實用的購銷合同匯總【10篇】
在當今社會，人們對合同愈發重視，合同起到的作用越來越大，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編幫大家整理的購銷合同10篇，歡迎大家分享。
購銷合同 篇1
茲由買方企業和賣方企業于年月日簽訂合同，各方同意買賣有關商品并遵守如下各項條件。
1商品
商品名稱：
說明：
備注：
3質量
3.1賣方應按照買方認可的產品供貨，未經買方事先當面同意，不得對產品本身或生產場地有任何改變。
3.2賣方應嚴格按照經買方認可的，體現于相應的圖紙、膠卷、樣本、CAD軟件及品質協議等當中的質量和技術規格要求生產或供應貨品，如有任何改變，買方負責告知賣方更新有關圖紙或膠卷等，賣方嚴格跟進相關的變化。
3.3賣方應不斷改進其品質，愿意配合買方不斷提高各自的品質體系，達到品質目標。
3.4買方提出的`任何質量投訴，賣方應立即采取更正行動予以改進并在24小時內反饋給買方。
3.5賣方應主動、積極地參與買方發起的質量改進活動，如質量免檢等，以利于共同進步。4訂單安排
4.1買方向賣方發出訂單(PO)采購貨品，賣方應嚴格按其時間和數量交貨。實際購銷的貨品數量由買賣雙方定期依據實際收貨數量核對確定。
4.2賣方對采購商提供的訂單應在24小時內予以確認，并通過傳真或電子郵件反饋給買方。5價格及條款
5.1買賣雙方應不斷改進，通過提高質量與效率等來降低成本及價格，并讓利給用戶。雙方確認努力保持這種降低成本的趨勢，每年至少重新審視一次價格。
5.2任何價格變化必須經雙方同意，確定生效日期。有關的訂單或銷售通知(如有的話)，應與最新的雙方同意價格一致。
5.3貨款結算：貨到后
6包裝
6.1所有貨品應按標準或買方認可的包裝規格，用強度足夠的卡箍、塑料袋或桶、瓶等容器包裝，適應長途海運、郵寄、空運或汽車運輸以及氣候變化的要求，并防潮、防震。
6.2交運貨品時應同時隨貨提供一份完整的裝箱單或發貨票，標明訂單號、商品名稱、數量及貨品說明等。7索賠
7.1除應由保險企業或貨運企業承擔的賠償外，對任何涉及質量、技術規格或數量等不符合雙方同意的有關條款要求的情況，買方有權要求給予賠償，因此而發生的費用如檢驗、退貨運輸、補貨、保險、倉儲、裝卸等費用應由賣方負擔。
7.2一旦有不符合的情況發生，買方將書面通知賣方，賣方有責任立即采取改進行動，防止問題在次發生。8其他
8.1本合同中英文一式兩份，由雙方在原件上簽字，各執一份。
買方日期：
授權人簽字：
日期：
賣方
授權人簽字：
購銷合同 篇2
甲方：杭州蕭山xx春蓮珠寶行
乙方： 杭州市xx市金百福珠寶金行
杭州蕭山城廂春蓮珠寶行向臨安市金百福珠寶金行進購上�！袄蠌R”黃金品牌的珠寶產品，就相關情況特訂立以下合同：
三、 驗收標準：甲方收到貨物后，按合同第二款進行檢驗，檢驗合格后提貨；如在提貨前發現有嚴重損壞現象，應及時通知乙方。甲方收到乙方貨物后必須出具加蓋甲方公章的收貨確認書郵寄回乙方，詳細所列貨物品名、數量。
四、 付款方式及周期： 合同簽訂后三天內，甲方將預付款電匯或票匯匯款入到乙方銀行帳戶；預付款為總額的`10 %，即1110950.5元；其余貨款在20xx月5月8日之前支付。
五、 本合同在履行過程中發生爭議，雙方當事人協商解決；
六、 違約責任：乙方在收到甲方的預付款后，一般在兩個工作日內安排發貨，如不能按時發貨，應提前通知甲方，否則視為違約，乙方應退還貨款。
七、 其他約定事項：
八、 合同有效期：甲方支付預付款后生效；
九、 本合同一式兩份，雙方各一份。
甲方：杭州蕭山xx春蓮珠寶行 乙方：杭州市xx市金百福珠寶金行 （蓋章） （蓋章）
地址： 蕭山區市心南路93號地址：臨安市衣錦街465號
法定代表人：鄒春連 法定代表人：章長春
委托代理人：委托代理人：
電話： 電話：
郵編： 郵編：
日期：日期：
購銷合同 篇3
出租方：
承租方：
甲、乙雙方就門面租賃事宜，達成如下協議：
一、甲方將位于 門面出租給乙方使用，租賃期限自 年 月日至 年 月 日，計 個月。
二、本門面月租金為人民幣 元，按月結算。每月月初內，乙方向甲方支付全月。
三、乙方租賃期間，由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時，乙方須交清欠費。
四、乙方同意預交 元作為保證金，合同終止時，當作房租沖抵。
五、房屋租賃期為 ，從 年 月 日至 年 月日。在此期間，任何一方要求終止合同，須提前三個月通知對方，并償付對方總租金 的違約金;如果甲方轉讓該房屋，乙方有優先購買權。
六、因租用該房屋所發生的除土地費、大修費以外的其它費用，由乙方承擔。
七、在承租期間，未經甲方同意，乙方無權轉租或轉借該房屋;不得改變房屋結構及其用途，由于乙方人為原因造成該房屋及其配套設施損壞的`，由乙方承擔賠償責任。
八、甲方保證該房屋無產權糾紛;乙方因經營需要，要求甲方提供房屋產權證明或其它有關證明材料的，甲方應予以協助。
九、就本合同發生糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均有權向常寧市人民法院提起訴訟，請求司法解決。
十、本合同連一式2份，甲、乙雙方各執1份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
購銷合同 篇4
購貨單位：以下簡稱為甲方
供貨單位：以下簡稱為乙方
經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：產品的名稱、品種、規格、數量、單價和金額116415.00元)
產品的技術標準(包括質量要求),按下列第(1)項執行：
(1) 以上產品均按照國家標準執行，乙方提供產品的出廠檢驗報告、合格證等證明。
(2) 乙方保證以上產品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗收。
第二條：產品的`交貨單位、交貨方法、運輸方式、交貨地點。
1、產品的交貨單位：華能鐵嶺風力發電有限公司平頂堡風電場升壓站。
2、交貨方法，按下列第(1)項執行：
(1)由乙方免費送貨到甲方平頂堡風電場(平頂堡鎮小紅石村)。
第三條：對產品提出異議時間和辦法。
1、甲方在經過鐵嶺市消防部門在本年度驗收中，如果發現產品的品種、型號、和質量不合規定，應一方面妥善保管，然后通知乙方，乙方在接到通知后2日內給予免費調換為合格產品。
第四條：結算方式
1、乙方產品進入甲方風電場升壓站經過甲方驗收后，乙方開具增值稅發票，甲方交付乙方壹萬叁仟肆佰壹拾伍元(￥：13415.00)人民幣，待本年度通過鐵嶺市消防部門驗收合格后交付乙方剩余叁仟元(￥：3000.00)人民幣。 第五條：合同簽訂
2、經甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效，雙方按照合同約定履行責任。合同一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。
甲方：(簽字)
乙方：(簽字)
年月日：
購銷合同 篇5
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
第一條、茲有需方向供方訂購以下物資，經由供需雙方遵循公平原則，以中標結果為依據，在充分協商，取得一致的情況下，簽訂條款如下，以茲共同遵守。
第二條、廠檢驗合格證，供方對質量負責的期限為供貨完畢后一年。
第三條、交(提)貨方式、地點：XXXXXXX。
第四條、運輸方式及到達站和費用負擔：出廠到目的.地運輸費由供方承擔，卸車費用由需方承擔。
第五條、數量和包裝要求：以需方實際驗收入庫數量和實際檢定合格數量為準，包裝要求散裝。
第六條、檢驗標準、方法、地點及期限：貨到三日內由需方驗收數量及包裝，質量以供方提供的材料原材檢驗報告、出廠合格證和材料復檢報告結果為準。若在驗收或使用過程中出現異議,自需方書面通知之日起3日內供方派人來解決,免費更換所有有異的材料,由此所產生的所有費用均由供方負擔。
第七條、結算方式：貨到需方驗收合格后，結算金額以實際供貨量為準。供方向需方提供供貨發票。
第八條、違約責任：確因產品質量原因，在由省級以上專業質檢部門認證檢測后，所造成的一切損失由供方承擔。
第九條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由當地工商行政管理部門調解。協商或調解不成的，任何一方可向合同簽訂地點的人民法院提出訴訟。
第十條、未盡商定事宜，供需雙方協商解決。
第十一條、本合同一式4份，供方執1份，需方執3份。經雙方代表簽字蓋章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
購銷合同 篇6
甲方(需方)： 乙方(供方):
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協商一致，訂立本合同。
一、產品的名稱規格單價數量及其它：模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下(備注：參照所提供的模板使用說明資料使用，產品合格率為95%)若出現質量問題如大面積開膠起層包調包換，有一張換一張。
二、乙方供應產品或原材料必須滿足：
1、達到四川省相應的質檢驗收標準;
2、按照甲方所需要的規格品牌商標(產地)和數量及時供應; 3、有產品合格證明書或相關文件。
三、供貨時間、運輸
1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃二天內供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員 對貨物的數量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據。(結算以實際送貨數量為準。)
四、貨款支付方式和時間
計算貨款方式及付款約定：貨到工地一個月后7個工作日內付清此次貨款。
五、甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。 2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
六、乙方的違約責任
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。 2、乙方所交產品品種、規格、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的'違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
七、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
八、其它
按本合同規定應該償付的違約金和各種經濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
購銷合同 篇7
供方： 合同編號：
需方： 簽訂地點：訂貨會組織單位名稱及
簽訂時間： 年 月 日
產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量
產品名稱
牌號商標
規格型號
生產廠家
計量單位
數量
總金額
交（提貨時間）及數量
合計
合計人民幣金額（大寫）
(注：空格如不夠用，可以另接)
二、 質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限
三、 交(提)貨地點、方式
四、 運輸方式及到達站(港)和費用負擔
五、 合理損耗及計算方法
六、 包裝標準、包裝物的供應與回收
七、 驗收標準、方法及提出異議期限
八、 隨機備品、配件、工具數量及供應辦法
九、 結算方式及期限
十、 如需提供擔保、另立合同擔保書，作為本合同附件。
十一、 違約責任
十二、 解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。
十三、 其它約定事項
供方
單位名稱（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
需方
單位名稱（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼
鑒（公）證意見：
經 辦 人：
鑒（公）證機關（章）
年 月 日
法：除國家另有規定外，鑒（公）證實行自愿原則
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
監制部門： 印制單位：
供貨單位（甲方）：
購貨單位（乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規之規定，甲乙雙方本著平等互利的原則，就乙方購買甲方產品一事達成如下協議。
一、產品名稱、數量、價格
1、產品名稱：
2、產品數量：
3、產品價格：單價 元（大寫人民幣 元整）；貨款總額為 元（大寫人民幣 元整）。
二、貨款結算
1、付款方式：
2、甲方開戶行： 帳號：
3、乙方須一次性向甲方付清貨款。貨款到達甲方帳戶后，甲方于兩個工作日內發出貨物及發票。
三、違約責任
甲乙雙方任何一方違約，違約方應按照國家有關法律、法規規定向守約方支付違約金；守約方由此引起的經濟損失，有權向違約方進行追索。
‖第～范文網整理該文章，版權歸原作者、原出處所有�！�
四、售后服務
1、電話咨詢：提供與軟件相關的技術咨詢。
2、信函傳真：通過信函或傳真的方式提供軟件應用咨詢服務。
3、網站支持：在本公司網站發布相關技術解決方案。
4、電子郵件：以電子郵件方式提供軟件應用指導服務。
五、聯系方式
1、服務熱線：
2、投訴熱線：
3、公司傳真：
4、公司網站：
5、電子信箱：
六、附則
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效；本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
相關合同范本·如何簽訂購銷合同·燈具音響設備購銷合同·種豬購銷合同·五金電器家電購銷合同·超市商品購銷合同·茶葉購銷合同
甲方：（章） 乙方：（章）
地址：地址：
電話：電話：
代表： 代表：
年 月 日 二年 月 日
訂立合同雙方：
購貨單位：__________________，以下簡稱甲方；
供貨單位：__________________，以下簡稱乙方。
經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格和質量
�。保a品的名稱、品種、規格：__________________。（應注明產品的牌號或商標）
�。玻a品的技術標準（包括質量要求），按下列第（ ）項執行：
�。ǎ保┌磭覙藴蕡绦�；
�。ǎ玻┌床款C標準執行；
�。ǎ常┯杉滓译p方商定技術要求執行。
�。ㄔ诤贤斜仨殞懨鲌绦械臉藴蚀�、編號和標準名稱。對成套產品，合同中要明確規定附件的質量要求；對某些必須安裝運轉后才能發現內在質量缺陷的產品，除主管部門另有規定外，合同中應具體規定提出質量異議的條件和時間；實行抽樣檢驗質量的產品，合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例；在商定技術條件后需要封存樣品的，應當由當事人雙方共同封存，分別保管，作檢驗的依據。）
第二條 產品的數量和計量單位、計量方法
�。保a品的數量：______________。
�。玻嬃繂挝�、計量方法：____________。
�。▏一蛑鞴懿块T有計量方法規定的，按國家或主管部門的規定執行；國家或主管部門無規定的，由甲乙雙方商定。對機電設備，必要時應當在合同明確規定隨主機的輔機、附件、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的產品，應當明確成套供應的范圍，并提出成套供應清單。）
�。常a品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減（增）量規定及計算方法：________________。
第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收______________。
（產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行；國家與業務主管部門無技術規定的，由甲乙雙方商定。產品的包裝物，除國家規定由甲方供應的以外，應由乙方負責供應。
第四條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點（包括專用線、碼頭）
�。保a品的交貨單位：________________。
�。玻回浄椒ǎ聪铝械冢� ）項執行：
�。ǎ保┮曳剿拓洠�
�。ǎ玻┮曳酱\（乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具）；
（３）甲方自提自運。
�。常\輸方式：______________。
�。矗截浀攸c和接貨單位（或接貨人）________________。
�。追饺缫笞兏截浀攸c或接貨人，應在合同規定的交貨期限（月份或季度）前４０天通知乙方，以便乙方編月度要車（船）計劃；必須由甲方派人押送的，應在合同明確規定；甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。）
第五條 產品的交（提）貨期限
（規定送貨或代運的產品的交貨日期，以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準，當事人另有約定者，從約定；合同規定甲方自提產品的交貨日期，以乙方按合同規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中，應給予甲方必要的途中時間，實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規定的日期，應視為提前或逾期交貨或提貨。）
第六條 產品的價格與貨款的結算
１．產品的價格，按下列第（ ）項執行：
�。ǎ保┌醇滓译p方的商定價格；
�。ǎ玻┌凑沼喠⒑贤瑫r履行地的市場價格；
�。ǎ常┌凑諊叶▋r履行。
（執行國家定價的，在合同規定的交貨或提貨期內，遇國家調整價格時，按交貨時的價格執行。逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價執行；遇價格下降時，按新價執行。逾期提貨或逾期付款的，遇價格上漲時，按新價格執行；遇價格下降時，按原價執行。由于逾期付款而發生調整價格的差價，由甲乙雙方另行結算，不在原托收結算金額中沖抵。執行浮動價和協商定價的，按合同規定的價格執行。）
２．產品貨款的`結算：產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算，按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。
（用托收承付方式結算的，合同中應注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為１０天，從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的，應當在托收憑證上寫明，銀行從其規定。）
第七條 驗收方法________________。
（合同應明確規定：１．驗收時間；２．驗收手段；３．驗收標準；４．由誰負責驗收和試驗；５．在驗收中發生糾紛后，由哪一級主管產品質量監督檢查機構執行仲裁等等）。
第八條 對產品提出異議的時間和辦法
�。保追皆隍炇罩�，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在３０天內向乙方提出書面異議；在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的，視為產品合乎規定。
２．甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
�。常曳皆诮拥叫璺綍娈愖h后，應在１０天內（另有規定或當事人另行商定期限者除外）負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
�。追教岢龅臅娈愖h中，應說明合同號、運單號、車或船號、發貨和到貨日期；說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明；提出不符合規定的產品的處理意見，以及當事人雙方商定的必須說明的事項。）
第九條 乙方的違約責任
�。保曳讲荒芙回浀模瑧蚣追絻敻恫荒芙回洸糠重浛畹腳_____％的違約金。
２．乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
�。常曳揭虍a品包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
�。矗曳接馄诮回浀�，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
�。担曳教崆敖回浀漠a品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，應當由乙方承擔。
�。叮a品錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
７．乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款；合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后１５天內通知乙方，辦理解除合同手續。逾期不答復的，視為同意發貨。
第十條 甲方的違約責任
�。保追街型就素�，應向乙方償付退貨部分貨款______％的違約金。
�。ㄟ`約金視為違約的損失賠償，但約定的違約金過分高于或者低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加）
�。玻追轿窗春贤幎ǖ臅r間和要求提供應交的技術資料或包裝物的，除交貨日期得順延外，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按順延交貨部分貨款計算，向乙方償付順延交貨的違約金；如果不能提供的，按中途退貨處理。
３．甲方自提產品未按供方通知的日期或合同規定的日期提貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
購銷合同 篇8
甲方（訂購方）：_________________
地址：___________________________
郵碼：___________________________
電話：___________________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
乙方（交售方）：_________________
地址：___________________________
郵碼：___________________________
電話：___________________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
甲、乙雙方根據國家糧食購銷管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原則下，經充分協商，達成如下協議。
一、甲方向乙方定購糧食_________公斤（_________市斤）。
1．品種：_________
2．訂購數：_________
3．訂購價：_________
二、合同訂購的糧食質量、等級、水分執行國家規定標準。
三、合同訂購的收購：________。
四、甲方必須做到及時收購，保證不借故壓車、退車，做到認真執行國家質價政策，保證不壓等壓價。對乙方交售的糧食，結算形式不限，現金、轉帳由本人任選。除農業稅外，不代任何部門扣款，不打白條。
五、乙方必須做到按簽訂的合同訂購品種、數量、種足種好各種作物，正常年景保證按合同規定的品種、數量交售。遇災可向甲方申請減免。
六、在執行本合同期間，乙方負責人（承包人）有變動時，由接替人繼續執行本合同。
七、乙方交售糧食時，需攜帶本合同，每次結算，甲方要在合同的附表內給予記載。
八、本合同一式三份，甲乙雙方、糧管所各一份。
甲方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
__________年______月_______日
乙方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
__________年______月_______日
合同號no：
需方： （以下簡稱需方）
供方： （以下簡稱供方）
簽訂地點：XX市XX區
簽訂時間：200 年 月 日
供、需雙方本著平等、互惠互利原則，經協商一致，就需方向供方采購、供方向需方供應附件一中所列產品簽訂本合同。
一、供貨方式：
1.由需方以《物料訂購單》方式向供方下達采購訂單，供方須按照訂單要求提供產品。
2.供方在收到《物料訂購單》后應回傳確認函，如有任何問題必須在一個工作日（8小時）內書面通知需方，否則視為默認。
3.需方有權根據生產計劃的變更以及供方產品的供貨質量、采購訂單的執行情況、售后服務質量等條件對供方的供貨品質及數量進行及時調整，供方有義務積極配合。
4.為保證產品數量的準確性，供方須免費提供1-3%的易損耗件和需方客戶所必須的隨柜修補件。
二、 產品的質量要求：
1.供方應按需方認可的產品供貨，未經需方事先書面同意，不得對產品本身和生產場地有任何改變。
2.供方需嚴格按照經需方認可的質量和技術規格要求生產和供應產品，如有任何改變，需方負責知會供方更新有關圖紙或菲林等，供方積極跟進相關的變化。
3.供方應保證所生產或供應的產品均符合有關環保法規要求及國家標準、行業標準。
三、品質保證：
1.供方應保證所使用的原材料符合需方要求，對未曾使用過的原輔材料的變更，必須提前書面報需方確認。
2.供方應建立有效的質量保證體系以滿足需方要求，需方有權隨時對此進行檢查考核。
3.供方供貨前應嚴格按要求自檢，其檢測項目不得少于需方標準和圖紙所規定的進貨檢測項目，并有書面記錄。
4.對需方提出的質量問題和要求整改意見，供方必須及時解決和整改，若在規定期限內未得到解決和整改，需方有權停止供方供貨。
四、包裝要求：
供方須按需方要求定量包裝，并在外包裝上標識制造批號、物料名稱、材質、型號、規格、顏色、數量等，包裝物應適應*車裝卸、長途運輸，符合防潮、防震、防塵要求，因包裝、運輸不當引起的銹蝕、損傷等由供方負責。
五、交貨地點及運輸、裝卸費用承擔：
1.交貨地點：需方工廠倉庫或指定地點 。
2.運輸、裝卸費用：由供方承擔。
六、價格及付款方式：
1.供、需雙方均應不斷改進，通過提高質量與效率來降低成本及價格，并讓利給最終客戶，雙方確認努力保持這種降低成本的趨勢，每年至少檢討一次價格。
2.供方報價中含有模具費的產品,在需方購滿規定數量后,供方應自動下調采購價格。
3.供、需雙方同意在本合同明確的交貨條件及付款條件下，共同遵守經買方批準的價格。
4.付款條件：月結 天，結算日期以供方產品入庫后，需方在每月 日前收到供方提供的正本發票開始計算（收到發票日期以簽收單為準）。
七、交貨及驗收：
1.供方須按需方要求定量包裝，并按訂單要求的交貨時間將貨物送至指定地點，并附上《送貨清單》及供方的出貨自檢報告或證明（必要時需提供第三方檢測的材料性能測試報告）供需方備查�！端拓浨鍐巍讽毩忻餍璺接嗁弳翁柤拔锪闲畔ⅲㄖ圃炫�、物料名稱、材質、規格、顏色、數量等）。
2.需方依據雙方約定的品質標準、技術要求和檢測方案，并參照原封樣件的要求進行檢驗和判定是否合格。
3需方檢測不合格應及時通知供方，供方如對檢測結果有異議，應及時向需方提出書面申請意見復檢，否則視同接受。
4.雖已檢驗合格入庫，但在需方裝配和使用過程中發現的不合格品，供方仍應承擔質量責任，并及時配合需方采取有效措施予以補救，以滿足需方正常生產的需要。
5.需方對供方產品所行使的檢驗，并不能免除供方對產品質量的'責任。
八、供方違約責任：
1.供方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的 %（標準件、通用件產品的幅度為3-5%，非標準件、專用件的幅度為10%-30%）的違約金。并賠償由此而給需方造成的損失費用。
2.供方交付的產品品種、型號、規格、顏色等質量不符合合同規定的，如果需方同意利用，應當按質論價；如果需方不能利用的，應根據產品的具體情況，由供方負責挑選、返修或退換，所發生的費用由供方負責；如使用緊急需挑選、返修時，則供方應立即組織挑選、返修或需方直接組織挑選、返修，因此發生的費用由供方承擔（人工費：10元/小時人）；供方不能返修或調換的，按不能交貨處理。
3.供方因產品包裝不符合規定，必須返修或重新包裝的，供方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用，需方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，供方應當償付需方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分，因包裝不符合規定造成貨物損壞或丟失的，供方應當負責賠償。
4.供方逾期交貨的，供方必須事先與需方聯系，說明原因和解決方案，并獲得需方同意后方可實施，并向需方支付逾期交貨的違約金，違約金按逾期交貨部分貨款的同期人民銀行貸款利率計算，供方還須賠償因逾期供貨而給需方造成損失的費用。
5.供方提前交貨的產品、多交的產品和品種、型號、規格、顏色等質量不符合規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因需方保管不善而發生的損失，應當由供方承擔；供方提前交貨，需方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款，合同規定自提的，需方可拒絕提前提貨。
6.因供方產品不合格進行挑選、返修或退換，而造成需方生產停工待料時，需方有權視情況嚴重程度進行罰款，每延誤一個工作日處以至少壹仟元罰款，延誤需方出貨期而需空運或遭到需方客戶延誤交期索賠的費用由供方承擔。
7.因供方提供需方的產品質量問題導致需方客戶投訴，造成需方損失的，需方對其有形損失（費用、索賠）及無形損失（公司信譽）進行核算后，以書面通知供方，經供方對質量問題確認后從供方貨款中扣除，如供方對質量問題有異議，可提交合同簽訂地所在質量技術監督局進行質量鑒定。
九、需方違約責任：
需方如不能按合同規定付款期支付供方貨款，須事先與供方聯系，說明原因及解決方案，獲得供方同意后，并向供方支付逾期付款違約金，違約金按逾期付款金額同期人民銀行貸款利率計算。
十、保密條款：
1.在未取得雙方事先許可的情況下，不得將本協議內容向第三方公開或泄露。
2.供方從需方得到的圖紙、規格書、技術文件、模具和樣品等，未經需方同意，供方不得向第三者轉讓、公開、泄露或被使用。
3.供方絕不允許把需方提供的圖紙、技術文件和模具轉讓給第三方加工、制作產品出售，其所造成的后果，均由供方負全部責任。
4.本規定在本合同終止后繼續有效。
十一、合同解除：
1.供方有以下任何事項時，需方不需要任何通知，可馬上解除本合同：
a.違反本合同條款約定的行為或事實時；
b.在供應期間內，不能滿足需方數量及品質要求無能力供應時；
c.被政府機關停止或取消營業資格給予處分時。
2.協議一旦解除，供方接到需方通知后，應立即歸還需方所提供的模具、圖紙、技術文件等，并償還一切債務。
3.因違反合同條款造成需方損失的，需方有權要求供方賠償損失。
十二、合同糾紛解決：
供、需雙方之間產生有關本合同的一切糾紛，雙方應通過友好協商解決，如果協商不能解決，雙方當事人可向合同簽訂地人民法院提出訴訟。
十三、合同期限：
本合同經雙方簽章后，即刻生效。本合同一式兩份，供、需雙方各執一份。
合同期限為： 年 月 日至 年 月日
鑒于供、需雙方合作的長期性和穩定性，在本合同期滿前三個月內，如合同一方提出需延長合同的有效期，經另一方確認后可延長合同期限。
十四、合同所有附件是本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。
本合同未盡事宜，應由雙方共同協商，作為補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。
需 方 供方
單位名稱： 單位名稱：
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
稅號： 稅號：
郵編： 郵編：
購銷合同 篇9
原告：王xx，女，漢族，現就職于xxxx市勞教所第x大隊，電話：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地產開發有限公司，地址：xx市xx路xx號，法定代表人：張xx，電話：xxxxx
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的.位于xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金�！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任�，F訴諸法院，請求法院判如所求!
此致
購銷合同 篇10
甲方：________________________
乙方：________________________
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規規定，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平、互惠互利和誠實守信的原則，就產品供銷的有關事宜協商一致訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同價款及付款方式
本合同總價款為人民幣_____________整。本合同簽訂后，甲方向乙方支付定金____________元，在乙方將上述產品送至甲方指定的地點并經甲方驗收后，甲方______次性將剩余款項付給乙方。
二、產品質量
1、乙方保證所提供的產品貨真價實，來源合法，無任何法律糾紛和質量問題，如果乙方所提供產品與第三方出現了糾紛，由此引起的一切法律后果均由乙方承擔。
2、如果甲方在使用上述產品過程中，出現產品質量問題，乙方負責調換，若不能調換，予以退還。
三、違約責任
1、甲乙雙方均應全面履行本合同約定，一方違約給另一方造成損失的，應當承擔賠償責任。
2、乙方未按合同約定供貨的，按延遲供貨的部分款，每延遲_________日承擔貨款的____________違約金，延遲______日以上的`，除支付違約金外，甲方有權解除合同。
3、甲方未按照合同約定的期限結算的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定，延遲______日，需支付結算貨款的______的違約金；延遲______日以上的，除支付違約金外，乙方有權解除合同。
4、甲方不得無故拒絕接貨，否則應當承擔由此造成的損失和運輸費用。
5、合同解除后，雙方應當按照本合同的約定進行對帳和結算，不得刁難。
四、其他約定事項
本合同一式______份，自雙方簽字之日起生效。如果出現糾紛，雙方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
五、其它事項
__________________________________________________________________。
甲方：_______________________乙方：________________________
開戶銀行：__________________開戶銀行：____________________
電話：_______________________電話：________________________
__________年_______月_______日__________年_______月_______日
【購銷合同】相關文章：
建材購銷購銷合同03-03
購銷合同樣本-購銷合同10-09
耗材購銷合同格式：購銷合同08-08
購銷合同06-29
購銷合同【精選】11-10
購銷合同(經典)11-12
購銷的合同11-16
購銷合同（經典）11-20
經典購銷合同12-26
購銷合同(經典)11-01