實用的工程合同4篇【優選】
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家收集的工程合同4篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
工程合同 篇1
發包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部，國家工商管理總局共同發布的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規，自愿、平等、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就_____________工程協商簽訂合同，共同信守。
第一條、工程事項
1.1工程名稱：_______________________________________
1.2工程地點：_______________________________________
1.3工程內容：_______________________________________
1.4工程開竣工日期：____年___月___日至___年__月___日。
第二條、工程承包范圍
2.1承包范圍:乙方包工，包料。
第三條、發包人工作
3.1甲方向乙方提供設計圖紙，核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿，方便乙方施工。
第四條、承包人的權利和義務
4.1按照協議約定進入現場并嚴格按照設計圖紙進行施工，保證按期完工。
4.2施工中做到文明施工，嚴格按照安全標準組織施工。
4.3乙方編制施工方案，由甲方審定后實施。
4.4乙方保證按圖施工，不得私自變更甲方圖紙，如需更改必須與甲方溝通協商。
第五條、工程造價和結算
5.1工程總價：大寫_________________________________
5.2結款方式：合同簽訂之日，甲方付給乙方__________元為預付款。
5.3乙方材料及工人進場再付工程款___%大寫__________元
5.4工程全部結束驗收合格后,甲方向乙方付清余款。
5.5工程結束三天內為工程驗收期，逾期視為工程合格。
第六條、由于以下原因造成竣工日期推遲和延誤，工期相應順延。
6.1不可抗力及自然災害因素，如雨、雪等天氣；地震、洪水等天災。
6.2發包人未能按約定日期支付工程相應款項，使施工不能正常進行。
第七條、違約責任
7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外，任何一方違約造成的`損失，由違約方承擔賠償責任。
7.2甲方未按約定的時間和要求提供場地，方案回復，支付工程款的，乙方可以要求順延工期，同時引起的停工待料，延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。
第八條、爭議解決方式
8.1本合同在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決，協商不成的可向當地人民法院起訴。
第九條、其他
9.1協議未盡事宜，甲乙雙方可以洽商，簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效應。
第十條、合同份數及生效日期
10.1本協議一式兩份，甲乙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇2
發包人：xxxx 承包人：xxxx有限公司
由于本工程招標工作完成后，為滿足城鎮發展需要，對原設計施工圖進行重新設計，建筑工程補充合同。為明確雙方的權利義務和經濟責任，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》達成如下協議，供雙方信守執行。
一、 工程概況：
1、工程名稱：xxxx工程。
2、工程地點：xxx。
3、工程內容：xxx
4、施工標準：根據施工圖紙、設計變更、國家現行技術標準、 施工規范、進行施工。
5、工程質量：合格標準。
6、工程日期：工程開工日期 20xx 年 7 月 1 日，竣工日期定于 20xx 年 1 月 1 目。
7、合同價款：
暫定合同合同價(人民幣)：11081052.93元(大寫：壹仟壹佰零捌萬壹仟零伍拾貳元玖角叁分)
二、工程承包范圍：
修改后最新施工設計圖紙全部內容，合同范本《建筑工程補充合同》。
三、 補充條款
1、關于本工程計量：
本工程量計量規則執行《貴州省五部計價定額》(20xx版)規定，竣工結算時，以施工過程中經發包人代表、監理人代表、承包人代表共同簽字確認的竣工圖紙、隱蔽記錄、相關簽證等資料按實計算工程數量。
2、關于本工程計價：
(1)、按20xx版《貴州省五部計價定額》及貴州省相關配套文件標準執行。
(2)、本工程的主要材料價格按照與施工時間同期對應的`《貴州省建設工程造價信息》價格計齲造價信息中缺項或低于市場價的材料按發包人代表、監理人代表、承包人代表共同簽證確認的材料到場價計入決算。
3、關于發包方式：采用按實計量定額計價的可調總價方式發包，合同價為暫定價，僅作為控制工程投資及撥付工程進度款的依據，不作為結算依據。
4、工程結算價款以審計機構審定結果作為最終支付依據。
5、本工程計量、計價相關的約定以本補充條款約定為準，其他條款中與此約定不一致的無效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
授權委托人： 授權委托人：
工程合同 篇3
發包方：xxxxx有限責任公司 （以下簡稱甲方）
承包方：xx （以下簡稱乙方）
由于工程建設需要，甲方委托乙方承包室外綠化管道建設工程。為確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任、權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關規定，雙方協商一致簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.工程名稱：xx有限責任公司室外綠化管道建設工程。
2.工程地點：xx工業園區(南苑)熱電廠北側。
3.工程內容：詳見工程量清單。
4.工程承包方式：綜合單價承包，乙方包工包料。
5.結算原則：根據合同約定單價按乙方實際完成工程量結算。
6.開工：乙方在施工現場具備施工條件后七個工作日內進場開工。
7.本項目所用的所有建筑材料、建筑構配件及其他設備等（以下統稱工程材料）均由乙方自行采購使用，工程材料符合國家相關標準。
第二條 合同價款（工程款）及支付
1.合同總價（大寫）：xxx元整；（小寫）：xxx元。
本合同為綜合單價承包合同，單價標準見附件工程量清單。
2.工程款支付：
1）本工程合同生效后，甲方支付合同總價的50%的預付工程款。
2）施工完,畢驗收合格后3日內付清剩余工程款。
3）付款方式為銀行轉賬。
第三條雙方權利義務
1.甲方權利和義務
1）按合同要求及時支付工程款。
2）提供本項目施工圖
3）向乙方提供施工場地，保證運輸道路暢通，同時提供乙方施工現場施工用水、用電。
4）按合同約定及時組織工程驗收和辦理工程結算。
5）協助有關部門配合乙方做好施工現場交叉施工等協調工作。
6）在工程開工前，向乙方提供施工場地的工程地質勘察資料，以及施工現場及毗鄰區域內供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線資料，相鄰建筑物和構筑物、地下工程的有關資料或圖紙，并保證資料的真實性和有效性。
7）甲方負責開挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。
2.乙方權利和義務
1）乙方在收到工程預付款，并在施工現場具備施工條件后七個工作日內組織進場施工。
2）嚴格按照設計圖紙、施工規范及有關技術要求進行施工，施工質量必須符合國家現行有關施工標準，并需通過驗收合格。
3）負責工程的安全生產及施工人員的施工安全。
第四條 工期的約定
1. 工期：自開工之日起二十個工作日。在工期未順延的'情況下，乙方應在前述工期內竣工，并在竣工后通知甲方驗收。
2.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，必須征得乙方同意。
3.因設計變更或工程量增加或其他非乙方原因（如天氣因素影響等）導致停工的，工期順延。
4.因甲方原因致使工程中途停建、緩建，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第五條 質量、驗收及結算
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為施工依據；以《給水排水管道工程施工及驗收規范》（GB50268-20xx）為施工管理及質量評定驗收標準。
2.本工程質量要求：合格。
3.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方須在收到驗收通知之日起七日內組織驗收，并在驗收開始后五日內完成驗收，辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內因客觀原因未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。若甲方自接到驗收通知之日起超過十五日無故不組織驗收的，視為驗收合格，甲方應及時辦理工程結算及支付工程款。
4．驗收完成后乙方提交結算資料，甲方須在收到結算資料后四十日內完成結算審核并向乙方一次性支付剩余部分工程結算款。如果甲方收到乙方的結算資料后三個工作日內未作回復（或未提出意見），視為甲方已經核實并同意確認乙方的結算資料，甲方應按要求剩余部分工程結算款。
第六條免責條款
施工期間，由于惡劣天氣（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等，工期相應順延，乙方不承擔責任。
第七條 爭議解決
因本合同發生爭議的，雙方友好協商解決，協商不成的，按以下方式解決爭議：向乙方住所地人民法院提起訴訟。
第八條 合同的簽訂和生效
1.本合同經雙方簽字蓋章后生效。
2.本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。
甲方：xxxxxxxxxxxx有限責任公司 乙方：
地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：
xxxx
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
傳 真：
開戶行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
賬 號： xxxxxxxxxxxxxx
年 月 日法定代表人： 委托代理人： 電 話： 傳 真： 開戶行：xxxxxxxxxxxxxxx 年 月日
乙方承擔。
工程合同 篇4
發包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就新農村建設項目商住樓工程，在雙方于20xx年 月 日 簽訂的`編號為 的《施工合同》中的專用條款之第47條“補充條款”部分簽訂本工程施工合同補充協議。
工程概況
工程名稱：新農村建設項目商業、住宅工程
工程地址：
建筑面積：
結構類型：框架結構 、地上6+1層
設計單位：
工程內容及承包范圍
乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包范圍為：
1.1土建工程：基礎工程、主體工程、屋面工程、防水工程、初級裝飾工程。
1.2安裝工程：室內暖通工程、室內給排水工程、室內照明工程、防雷接地工程、電話電視網絡配管及箱體預留管、消防工程的預埋預留工程、智能化工程預留預埋工程、供配電預留預埋工程、太陽能熱水器預留預埋工程。
包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。
3．桃花村新農村建設項目一期工程劃分為三個標段，每個標段約25000平方米，由四個以上單體工程組成。
合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數計)開、竣工日期
1.1總工期為 天，自 年 月 日開工至 年 月 日竣工
開工日期：以開工報告日期為準。
工期違約責任
3.1 如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期)，甲方按1500元/天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按1500元/天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過5萬元。
3.2 若總工期延誤，甲方按3000元/天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按3000元/天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。
如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
工期不順延情況：
各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);
停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一周內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延);
因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。
【工程合同】相關文章：
工程工程合同12-13
工程工程合同11-07
工程的合同簽訂工程合同10-19
工程工程合同工程合同的范本05-15
標準工程工程合同02-05
工程工程合同【精】03-01
工程工程合同【推薦】03-01
【熱】工程工程合同03-05
工程工程合同【薦】03-02
【薦】工程工程合同03-02