- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關推薦
加工承攬合同集錦15篇
在不斷進步的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編為大家整理的加工承攬合同，希望能夠幫助到大家。
加工承攬合同1
委托方：簽訂地點：
承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目（制作）：________
2、廣告及活動內容及有關證件的'名稱、編號：________
3、發布地點或形式：________
4、顏色：________
5、規格或材料：________
6、刊播次數、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2、結算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責任
1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向連云港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________
加工承攬合同2
定作方：_______________(簡稱甲方)營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的.違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________承攬方：________________
____年____月____日____年____月____日
加工承攬合同3
甲方:（委托方）_________
乙方:（承攬方）_________
經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。
以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。
四、加工費用：
該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的'違約金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：___
蓋章：___
簽約人：___
職務：___
電話號碼：___
已方：___
蓋章:___
簽約人：___
職務：___
電話號碼：___
時間：___年___月___日
加工承攬合同4
承攬方：_________（以下簡稱甲方）
定作方：_________（以下簡稱乙方）
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條：加工成品
品名、規格（長，寬，高cm）、單位、數量、備注
第二條：加工成品質量要求
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條：原材料由甲方提供。
第四條：圖紙
由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條：工程價款
按核定價格單計算款25000元。
第六條：驗收標準和方法
本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條：交貨的時間和地點
xxxx至xxxx全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條：包裝要求及費用負擔
由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條：運輸辦法及費用負擔
由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條：預付款
本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條：結算方式及期限
乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條：甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的`質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條：乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條：不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條：合同糾紛
雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：_________
代表人：_________
地址：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
乙方：_________
代表人：_________
地址：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
加工承攬合同5
承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的.違約金。
3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________ 地址：_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________
加工承攬合同6
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條
加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規格│單位│數量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條
加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
第三條
原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條
技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條
價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條
驗收標準和方法：__________________________________________________________（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條
交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條
包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條
結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條
其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條
承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的`，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條
定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條
不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條
糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂
加工承攬合同7
委托方：_______紡織器材廠（甲方）
承攬方：_______電鍍廠（乙方）
1．加工的`項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：
項目
產品名稱、規格單位數量單價（___元）總價（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。
2．質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6．結算方式：
xxxx。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：_______紡織器材廠 乙方：_______電鍍廠
法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______
地址：_______ 地址：_______
銀行帳號：_______ 銀行帳號：______
______年_______月_______日
加工承攬合同8
合同編號：________
訂立合同雙方：________
定作人：___________（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責）人：_______ 簽約人：________
定作人承辦單位：______聯絡人：_______聯系電話：_______
定作人機構地址：_________傳真電話：_______
承攬人：______（以下簡稱乙方）
承攬人法定代表（負責）人：________簽約人：________
承攬人營業執照：_________生產報刊亭許可證明：________
承攬人機構地址：________聯系人：______聯系電話：________
銀行開戶許可證：________ 開戶行：______帳戶：_______
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：XX萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于XX平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于XXmm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于XX%，使用XXmm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗.
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在XX年XX月XX日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在XX日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除XX％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，XX年內免費進行保修，超過XX年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。
②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。
④、剩余的合同標的額5％（XX元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額XX‰的違約金；
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付XX ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的.質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第XX種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：__________ 乙方：_________
簽約人：_________ 簽約人：_______
簽約地點：____________ 簽約地點：____________
簽約日期：____年____月____日 簽約日期：____年____月____日
加工承攬合同9
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
經甲乙雙方友好協商，依據我國《合同法》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下：
一、采購產品情況：
1、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；
2、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；
3、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；
……
總金額（含稅價）：人民幣________________________元整（小寫￥_______________________）。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日其______個工作日內，乙方負責按甲方要求制作__________樣品，經甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
風險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨（具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認）。
風險提示：
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的'書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
四、質量要求及技術標準：
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標說明：
按國家興行業標準。
五、驗收標準、方法及期限
以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應與收到貨物后_______個工作日內以書面形式通知乙方；經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔：
風險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。
此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限：
合同生效且受到乙方發票后______日內甲方支付總價款______%作為預付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任：
1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式：
本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協調或者調解不成的，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方：
地址：
電話：
代理人：
________年___月___日
乙方：
地址：
電話：
代理人：
________年___月___日
加工承攬合同10
定作方（甲方）：
法定代表人：
住所：
聯系電話：
傳真：
統一社會信用代碼：
承攬方（乙方）：
法定代表人：
住所：
聯系電話：
傳真：
統一社會信用代碼：
定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
品名規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求
加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量和規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交貨日期的計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料和圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交（提）貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________。
第九條運輸辦法及費用負擔
___________________________________________________________。
第十條結算方式及期限
___________________________________________________________。
第十一條其他
1、根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的'，承攬方應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、承攬方未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金______元（大寫：______）；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期天，按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的______%（______%—— ______%幅度）或酬金總額的______%（______%—— ______%幅度）違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量和數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途無正當理由解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的%（%—— %幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%（%—— %幅度）的違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第5款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期天，按酬金總額的%償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），應當承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決，或向合同管理機關申請調解；協商或調解不成的，依法向有管轄權的人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式份，各交留存一份。
定作方（簽章）：______承攬方（簽章）：______
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
開戶銀行：______開戶銀行：______
賬號：______賬號：______
______年______月______日______年______月______日
簽于：______簽于：______
加工承攬合同11
甲方(定作方)：
法定代表人：
住所：
聯系電話：
傳真：
統一社會信用代碼：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
住所：
聯系電話：
傳真：
統一社會信用代碼：
經甲乙雙方友好協商，依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下：
一、采購產品情況
1、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;
2、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;
3、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;
總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內，乙方負責按甲方要求制作
樣品，經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶，確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認)，運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的.樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起 日內，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的，雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________ 法定代表人：_________
委托代理人：_________
___年___ 月 ___日免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 ：
乙方：
日期：____年____月____日
加工承攬合同12
甲方（定作方）：
代理人：
地址：
聯系電話：
乙方（承攬方）：
代理人：
地址：
聯系電話：
為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任，確保合同全面履行，經雙方平等協商一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。
第一條 定作物名稱、數量、規格、質量、價款
防盜門名稱___________，規格___________，單位___________，數量___________，單價（元/M2）___________。
注：以實際安裝樘數結算，面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時，提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求：
第二條 承攬方式、材料的提供
2.1 承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負責制作、安裝，運輸到施工安裝現場；
2.2 本合同價格內已包含：制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容；
2.3 材質標準：
2.3 乙方產品必須附有產品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品，如有發生乙方無條件退貨重作。
第三條 承攬范圍
3.1 乙方承攬加工范圍：
3.2 工程地點：
第四條 合同價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法：面積以現場實際測量面積為準。
4.2 本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。
4.3 付款方式：安裝完畢經驗收合格付總價款的95%，余5%作為質量保證金，待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。
第五條 合同價款與酬金
本合同價款共計：以實結算_________元整。
第六條 加工制作安裝要求
6.1 甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料，具體施工尺寸由乙方現場實測。
6.2 乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表，相關費用及電費由乙方承擔。
6.3 乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型，甲方審核簽字后方可制作生產
6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。
6.5 為了保證工程的進度和質量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條 工期
7.1 開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。
7.2 如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：
（1）按施工準備規定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工；
（2）在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工
（3）人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條 工程質量標準和驗收辦法
8.1 本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。
8.2 乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督和整改。
8.3 乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站，一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案；重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，并經設計單位簽證后實施，所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條 質量保修工程竣工并經驗收合格后，乙方按規定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規定執行，在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。
甲方通知乙方返修時，乙方應及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修，一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用，甲方全額退還質保金。
第十條 安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作，高空作業配安全帶，進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協調、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包，如有發現，甲方有權隨時解除本合同。
第十一條 違約責任
11.1 工程質量不符合合同約定的`，乙方負責無償修理、返工。
11.2 由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的千分之一。
11.3 甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條 爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發生爭議，應當首先通過友好協商解決。如協商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。
本合同未盡事宜，可由雙方協商一致后訂立補充協議處理，補充協議為本合同的組成部分。
第十三條 合同的生效和份數
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章）：
代理人（簽字）：
合同簽訂地：
_________年____月____日
乙方（蓋章）：
代理人（簽字）：
合同簽訂地：
_________年____月____日
加工承攬合同13
定作方：（簡稱甲方）
承攬方：（簡稱乙方）
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
定做產品：
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價___________
價款或酬金___________
1.產品的質量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規格、數量、質量：
3.履行的期限、地點和方式：
4.驗收標準和方法：
5.結算方式：
6.違約責任：除不可抗力的.原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____％或酬金總額____的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部
分酬金____％的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式____份，正本雙方各執____份。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12.本合同簽訂日期：____年____月____日
甲方簽章：_______________ 乙方簽章：_______________
代表人：_______________ 代表人：_______________
_____年___月___日 _____年___月___日
加工承攬合同14
加承合（ ）字第 號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：____________
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟 佰 ____萬 仟 佰 ____元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的.違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同15
定作人：____________
簽訂地點：____________
承攬人：____________
簽訂時間：_______年_______月_______日
第一條加工物
數量：__________
報酬：__________
交貨期限：_______年_______月_______日
加工物規格計量：__________
報酬：__________
交貨期限及數量：__________
數量：__________
名稱：__________
型號單位：__________
單價金額合計：__________
合計人民幣金額（大寫）：__________
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料規格：__________
計量：__________
數量質量：__________
提供日期：_______年_______月_______日
消耗定額：__________
名稱型號單位：__________
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質量要求：
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的`結算方式及期限：
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）__________元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第__________種方式解決：
（一）提交_____委員會_____；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人（章）：____________承攬人（章）：___________
住所：____________住所：____________經辦人：____________
法定代表人：____________法定代表人：___________
居民身份證號碼：____________居民身份證號碼：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
電話：____________電話：____________
開戶銀行：____________開戶銀行：
賬號：____________賬號：____________
郵政編碼：____________郵政編碼：____________
____年_____月_____日____年_____月_____日
鑒（公）證機關：____________（章）
監制部門：____________
印制單位：____________
____年_____月_____日
【加工承攬合同】相關文章：
加工承攬合同10-31
承攬加工合同【精選】07-18
承攬加工合同10-15
加工承攬合同02-26
承攬加工合同11-27
加工承攬合同10-01
承攬加工合同10-19
加工承攬合同07-07
承攬加工合同12-10
加工承攬合同02-22