建筑工程施工合同協議范本
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂建筑工程施工合同協議,以資共同遵守。
建筑工程施工合同協議(1)
根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)
二、該土地位于 ,四至為:東至 ,南至 ,西至 ,北至 ,使用年限為50年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準,甲方保證手續齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
五、該建筑工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。
六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準,組織某某建筑公司進行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
八、該建筑工程應在本合同生效后10天內動工,180天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格,乙方應負責無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本:
(一)該建筑工程竣工驗收合格后30日內,甲方以不低于實際建設成本的15%支付乙方投資回報。
(二)該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方20%的實際建設成本,每年的12月30日前一次性全額支付,余款按年15%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的12月30日前一次性全額支付,所有款項在2015年12月30日前付清。
十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境,積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應按照實際建設成本的 20%向守約方支付違約金,違約金的'支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在濟寧市市中區,凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應友好協商解決,協商不成,根據《山東省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》,由濟寧市中區人民法院或濟寧市中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章,法人簽字)
乙方:某公司(蓋章,法人簽字)
建筑工程施工合同協議(2)
發包人(全稱)_______________________________________________________
承包人(全稱)_______________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________________________________________
工程地點:______________________________________________________________
工程內容:______________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表
工程立項批準文號:______________________________________________________
資金來源:______________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:______________________________________________________________
三、合同工期
開工日期:______________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________
合同工期總日歷天數__________天。
四、質量標準
工程質量標準:__________________________________________________________
五、合同價款
金額(大寫)_______________________元(人民幣)
(小寫):_______________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的.定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年_______月_______日
合同訂立地點:____________________________
本合同雙方約定____________________________后生效。
發包 人:(公章) 承 包人:(公章)
住 所:___________________住 所:____________________
法定代表人:______________法定代表人:_______________
委托代理人:______________委托代理人:_______________
電 話:___________________電 話:_________________
傳 真:___________________傳 真:_________________
開戶銀行:________________開戶銀行:_______________
帳 號:___________________帳 號:__________________
郵政編碼:_______________郵政編碼:_______________
建筑工程施工合同協議(3)
發包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(姓名):
聯系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
委托代理人:聯系電話:
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條:甲方工作
1、甲方負責洽談承攬裝修業務;
2、甲方負責廣告策劃和發布,設計方案和制作工服;
3、甲方負責施工現場的施工進度,工藝說明,巡視督導,驗收等方面;
4、負責工程測量,預算,設計,導購,現場管理;
5、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第二條:乙方工作
1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度,同一著甲方工服,施工現場必須在明顯位置懸掛甲方公司標志;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程,如乙方不按圖紙及工藝施工,造成的損失由乙方負責;
3、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
4、乙方應處理好物業及業主的關系,不得和業主爭吵,有問題須及時向甲方反映,監理及時協調;乙方負責施工現場安全;
5、文明施工,管理好工程材料,施工過程中出現工傷事故由乙方負責;
6、乙方施工過程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業務,如有業務應通知甲方,經甲方同意辦理相關手續后方可承接;
7、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現場;
9、保證施工現場的整潔,施工現場做到一日一清,施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點,材料、工具按指定位置整齊排放,工程完工后負責清掃施工現場;
10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續,出現問題甲方不負責;
11、乙方不得與現場監理人員及我公司其他人員私下交易,一經發現全部扣除乙方向甲方交納的保證金;
第三條:工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第四條;材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收;
第五條:工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(a)、工程量變化或設計變更;
(b)、不可抗力;
(c)、甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
3、因乙方責任不能按期完工,工期不能延誤;因乙方原因造成質量存在問題的',返工費用由乙方承擔,工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。
第六條:質量標準
1、雙方約定本工程施工質量按<<天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準>>質量驗收規范執行;
2、乙方應認真按照技術標準和設計要求施工,隨時接受甲方檢查,如工程質量達不到約定條件,乙方應按甲方要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
第七條:工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
a、材料進場后的材料驗收;
b、水、電、暖改造完后的隱蔽驗收;
c、防水工程驗收;
d、中期(木做收口)驗收;
e、工程完工后的整體竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續;
3、本工程自驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單,在工程款結清后,辦理移交手續;
4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第八條:工程款支付方式
1、簽訂本合同時,甲方收取乙方壹萬元作為質量保證押金,乙方承攬每個工程時,甲方從每個工程中扣出本工程最后結算總額的5%作為工程保修金,每個工程保修金在工程保修滿兩年后甲方支付給乙方,質量保證押金待雙方合作結束(合作結束時間為乙方最后接的工程竣工日)后滿兩年。甲方一次性支付給乙方。
2、材料進場驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%;中期驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%,待工程整體完工且業主驗收合格后七日內支付工程派工價的35%,其余5%作為工程保修金(參照1條)
3、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后7日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方在簽字時向乙方結清工程尾款;
4、工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一發票。
第九條:違約責任
1、合同雙方當事人任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失;
2、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
4、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
第十條:合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列1—2種方式解決:
1、向——天津市——仲裁委員會申請仲裁;
2、向——人民法院——起訴。
第十一條:附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包;
3、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
第十二條:其他約定條款(可另附頁,附頁簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力)。
第十三條:自甲乙雙方簽訂本協議之日起,甲乙雙方先前所簽定的所有協議約定即時解除。
甲方:乙方:
蓋章:蓋章:
年月日
【建筑工程施工合同協議】相關文章:
建筑工程施工合同10-21
建筑裝飾工程施工合同11-15
建筑裝飾工程施工合同12-08
建筑裝飾工程施工合同12-09
建筑工程施工協議02-28
建筑工程施工合同10-19
建筑工程施工協議02-09
建筑工程施工標準合同10-18
建筑工程施工合同【熱門】06-30
建筑工程施工合同【熱】06-30