關于買賣合同模板集錦八篇
隨著法律觀念的日漸普及，很多場合都離不了合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的買賣合同8篇，歡迎閱讀與收藏。
買賣合同 篇1
甲 方：
乙 方：
乙方為生產需要，特向甲方購買 牌礦用裝載機變速箱(簡稱裝載機) 臺，現經雙方友好協商，在平等互利的基礎上自愿達成如下條款，以資共同信守：
一、裝載機的名稱、型號、數量、單價及付款方式：
1、乙方向甲方購買 型 裝載機 臺，
2、乙方購買的上述機械的單價為每臺 18000 元。
上述款項由乙方分期以 電匯、承兌 方式向甲方支付，其中首付款 元由乙方在接收裝載機之前一次性向甲方支付完畢，剩余款項 元自 年 月 日起至 年 月 日止分 期支付，每期支付 元。
上述各期款項應于每月 20 日前支付。
3、在乙方向甲方支付首期款項后的 7 日內，甲方應將上述裝載機交付給乙方使用。乙方在交接上述裝載機時，應根據所接收的實物，填寫交接清單，交接單由甲乙雙方各執一份。
二、履約擔保條款：
乙方自愿選擇下列第 (可任選其一，或同時選) 項擔保方式，作為其履行付款義務的保證。
1、保證金條款：
為保證合同的履行，乙方在支付首付款時，應向甲方支付保證金 貳佰萬 元，如果乙方未按期支付上述任何一期款項，甲方有權將所收取的保證金予以沒收;如果乙方能夠按期支付上述款項，甲方應在收到乙方支付的最后一期款項后的 15 日內將上述保證金不計利息退還給乙方。
2、抵押條款：
為保證合同的履行，乙方自愿將其所有的座落于 的房屋作為抵押，并向房地產管理機關辦理抵押登記。
三、關于機器所有權的特別約定：
1、甲方應保證對乙方所購裝載機享有完全所有權，如果因任何第三方對上述裝載機主張權利導致乙方損失，甲方應承擔相應責任。
2、在乙方將上述各期款項支付完畢之前，甲方對上述裝載機享有所有權。在甲方收到乙方支付的全部裝載機款項后，裝載機的所有權歸乙方，甲方應將代表裝載機權利憑證的有關單據移交給乙方。
3、在乙方未按本合同第一條約定支付任何一期款項或在乙方將所有款項支付完畢之前因保管不善或人為因素損壞裝載機，或者未經甲方同意擅自出租、轉讓裝載機的，甲方有權隨時收回上述裝載機，乙方已支付的款項不予退還。同時，乙方還應按總機款15%的比例向甲方支付每月的使用費，不足一個月的，按一個月計算。
四、質量約定：
1、甲方保證出售給乙方的裝載機出廠合格，如果發生質量問題，甲方應及時進行售后服務，若雙方對質量問題發生爭議，應以省級以上質量鑒定機構所出具的鑒定結論為準。
2、甲方按照裝載機隨機“三包卡”所載明的三包范圍和期限對乙方所購裝載機進行維修。超過三包范圍和期限的維修，乙方應按市場價格向支付相關費用。
五、違約責任：
甲方如不能保證對出售給乙方的裝載機享有完全所有權，導致乙方收到損失的，甲方應予以賠償。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同 篇2
銷貨方：＿＿＿＿（以下簡稱甲方）
購貨方：＿＿＿＿（以下簡稱乙方）
簽約時間：＿＿＿＿＿＿＿
簽約地點：＿＿＿＿＿＿＿
第一條 經購銷雙方協商交易活動，必須履行本合同條款。具體品類（種），需簽訂要貨成交單，并作為本購銷合同的附件；本合同中的未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。合同附件與本合同具有同等效力。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。
簽訂成交單，除上級規定按計劃分配成交外，其余商品一律采取自由選購，看樣成交的方式。
第二條 合同簽訂后，不得擅自變更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同；乙方因市場發生驟變或不能防止的原因，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應提前通知對方，并將“合同變更通知單”寄給對方，辦理變更或解除合同的手續。
按乙方指定花色、品種、規格生產的商品，在安排生產后，雙方都需嚴格執行合同。如需變更，由此而產生的損失，乙方負擔；如甲方不能按期、按質、按量按指定要求履行合同，其損失，甲方負擔。
第三條 成交單中的商品價格，由雙方當事人商議決定，或以國家定價決定。
在簽訂合同時，確定價格有困難，可以暫定價格成交，上下幅度雙方商定。
國家定價的商品，在合同規定的交（提）貨期限內，如遇國家或地方行政部門調整價格，按交貨（指運出）時的價格執行。
逾期交貨的，如遇價格上調時，按原價執行；遇價格下調時，按新價執行。逾期提貨的，遇價格上調時，按新價執行，遇價格下調時，按原價執行。由于調整價格而發生的差價，購銷雙方另行結算。
第四條 運輸方式及運輸費用等費用，由雙方當事人協商決定。
第五條 各類商品質量標準，甲方嚴格執行合同規定的質量標準，保證商品質量。
第六條 商品包裝，必須牢固，甲方應保障商品在運輸途中的安全。乙方對商品包裝有特殊要求，雙方應具體合同中注明，增加的包裝費用，由乙方負擔。
第七條 商品調撥，應做到均衡、及時。對合同期內的商品可考慮按3 ∶3 ∶4 的比例分批發貨；季節性商品按承運部門所規定的最遲、最早日期一次發貨；當令商品，零配件和數量較少的品種，可一次發貨。
第八條 對有有效期限的商品，其有效期在2 ／3 以上的，甲方可以發貨；有效期在2 ／3 以下的，甲方應征得乙方同意后才能發貨。
第九條 甲方應按乙方確定的合理運輸路線、工具、到達站（港）委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。
如一方需要變更運輸路線、工具、到達站時，應及時通知對方，并進行協商，取得一致意見后，再辦理發運，由此而影響合同期限，不以違約處理。
第十條 商品從到達承運部門時起，所有權即屬乙方。在運輸途中發生的丟失、缺少、殘損等責任事故，由乙方負責向承運部門交涉賠償，需要甲方協助時，甲方應積極提供有關資料。乙方在接收商品時發現問題，應及時向承運部門索取規定的記錄和證明并立即詳細檢查，及時向有關責任方提出索賠；若因有關單據未能隨貨同行，貨到后，乙方可先向承運部門具結接收，同時立即通知甲方，甲方在接到通知后5 日內答復；屬于多發、錯運商品，乙方應做好詳細記錄，妥為保管，收貨后10日內通知甲方，不能自行動用，因此而發生的一切費用由甲方負擔。
第十一條 商品的外包裝完整，發現溢缺、殘損串錯和商品質量等問題，在貨到半年內（貴重商品在7 天內），責任確屬甲方的，乙方可向甲方提出查詢。
發現商品霉爛變質，應在30天內通知甲方，經雙方共同研究，明確責任，損失由責任方負擔。
接收進口商品和外貿庫存轉內銷的商品，因關系到外貿查詢，查詢期為乙方收貨后的60天，逾期甲方不再受理。
乙方向甲方提出查詢時，應填寫“查詢單”，一貨一單，不要混列。查詢單的內容應包括嘜頭、品名、規格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數量、殘損程度、合同號碼、生產廠名、調撥單號等資料，并保留實物；甲方接到“查詢單”后，10日內作出答復，要在30天內處理完畢。
為減少部分查詢業務，凡一張調撥單所列一個品種損溢在2 元以下、殘損在5 元以下均不做查詢處理（零件除外）。對笨重商品的查詢（如縫紉機頭、部件等的殘品）乙方將殘品直接寄運工廠，查詢單寄交甲方并在單上注明寄運日期。
第十二條 商品貨款、運雜費等款項的結算，購銷雙方應按中國人民銀行結算辦法的規定，商定適宜的結算方式，及時妥善辦理。
貨款結算中，要遵守結算紀律，堅持“錢貨兩清”原則，分期付款應在成交單上注明。有固定購銷關系的國營、供銷合作社商業企業，異地貨款結算可采用“托收承付”結算方式；對情況不明的交易單位，可采用信用證結算方式，或先收款后付貨。
第十三條 甲、乙雙方的任何一方有違約行為的，應負違約責任并向對方支付違約金。因違約使對方遭受損失的，如違約金不足以抵補損失時，還應支付賠償金以補償其差額。如違約金過分高于或者低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加。
1.甲、乙兩方所簽訂的具體合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同時，應向對方支付違約合同貨款總值＿＿＿％的違約金。但遇雙方協商辦理變更或解除合同手續的，不按違約處理。
2.自提商品，甲方未能按期發貨，應負逾期交貨責任，并承擔乙方因此而支付的實際費用；乙方未按期提貨，應按中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向甲方償付逾期提貨的違約金，并承擔甲方實際支付的保管費用。
3.甲方提前交貨和多交、錯發貨而造成的乙方在代保管期內實際支付的費用，應由甲方負擔，乙方逾期付款的，應按照人民銀行有關逾期付款的規定，向甲方償付逾期付款違約金。
4.對應償付的違約金，賠償金，保管、保養費用和各種經濟損失，應在明確責任后，10天內主動匯給對方，否則，按逾期付款處理，但任何一方不得自行用扣發貨物或扣付貨款充抵。
第十四條 甲、乙兩方履行合同，發生糾紛時，應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。（兩者選一）
第十五條 本合同一式4 份，甲、乙兩方各執2 份，并送交當地人民銀行及有關部門，監督執行。
第十六條 本合同（協議）雙方簽章，依法生效，有效期為1 年，期滿雙方如無異議，合同自動延長。凡涉及日期的，按收件人簽收日期和郵局戳記日期為準。
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
銷貨方（甲方）簽章：＿＿＿＿ 購貨方（乙方）簽章：＿＿＿
�。撸撸撸吣辏撸咴拢撸呷�
買賣合同 篇3
甲方： 身份證號：
乙方： 身份證號：
甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、買賣標的和數量：甲方將下列貨物賣與乙方：名 稱 ( ) 規格或型號( )。
二、單價和貨款總額：雙方約定的價格條款是：( )
三、交貨時間和交貨數量：交貨時間為( )
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：雙方確定的交貨地點為： ( )運輸方式( ) 運費由乙方承擔，不計算入本合同的貨物單價中。
五、質量標準和驗收條款：雙方約定的質量標準是：( ) 乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
七、損失風險：貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔
八、貨物所有權：在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付：支付方式為：( )
十、知識產權：甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止
十四、合同的生效：本合同經雙方簽章后生效。
十五、爭議的解決：因履行本合同發生爭議的.，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。
甲方（簽名）：
乙方（簽名）：
年 月 日
買賣合同 篇4
賣方(甲方)：
身份證號碼:
買方(乙方)：
身份證號碼:
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成以下協議：
一、甲方自愿將其位于 號雜物房出售給乙方,該房屋所有權證號為 房權證字第______號,產權證面積為_ 平方米。
二、甲、乙雙方約定上述雜物房的成交總價為人民幣（大寫）： （小寫）： 。房款由乙方在辦理完相關手續當日通過現金支付方式支付給甲方。
三、該房屋在移交前所發生的各項費用,由甲方負責在移交前結清,甲方還應積極配合乙方辦理相關手續。
四、甲方應保證該雜物房權屬清楚,無產權糾紛,符合買賣條件。該雜物房若發生與甲方有關的產權糾紛與債權債務的,概由甲方負責處理,并承擔相應的法律責任,由此給乙方造成的損失,由甲方賠償。
五、若開發商向乙方收回或封存該雜物房,由甲方將房款全額退還給乙方。
六、本合同在履行過程中發生爭議的，同合同當事人協商解決；協商不成的，可以向來賓仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
七、本合同一式兩份，甲、乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件：
一、原雜物房購房合同或能體現雜物房的原始憑據（原件）。
二、身份證、戶口本核原件留復印件。
甲方： 乙方：
聯系電話： 聯系電話：
現住址： 現住址：
簽約日期： 簽約日期：
買賣合同 篇5
原告周xx，男，漢族，住上海市閘北區。
委托代理人岑xx，上海市xx律師事務所律師。
委托代理人徐xx，上海市xx律師事務所律師。
被告黃xx，女，漢族，住上海市浦東新區。
被告樓xx，女，漢族，住上海市浦東新區。
原告周xx訴被告黃xx、樓xx買賣合同糾紛一案，本院受理后，依法適用簡易程序，公開開庭進行了審理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭參加訴訟，被告黃xx、樓xx經本院依法傳喚，未到庭應訴。本案現已審理終結。
原告周xx訴稱，被告黃xx與案外人樓xx系夫妻關系，被告樓xx系黃xx與樓xx之女。20xx年3月，樓xx向原告購買電梯配件，合同總價款人民幣275,000元。原告依約向樓xx交付貨物后，樓xx陸續支付貨款147,500元。20xx年12月20日，樓xx出具欠條一張，確認欠原告127,500元貨款未付。20xx年11月2日，樓xx死亡�，F認為，該筆欠款發生在樓xx與被告黃xx夫妻關系存續期間，且其生意收益用于家庭生活，故該筆欠款系夫妻共同債務，被告黃xx應予歸還;被告樓xx系樓xx的法定繼承人，應在所繼承的遺產范圍內支付欠款。故向法院起訴，要求判令：被告黃xx支付原告貨款127,500元;被告樓xx在繼承樓xx的遺產范圍內承擔還款責任;本案訴訟費由被告承擔。 被告黃xx、樓xx未到庭應訴，亦未書面答辯。
經審理查明，被告黃xx與案外人樓xx系夫妻關系，被告樓xx系雙方婚生女兒。20xx年12月20日，樓xx向原告出具欠條一張，稱：欠周xx127,500元，注：其余貨款已清。20xx年11月2日，樓xx報死亡。20xx年2月23日，原告起訴來院，要求判如所請。
以上事實，有原告提供的欠條、戶籍信息等證據及原告當庭陳述，在案佐證。
本院認為，樓xx欠原告貨款的事實，有原告提供的樓xx出具的相關欠條為憑，原告與樓xx之間的債權債務關系，依法可以確認。欠款日期發生在樓xx與黃xx婚姻關系存續期間，欠款數額為127,500元。在無證據證明原告與樓xx明確約定本案所涉欠款為樓xx個人債務，也無證據證明樓xx與黃xx夫妻關系存續期間實行財產分別制，并為原告所明知的情況下，原告主張此筆產生于樓xx與黃xx夫妻關系存續期間的欠款為樓xx與黃xx的夫妻共同債務，合法有據，原告據此要求黃xx支付欠款，合理合法，應予支持。被告樓xx作為樓xx的法定繼承人，遺產繼承應當清償被繼承人應當承擔的債務。被告黃xx、樓xx經本院依法傳喚，未到庭應訴，視為其放棄應訴、抗辯的權利，由此產生的法律后果由其自行承擔。依照《中華人民共和國繼承法》第三十三條、《最高人民法院關于適用若干問題的解釋(二)》第二十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定，判決如下：
一、被告黃xx應于本判決生效之日起三十日內支付原告周xx欠款人民幣127,500元;
二、被告樓xx在繼承樓xx的遺產范圍內承擔付款責任。
負有金錢給付義務的當事人如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費人民幣2,850元，減半收取1,425元，由被告黃xx承擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。
審 判 員 谷麗云
買賣合同 篇6
供方(甲方)：_________
需方(乙方)：_________
根據國家現行收購棉花政策，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行。
第一條 定購的棉花名稱：_________;品級：_________;數量：_________;質量：_________;單價：_________;總價款：_________元。
第二條 交貨方式
1.甲方自行送貨;
2.交貨期限：_________年_________月_________日至_________月_________日;
3.交貨地點：_________;
4.貨到即收，隨到隨收。
第三條 驗收方法
按照交貨的時間與地點(收購站)，取樣驗收。
第四條 預付款
乙方于_________年_________月_________日前向甲方支付定金_________元(不超過預購貨總金額的25%)。
第五條 付款日期及結算方式
第六條 乙方每收購_________公斤皮棉按平價獎售標準化肥_________市斤給甲方，邊收購邊兌現。
第七條 乙方收購籽棉，根據甲方的意愿，按國家政策規定返售棉籽_________市斤(或棉油_________市斤、棉餅_________市斤)。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方未按合同定購的數量、品種、品級交售，應向乙方償付兩倍的預購定金(按未交售部分)和少交部分的總價值_________%的違約金。
2.甲方未按合同規定期限交售，每逾期_________天，應向乙方償付遲交部分總價值_________%的違約金。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花，應賠償甲方的運輸費用，并向甲方償付拒收部分總價值_________%的違約金。
2.乙方未按國家規定標準依質論價，壓級壓價，應賠償甲方的實際損失，并償付壓價部分總價值_________%的違約金。
3.乙方未按合同規定獎售標準化肥和返售棉籽，甲方可以拒絕交售定購棉花，或由乙方按_________辦法賠償甲方的損失。
第十條 不可抗力
1.甲方因嚴重自然災害造成棉花欠收，確實無力全部或部分履行合同，不負違約責任。
2.乙方因不可預見的不可抗力原因，確實無力全部或部分履行合同，不負違約責任。
第十一條 本合同如有未盡事宜，由雙方約定。
第十二條 本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由合同管理機關仲裁或由法院判決。
第十三條 本合同一式_________份，雙方各執_________份。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
買賣合同 篇7
合同雙方當事人：
出賣人：__________________________
注冊地址：________________________
營業執照注冊號：__________________
企業資質證書號：__________________
法定代表人：_______________聯系電話：_______________________
郵政編碼：________________________
委托代理人：____________________地址：
郵政編碼：_________聯系電話：____________________
委托代理機構：
注冊地址：________________________
營業執照注冊號：__________________
法定代表人：______________聯系電話：__________________
郵政編碼：________________________
買受人（須由其本人親自填寫，并確保所填聯系方式真實可靠，以便能及時取得聯系）：______________________________
【本人】【法定代表人】姓名：____________國籍：______________
【身份證】【護照】【營業執照注冊號】_______________________
地址：__________________________
郵政編碼：________________聯系電話：______________________
【委托代理人】【】姓名：_____________國籍：_____________
地址：
郵政編碼：________________聯系電話：___________________
共有人：
姓名：國籍：
【身份證】【護照】【】
【委托代理人】【】姓名：國籍:
地址：
郵政編碼：聯系電話：
委托代理機構：
注冊地址：
營業執照注冊號：
企業資質證書號：
法定代表人：
郵政編碼：聯系電話：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商鋪達成如下協議：
第一條項目建設依據。
出賣人以方式取得位于、編號為___________的地塊的土地使用權。土地使用權出讓合同號為______________________。
該地塊土地面積為，規劃用途為，土地使用年限自年月日至年月日。
出賣人經批準，在上述地塊上建設商鋪，【現定名】【暫定名】_。建設工程規劃許可證號為，施工許可證號為。
__________。
第二條商鋪銷售依據。
買受人購買的商鋪為【現房】【預售商品房】。預（銷）售商品房批準機關為，商品房預售許可證號為。
__________。
第三條買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪（以下簡稱該商鋪，其商鋪平面圖見本合同附件一，編號以附件一上表示為準）為本合同第一條規定的項目中的：
地下一層號商鋪。
該商鋪平時作為商業用房，戰時無條件服從國家需要。
該商鋪屬鋼筋混凝土結構，建筑層數為地下一層。
該商鋪合同約定建筑面積共平方米，其中，套內建筑面積平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積
平方米。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按套內建筑面積計算該商鋪價款：
該商鋪單價為（幣）每平方米元，總金額（幣）千百拾萬千百____拾元整。
第五條套內建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
商鋪交付后，產權登記面積與合同約定面積發生差異，雙方同意按第種方式進行處理：
1、雙方自行約定：
�。�1）以產權登記面積為準，據實結算房價款；
�。�2）產權登記面積大于合同約定面積的部分，買受人按約定的單價補足房款；
�。�3）產權登記面積小于合同約定面積的部分，出賣人按約定的單價返還買受人。
2、雙方同意按以下原則處理：
�。�1）面積誤差比絕對值在3%以內（含3%）的，據實結算房價款；
�。�2）面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，并按利率付給利息。
買受人不退房的，產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內（含3%）部分的房價款由買受人補足；超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內（含3%）部分的房價款由出賣人返還買受人；絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比＝
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協議。
第六條公共部位與公用房屋分攤建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
鑒于人防工程的特殊性，公共部位與公用房屋分攤建筑面積不予計價，雙方同意對產權登記面積與合同約定面積發生差異部分互不找補。
第七條付款方式及期限。
買受人按下列第種方式按期付款：
1、一次性付款
買受人在年月日前付清全部房價款的，出賣人給予買受人占付款金額%的優惠，即實際付款額為（__________幣）_千百拾萬千百拾元整。
2、分期付款
買受人應當按以下時間如期將房價款當面交付出賣人或匯入出賣人指定的銀行（帳戶名稱：，帳號：_）
�。�1）年月日前支付全部房價款的%，計（__________幣）千百拾萬千百____拾元整；
（2）年月日前支付全部房價款的_____%，計（__________幣）千百拾萬千百____拾元整。
3、按揭付款
（1）買受人應于年月日前支付全部房價款的_____%，計（__________幣）千百拾萬千百____拾元整；
�。�2）買受人應于年月日前支付全部房價款的_____%，計（__________幣）千百拾萬千百____拾元整；
（3）買受人付清前述首付款后，應按銀行要求持有關材料于_年月日前到銀行辦妥按揭貸款手續。
4、其他方式
_________。
第八條買受人逾期付款的違約責任。
1、買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列方式處理：
按逾期時間，分別處理（不作累加）
�。�1）逾期在日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金，合同繼續履行；
�。�2）逾期超過日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的，經出賣人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之（該比率應不小于第（1）項中的比率）的違約金。
買賣合同 篇8
賣方： (簡稱甲方) 身份證號碼 ：
買方： (簡稱乙方) 身份證號碼 ：
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規之規定，甲乙雙方在平等．自愿．協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買車位(庫)簽定本合同，以資共同信守執行。
第一條．乙方同意購買甲方擁有的坐落在 市 區 區 ），
車位面積為 平米，（ 號）。
第二條上述的交易價格為：單價：人民幣 元/平方米，總價人民幣 元整（大寫：
佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整）。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 元整，作為購買定金。
第三條甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付全額
車位款（含定金）人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全款之日起 天內將交易的車位全部交付給乙方使用，并保證各個
部位功能完好，在交付當日將物業管理費，管理費．及其它等費用結清。
第五條．稅費分擔：甲乙雙方應遵守國家房地產政策．法規，并按規定交納辦理產權過戶手續
所需交納的稅費。
第六條違約責任
1．若一方未履行本合同規定，另一方有權單方面解除本合同。
2．如甲方違約，應雙倍返還乙方已付的定金，并承擔所發生的各項費用及承擔相應的法
律責任。
3．如乙方違約，所付定金不予退還，并承擔所發生的各項費用及承擔相應的法律責任。
第七條甲方保證所售該套車位產權清楚，無糾紛，未設定任何他項權利。
第八條本合同一式三份。甲方產權人壹份，乙方壹份，房地產部門壹份。
第九條本合同在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力
第十一條．補充條款：
出賣方（甲方）： 購買方（乙方）： 身份證號碼： 身份證號碼：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
電 話： 電 話：
【關于買賣合同模板集錦八篇】相關文章：
粵公網安備 44010602002712