工程合同

工程合同匯總（6篇）

　　隨著人們法律意識的加強，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的工程合同6篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程合同 篇1

　　______________(以下簡稱委托人)與________________(以下簡稱咨詢人)經過雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、委托人委托咨詢人為以下項目提供建設工程造價咨詢服務：

　　1．項目名稱：

　　2．服務類別：

　　二、本合同的措詞和用語與所屬建設工程造價咨詢合同條件及有關附件同義。

　　三、下列文件均為本合同的組成部分：

　　1．建設工程造價咨詢合同標準條件；

　　2．建設工程造價咨詢合同專用條件；

　　3．建設工程造價咨詢合同執行中共同簽署的補充與修正文件。

　　四、咨詢人同意按照本合同的規定，承擔本合同專用條件中議定范圍內的建設工程造價咨詢業務。

　　五、委托人同意按照本合同規定的'期限、方式、幣種、額度向咨詢人支付酬金。

　　六、本合同的建設工程造價咨詢業務自年 月 日開始實施，至 年 月 日終結。

　　七、本合同一式四份，具有同等法律效力，雙方各執兩份。

　　委托人：(蓋章) 咨詢人：(蓋章)

　　法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)

　　委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)

　　住所： 住所：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　電子信箱： 電子信箱：

　　年 月 日 年 月 日

　　XX年 月 日

工程合同 篇2

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲乙雙方經友好協商，根據法律規定，簽訂本裝飾、裝修合同，具體條款如下：

　　一、工程基本情況：

　　1、工程名稱：

　　2、地點：

　　3、承包范圍：

　　4、承包方式：大包，包工、包料。乙方全部墊資施工。

　　5、承包內容：

　　6、工期：

　　7、工程質量標準：

　　8、工程造價：

　　二、施工、驗收、付款

　　1、乙方及施工人員具有相應資質，本合同簽訂后工程不得轉包，部分工程可以分包，分包單位應具有相應資質，分包應征求甲方意見。

　　2、乙方按甲方提供圖紙施工，甲方聘請監理公司監理工程。

　　3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　4、付款方式：甲方開據結算單之前甲方不預付任何費用，甲方開據結算單后付百分之 即 元。 下余的百分之 即 元作為質量保證金，一年后，質量不出現問題甲方付給乙方。

　　5、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后30日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

　　三、違約責任

　　1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的`經濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的5%為違約金；

　　2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；

　　4、甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金；

　　5、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責返工或修理，費用乙方承擔，工期不予順延；

　　6、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金；

　　四、其他具體規定

　　1、因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運出現場，并堆放到政府部門允許堆放的地點，乙方負責支付垃圾清運費用。

　　2、乙方及分包商施工期間發生的支出、工傷賠償、相關單位收費、處罰等產生的稅、費甲方不承擔責任，結合實際情況由乙方和分包商承擔

　　3、本合同簽字后3日內，乙方向甲方提供可行性施工方案及報價，由甲方進行確認后方可施工。

　　五、合同的變更和解除

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。需要變更合同內容，應經協商一致后，簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，承擔違約責任并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　六、合同爭議的解決方式

　　雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第__________種方式解決：

　　1、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；

　　2、向合同簽訂地人民法院起訴。

　　七、附則

　　1、本合同甲、乙雙方自愿簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　2、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

工程合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在 建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫： 元()，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。

　　乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：

　　乙方簽字(章)：

　　延伸閱讀：學界關于農村建房施工合同糾紛案由定性的問題主要由以下兩種觀點。

　　1、應認定為建設工程合同糾紛。

　　2、應認定為承攬合同。

　　根據《合同法》第二百五十一條 的規定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。《合同法》第二百六十九條規定，建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的'合同。

　　《合同法》第十六章對建設工程合同作了特殊規定，第二百八十七條明確該章沒有規定的，適用承攬合同的有關規定。本人認為，立法者將建設工程合同從承攬合同中獨立出來，就是考慮到建設工程領域的專業性和安全性的特殊要求，為確保建設工程質量和建設工程安全，才通過制定專門的法律法規予以完善規范，維護建筑市場秩序。因此，將農村建房施工合同認定為建設工程合同符合立法本意。

　　此外，根據20xx年2月18日最高人民法院審判委員會通過的《最高人民法院關于修改〈民事案件案由規定〉的決定》（法〔20xx〕41號)第一次修正），“農村建房施工合同糾紛”隸屬于第四部分合同、無因管理、不當得利糾紛中的“建設工程合同糾紛”，與建設工程勘察合同糾紛、建設工程設計合同糾紛、建設工程施工合同糾紛、建設工程監理合同糾紛、建設工程分包合同糾紛、建設工程價款優先受償權糾紛、裝飾裝修合同糾紛等是并列的。因此，將農村建房施工合同認定為建設工程合同符合《民事案件案由規定》。

　　最后，從規范農村建筑市場秩序來看，司法機關將農村建房合同認定為建設工程合同，更有利于促進相關的行政管理部門制定實施農村建筑市場的配套政策，進一步推動農村建筑市場的規范運行。

工程合同 篇4

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，就乙方承包甲方辦公樓裝修工程事宜，簽訂本合同。

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包范圍和內容：室內隔墻

　　4、工程單價：90元/㎡，不含稅

　　5、材料標準:

　�、僦鼾埞敲�26cm一根

　　②主龍骨長x寬x厚100mmx50mmx0.6mm

　�、鄞┬凝埞�38mm

　　④石膏板里外雙層9.5mm厚（廣泰工程板）

　　6、承包方式：包工包料。

　　二、工程期限

　　本工程按工期定額和有關規定，施工工期20天（日歷天數），4月29日開工。

　　三、施工準備

　　1、甲方責任：提供施工場地、水、電、路等基本施工條件，對工程進度、質量進行監督，解決應由委托方解決的問題以及其他事宜。

　　2、乙方責任：嚴格按照施工規劃進行施工，確保工程質量，按合同規定的時間竣工和交付。

　　四、工程質量：乙方必須嚴格按照施工規劃進行施工，并接受甲方監督。

　　五、工程驗收：工程竣工后，甲依據施工規劃進行驗收。

　　六、工程款的支付與結算

　　1、合同簽定后，甲方按乙方進度付款。

　　2、工程竣工驗收合格后，甲方付給乙方全部工程款。

　　七、違約責任

　　1、甲方責任：甲方有權對乙方不滿意的地方或施工質量所造成的.后果進行經濟處罰。

　　2、乙方責任：工程逾期交工，每日向甲方償付工程總造價百分之二的違約金;在施工期間承包方（乙方）負責一切安全傷亡事故，由此造成的全部經濟損失和法律責任由乙方承擔，甲方不負任何責任。

　　八、附則

　　1、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　2、本合同自雙方代表簽字之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

工程合同 篇5

　　發包方：xxxxx有限責任公司 （以下簡稱甲方）

　　承包方：xx （以下簡稱乙方）

　　由于工程建設需要，甲方委托乙方承包室外綠化管道建設工程。為確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任、權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關規定，雙方協商一致簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.工程名稱：xx有限責任公司室外綠化管道建設工程。

　　2.工程地點：xx工業園區(南苑)熱電廠北側。

　　3.工程內容：詳見工程量清單。

　　4.工程承包方式：綜合單價承包，乙方包工包料。

　　5.結算原則：根據合同約定單價按乙方實際完成工程量結算。

　　6.開工：乙方在施工現場具備施工條件后七個工作日內進場開工。

　　7.本項目所用的所有建筑材料、建筑構配件及其他設備等（以下統稱工程材料）均由乙方自行采購使用，工程材料符合國家相關標準。

　　第二條 合同價款（工程款）及支付

　　1.合同總價（大寫）：xxx元整；（小寫）：xxx元。

　　本合同為綜合單價承包合同，單價標準見附件工程量清單。

　　2.工程款支付：

　　1）本工程合同生效后，甲方支付合同總價的50%的預付工程款。

　　2）施工完,畢驗收合格后3日內付清剩余工程款。

　　3）付款方式為銀行轉賬。

　　第三條雙方權利義務

　　1.甲方權利和義務

　　1）按合同要求及時支付工程款。

　　2）提供本項目施工圖

　　3）向乙方提供施工場地，保證運輸道路暢通，同時提供乙方施工現場施工用水、用電。

　　4）按合同約定及時組織工程驗收和辦理工程結算。

　　5）協助有關部門配合乙方做好施工現場交叉施工等協調工作。

　　6）在工程開工前，向乙方提供施工場地的工程地質勘察資料，以及施工現場及毗鄰區域內供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線資料，相鄰建筑物和構筑物、地下工程的有關資料或圖紙，并保證資料的真實性和有效性。

　　7）甲方負責開挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。

　　2.乙方權利和義務

　　1）乙方在收到工程預付款，并在施工現場具備施工條件后七個工作日內組織進場施工。

　　2）嚴格按照設計圖紙、施工規范及有關技術要求進行施工，施工質量必須符合國家現行有關施工標準，并需通過驗收合格。

　　3）負責工程的安全生產及施工人員的施工安全。

　　第四條 工期的約定

　　1. 工期：自開工之日起二十個工作日。在工期未順延的情況下，乙方應在前述工期內竣工，并在竣工后通知甲方驗收。

　　2.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，必須征得乙方同意。

　　3.因設計變更或工程量增加或其他非乙方原因（如天氣因素影響等）導致停工的，工期順延。

　　4.因甲方原因致使工程中途停建、緩建，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

　　第五條 質量、驗收及結算

　　1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為施工依據；以《給水排水管道工程施工及驗收規范》（GB50268-20xx）為施工管理及質量評定驗收標準。

　　2.本工程質量要求：合格。

　　3.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方須在收到驗收通知之日起七日內組織驗收，并在驗收開始后五日內完成驗收，辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內因客觀原因未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。若甲方自接到驗收通知之日起超過十五日無故不組織驗收的，視為驗收合格，甲方應及時辦理工程結算及支付工程款。

　　4．驗收完成后乙方提交結算資料，甲方須在收到結算資料后四十日內完成結算審核并向乙方一次性支付剩余部分工程結算款。如果甲方收到乙方的'結算資料后三個工作日內未作回復（或未提出意見），視為甲方已經核實并同意確認乙方的結算資料，甲方應按要求剩余部分工程結算款。

　　第六條免責條款

　　施工期間，由于惡劣天氣（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等，工期相應順延，乙方不承擔責任。

　　第七條 爭議解決

　　因本合同發生爭議的，雙方友好協商解決，協商不成的，按以下方式解決爭議：向乙方住所地人民法院提起訴訟。

　　第八條 合同的簽訂和生效

　　1.本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　2.本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：xxxxxxxxxxxx有限責任公司 乙方：

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：

　　xxxx

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電 話：

　　傳 真：

　　開戶行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xxx

　　賬 號： xxxxxxxxxxxxxx

　　年 月 日法定代表人： 委托代理人： 電 話： 傳 真： 開戶行：xxxxxxxxxxxxxxx 年 月日

　　乙方承擔。

工程合同 篇6

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　甲乙雙方根據我國現行有關法律法規和本工程的實際情況，于 20xx年 7月雙方本著互相合作精神，為能按時、保質、按量的完成承包的任務，完善雙方的承包關系，并具體明確雙方責任和業務，經雙方討論協商，同意簽訂如下合同條款，如有任何合同內發生事項，雙方均同意按本合同條款執行�；ゲ粻幾h，如發生合同條款未列明之事項，雙方協商解決，希雙方共同遵守執行。

　　第一條、工程名稱：大嶺山交通警察監控指揮中心。

　　第二條、工程地點：大嶺山鎮石大路旁.

　　第三條、承包范圍：大嶺山交通警察監控指揮中心工程中的門窗及玻璃幕墻分項工程：即所有門窗及玻璃幕墻的制作安裝;按甲方施工現狀完成設計圖紙內的一切項目，并包含以下內容：

　　1、 所承包項目按設計圖紙、設計變更通知，甲方指定要求和國家現行施工規 范的施工程序和操作的全部過程;

　　2、 混凝土梁柱板和墻體內需增加的預埋鋼板的植筋、固定;

　　3、圖紙要求樓層或墻體有防火隔離部位的制作安裝;

　　4、門窗、玻璃幕墻與外墻飾面磚和石材接縫處的防水處理:

　　5、施工中所使用材料的場內垂直、水平、運輸、裝卸，按甲方要求堆放整齊.

　　6、建筑垃圾清理和材料堆放到甲方指定位置等掃尾工作。

　　7、凡因乙方施工原因而造成其他班組的額外工程量的，均由乙方承擔。

　　1、 包工包料 包工期、包質量、包安全、包文明施工、包驗收;

　　第四條、 承包單價：

　　一、本承包單價按外框制作實際面積計算：

　　1、50系列平開窗配5厘鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)￥00元㎡);

　　2、;50系列平開窗配5厘非鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)寫：￥00元㎡);

　　3、120系列隱框幕墻配6+0.38或0.76+6夾膠與防火玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)：(小寫：￥00元㎡);(即C4、C6、MQ1、MQ4、MQ5、MQ6、MQ7、MQ8、MQ9)

　　4、120系列隱框幕墻配6+9A+6鋼化中空玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)： (小寫：￥00元㎡);(即MQ2)

　　5、19厘鋼化吊掛玻璃幕墻每平方米單價為：人民幣(大寫)00元㎡);(即MQ3)

　　6、鋁合金三軌推拉門配10厘鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)寫：￥00元㎡);

　　7、鋁合金百葉窗每平方米單價為：人民幣(大寫)(小寫：￥00元㎡);

　　8、防火窗每平方米單價為：人民幣(大寫)：(小寫：￥00元㎡)

　　9、入口處自動感應門(包梁柱制作、安裝、裝飾)總價為：人民幣(大寫)寫：￥00元)承包單價已包括乙方人員和機具進場，完工后的清理退場，各種工具和材料的價格變動，確保質量、進度、安全的措施費和施工人員的勞保福利等費用。

　　1、此單價為達到國家和行業標準驗收合格的承包價。

　　2、如果未達到驗收等級的，只按合同單價的80%進行結算，并負責整改合格。

　　3、單項工程未完成驗收批(包括半成品)不計算任何費用;

　　4、在施工過程中如果乙方在質量、安全、進度方面達不到甲方要求，甲方可勒令乙方停工，清理退場。乙方不得有任何異議;

　　5、如果乙方施工進度不能按合同和甲方規定的時間內完成可施工面無人施工(包括乙方承包范圍的掃尾工作及因乙方原因增加的額外工程)甲方可轉包給其它隊伍進行施工，如轉包價高于乙方原合同價，其超進部份由乙方承擔，也可由甲方安排其它人員插入施工，按每天每人貳佰元計算。

　　第六條、付款方式：

　　一、按完成形相進度付款：

　　1、完成全部門窗幕墻骨架安裝支付總工程款的百分之四十(40%)。

　　2、完成全部門窗幕墻玻璃(包門窗幕墻扇)安裝，經自檢合格后支付總工程款的百分之三十(30%)。

　　3、竣工驗收合格后30天內支付總工程款的百分之二十五(25%)。

　　4、留總工程款的百分之五(5%)，作為保修款，保修期限為一年

　　第七條、工期要求：

　　1、 從年月日。共55天;(并以現場施工進度計劃為準)

　　2、 從甲方通知乙方進場之日起，必須滿足每天10人以上的施工作業人員，并根據甲方要求隨時增減。

　　第八條、工程質量：

　　1、 按國家現行驗收規范達到合格標準;

　　2、 乙方所承包施工的'分項工程，除必須按圖紙施工外，必須符合施工規范標準要求 ，以及會審變更、修改通知要求等。進行大面積施工前，先以樣板引路、超前示范，經驗收合格后方能全面施工，并以樣板標準作為驗收所施工工程的標準，不合格者，乙方自動退場，甲方不負任何費用;

　　3、 如經檢驗不符合質量要求需返工項目，乙方必須立即行返工處理，返工所造成的全部費用由乙方承擔(包括人工費、材料費及由于自身質量問題及延誤其他班組進入下道工序施工。致使工期延誤造成的間接損失等費用);

　　第九條、材料要求：

　　1、 乙方自行采購所用施工材料，必須符合設計圖紙及變更通知和甲方要求.

　　2、 所有材料必須先提供完整資料和樣品，經甲方和有關單位確用后方可批量采購進場，否則一切責任由乙方自負.

　　3、 乙方采購的所有材料在使用前,由乙方負責檢驗或送有關部門試驗(包門窗三性試驗)并負責其費用,幕墻三性試驗由乙方負責提供成品,其檢測費用由甲方負責(憑發票).

　　4、 如使用不合格材料而引起的一切后果由乙方自負

　　第十條、安全防護和文明施工：

　　1、 乙方對安全施工全面負責，如發生任何安全事故的，由乙方承擔責任和費用，工期不順延。

　　2、 建立健全安全防護和文明施工制度，完善安全防護和文明施工條件，嚴格按照安全防護和文明施工的規定組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，自覺接受和配合依法實施的監督檢查。

　　3、 乙方對合同工程的安全施工負責，并及時如實報告生產事故。

　　第十一條、甲方責任：

　　1、 負責向乙方提供完整的施工圖紙，會審記錄及時發送施工過程中的設計圖紙變更通知;

　　2、 負責向乙方進行技術、安全、質量交底;

　　3、 負責編制施工進度計劃，各工種的協調指揮;

　　4、 材料場、加工場由甲方妥善安排;

　　5、 甲方派專職施工員負責乙方的施工工程質量、進度、工程驗收以及文明施工監督管理工作;

　　第十二條、乙方責任：

　　1、無條年服從甲方管理人員對各違章、違紀等事務的處理及處罰決定。

　　2、乙方進場后，班組長應及時收集所有進場人員的身份證復印件及照片,辦理花名冊登記，后勤按人數安排宿舍和床位，然后班組長召集所有人員到工地培訓室進行技術交底和安全教育，通過技術交底和教育的人員，方可進場施工。

　　3、乙方每月應發放工資，必須報送一份工資表給甲方，工資表必須跟花名冊一致，否則引發的勞資糾紛由乙方自負。

　　4、乙方必須配備現場施工管理人員配合甲方工作;

　　5、乙方所有人員必須聽從甲方施工人員對施工過程中的技術指導和要求。在具備加班條件的情況下，甲方要求加班，乙方不得以任何借口不加班。不服從安排和指揮的甲方有權進行經濟處罰和終止合同，或按合同第六條第4、5款執行;

　　6、在施工過程中未經甲方同意乙方不得將本工程轉包或要求調整承包單價，否則甲方可單方終止合同，由此造成的一切后果均由乙方負責;

　　7、 乙方所有人員應提供身份證復印件、相片和當地派出所要求的有關證件，如不具備有關證件而造成的違章罰款由乙方負責;

　　8、 乙方每施工完一道工序或一分部工程，均要甲方和有關施工管理人員驗收同意達到合格標準，方可進行下一道工序，否則由有過錯的一方負責。

　　第十三條、獎罰規定：

　　1、 按合同工期工程延期完工的每逾期1天，由乙方付給甲方每項(甲方的進元/天的違約金;

　　2、 乙方在施工過程中要做到工完場盡及時清理，如有建筑垃圾堆積。給予罰款，若耽誤下一工序施工得加重罰款。罰款金額以主管施工或質量人員開具罰款單為準，乙方無條件接受處罰;

　　3、 乙方能準時按合同質量提早完成，甲方給予適當獎勵;

　　4、 乙方在施工過程中，提出合理化建議節約成本，甲方適當給予獎勵;

　　5、 乙方保證在施工場地內不發生治安犯罪案件，若發生交由公安處理，一切后果由乙方負責。

　　第十四條、工地管理規定：

　　1、 乙方借用甲方機具材料需征求甲方同意并妥善保管，因乙方管理使用不當而損失的機具材料，按該物質的三倍價值賠償;

　　2、 發現乙方有損害甲方聲譽、利益、作風不當的人，不聽從甲方教育勸告，甲方有權力開除其人，嚴重的送有關部門處理并給予罰款(最少不低于伍佰元);

　　3、 不準打架、滋事，否則無論理由是否，每一次雙方均罰款伍仟元，兩次以后加倍處罰，由班組負責，情節嚴重者移送公安機關處理;

　　4、 未經甲方批準自行團體性停工的，甲方扣乙方停工的人數每人每天壹佰元整。連續三天停工的，甲方有權終止合同，工資結算按本合同的每六條第4、5款執行;

　　5、 乙方人員在施工期間必須遵守工地有關守則(包括簽合同后工地所有的守則)防火安全制度、文明施工規定，違者視其情節輕重罰款(最少不低于貳佰元整)，由此造成損失均由乙方負責;

　　6、 因違反操作規程，造成自身與他人傷害，一切責任由當事人承擔。

　　7、 施工場地和宿舍范圍一律不準孕婦、兒童內進和居住，違者罰款每人 元/天，在該班組內扣除;

　　8、 宿舍區內嚴禁黃、賭、毒出現，一經發現罰款元/人，并送公安部門處理。

　　第十五條、進退場規定：

　　1、 按甲方指定日期、人數進場，超出時間的，視乙方棄權，所簽合同無，甲方可自行另簽合同;

　　2、 完工后，乙方按甲方指定日期退場;

　　3、 工人退場必須請示甲方有關人員檢查行李，如無可疑物品方許離開工地，否則后果自負;

　　4、本全同經雙方簽字后生效，至工程驗收結算款付清后自行失效。 本合同一式二份，甲、乙方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【工程合同】相關文章：

工程工程合同11-07

工程工程合同12-13

工程的合同簽訂工程合同10-19

工程工程合同工程合同的范本05-15

關于工程工程合同11-15

正規工程工程合同12-13

標準工程工程合同02-05

工程工程合同【熱】04-15

【熱】工程工程合同03-05

工程工程合同【薦】03-02