │ │(23)隨車工具 │ │(31) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(8)儀表盤 │ │(16)電動天│ │(24)警示牌 │ │(32) │ │
│ │ │ 窗 │ │ │ │ │ │
└───────┴─┴─────┴─┴───────┴─┴──────┴─┘
3、隨車文件清單如下（打√）：
3．1 銷售發票。
3．2 （國產車）車輛合格證或（進口車）海關進口證明及商品檢驗單。
3．3 質量服務卡或保修手冊。
3．4 車輛使用說明書或用戶使用手冊。
3．5 隨車工具及備件清單。
3．6 移動證。
4、里程表顯示數：_________公里。
5、其他交接事項：_________ 本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
說明
1、本合同文本適用于本市行政區域內的機動車買賣交易，且不得自行翻印。
2、簽本合同前，當事人應當仔細閱讀本合同的內容，對合同條款及用詞理解不一致的，應該進一步協商，達成一致意見。
3、本合同為示范文本，為體現協議雙方的自愿原則，本合同文本中相關條款后都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行增補或刪減。協議簽訂后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
汽車買賣合同 篇10
隨著市場經濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過戶手續而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應如何適用法律，需要進一步的探討。
一、買賣合同的法律依據、特征
對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規定及它的特征�！吨腥A人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規定：“買賣合同是出賣人轉移買賣標的物所有權于買受人，買受人支付價款的合同。”
買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉移財產所有權，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據
《舊機動車交易管理辦法》第三條規定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行行�！痹撧k法第三十二條規定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發票、成交發票、
購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經營權企業的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉籍過戶手續�！睋耍趯徟袑嵺`中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規定辦理車輛轉籍過戶手續而認定雙方的汽車買賣合同無效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協議，由馮彬將其向王忠群處購買的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協議達成后，馮彬將該車及該車的有關證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉籍過戶手續。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領回，并找馮彬協商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據，請法院駁回李春桂的訴訟請求。
原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關于舊汽車交易的有關規定，進行交易，納稅及辦理有關過戶手續，違反法律規定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十
八條第五項、第六十條的規定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應在判決書生效后十天內將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協議，是雙方的真實意思表示，內容不違反法律、行政法規的強制性規定。雖然雙方未辦理登記過戶手續，但目前法律、行政法規并未規定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據《合同法》第四十四條第一款的規定：“依法成立的合同，自成立時生效�！蓖瑫r根據《合同法》第一百三十三條規定：“標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或當事人另有約定的除外�！惫时景鸽p方簽訂的合同應認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應予撤銷。據此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產權轉讓登記手續，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據國家經濟貿易委員會、國家計劃委員會、國家貿易部、機械工業部、公安部、國家環境保護局關于發布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。
原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據國務院貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規定，原告所賣的舊貨車，必須要在經過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規定，故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據雙方提供證據的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協議，是雙方當事人的真實意思表示，協議內容不違反法律、行政法規的強制性規定，應認定該協議為有效協議。協議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應承擔違約責任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑒于本案中，雙方沒有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協議可予以解除。由于被上訴人未按協議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據，也沒有事實根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現主張沒有理由。原審判決根據國務院貿易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關規定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規章，并不是行政法規。目前，法律和行政法規并未規定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據不足，應予以撤銷。依照《中華人
【有關汽車買賣合同模板匯總10篇】相關文章：
1.有關汽車買賣合同
粵公網安備 44010602002712