1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 加工承攬合同

        時間:2023-07-17 18:43:10 合同范本 我要投稿

        加工承攬合同【必備】

          在當今社會,人們對合同愈發重視,合同出現在我們生活中的次數越來越多,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么常見的合同書是什么樣的呢?下面是小編收集整理的加工承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        加工承攬合同【必備】

        加工承攬合同1

          委托方:_____公司

          簽訂地點:

          受托方:

          簽訂時間:

          標的、數量、價款:

          1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。

          2、質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

          3、結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

          4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

          5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。

          6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。

          7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。

          8、保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的.或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。

          9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

          10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

          委托方:___公司

          受托方:

          法人代表:

          法人代表:

          委托代表:

          委托代表:

          傳真:

          電話:

          開戶銀行:

          帳號:

          地址:

          傳真:

          電話:

          開戶銀行:

          帳號:

          地址:

          年 月 日

          年 月 日

        加工承攬合同2

          原告:_________________________,男,漢族,19xx年10月2日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯系電話:_________________;

          被告一:_______________________,男,漢族,19xx年5月21日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯系電話:_________________;

          被告二:_______________________,男,漢族,19xx年8月22日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯系電話:_________________。

          訴訟請求:_________________

          1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。

          2、本案訴訟費由被告承擔。

          事實和理由:_________________

        此致

          ___________人民法院

          具狀人:___________

          ____年_____月_____日

        加工承攬合同3

          一、摘要

          由于中國人均收入增加及生活節奏的加快,作為繼大賣場及超市之后出現的又一新興的零售業經營方式,便利店必將大有作為,它也將成為未來中國極具在發展前景的零售業態。所以我決定投資開一家便利店。

          本店理念是“為大眾提供便利購物條件,為消費者提供適合的商品,為消費者提供優質的服務”,為大學生消費者創造高品質的便利生活。

          二、市場介紹

          近年來,由于學校內便利店少,離大型超市等商業購物中心有一定的距離。隨著同學們的生活質量提升和生活節奏的加快,同學的時間變得愈來愈寶貴,而同學們在付費方式上及在日常生活需要的應急性商品或單買商品,此時的便利店這這方面起到了快捷,高效的作用,給同學們帶來了滿足。

          三、店輔概述

          1、商品種類

          主要經營快速消費食品(零食飲料等)、日用百貨、日配和水果、雜志等。在商品結構中,食品占比率35%,日用百貨10%,其他的占50%。我們的產品種類繁多,各具特色,可以供廣大大學生自由選擇。

          各類食品系列在我們的大學生便利店里邊為廣大大學生提供各種小食品和零食,同時還有各類水果等。

          學習用品系列在宿舍連鎖超市里我們還會為大學生顧客提供像筆、紙張等文化學習用品供大學生選擇。

          雜志報紙系列在我們的連鎖超市里邊為了滿足大學生對時政、新聞等的及時了解我們也兼營報紙、雜志等業務。

          2、店鋪裝潢

          店面外觀的顏色為白色和紅色,給人以其商品具備安全和信任的感覺,店內墻壁和天花板采用反光性,襯托性較強的純白色,給人造成較大空間的視覺偏差。

          四、市場分析

          1、劣勢(Weakness)

          A.缺乏自有品牌意識。我們的便利店是獨自出資開發的,對于學生來說,完全陌生和沒有知名度,不能及時產生信賴。

          B.缺乏工作經驗。由于我們都是第一次投資經營生意,只能依靠一些理論和客觀學習別人的經驗,卻沒有經營開店的經驗。這是我們很大的劣勢,可能會給我們帶來風險。

          2、優勢(Strength)

          A.經營壁壘較低。經營成本較低,經營管理模式也不像大企業那么大型及規范,沒有像連鎖制式化的'約束。我們能獨立自主管理。

          B.直接與消費者接觸,快捷的市場反應優勢。在買方市場下,同學們的需求是市場的導向。我們可以憑借自身選址或者經營地點的優勢,可以長期和充分的與消費者接觸,了解消費者的購買需求,逐漸摸索其購物偏好,有助于經營者及時了解商品需求量和種類的信息,從而有選擇,有針對性的組織貨源。減少因為商品積壓而帶來的浪費。

          C.上門送貨。在面前為止,很少有商場有提供為同學們上門送貨。在這情況,我們可以為同學們送貨,為顧客提供方便和節約時間,從而得到同學們的喜歡,盡我們的努力,讓同學們得到最大的滿意。

          五、營銷組合策略

          正確的采購商品和陳列商品,給消費者帶來購物的滿意便利,并起到給消費者好印象的作用。以下是我們的產品策略:

          A.商品陳列和空間利用。在商品的陳列方面,有些便利店存在某些商品的陳列面積過大的現象。由于我們便利店的空間有限,不能浪費陳列的空間,而是要對于做到很好的利用,上架的商品可以達到2500-3000種,滿足消費者更多需要和選擇。同時商品陳列清晰和同類商品歸類擺放在一起,讓顧客一目了然和容易挑選商品。

          B.進貨特色商品。采購一些有特色的商品,與其他同類型的便利店形成差別。我們選擇一些優質的,也就是口味好吃的食品,以此吸引消費者。還可以根據消費者提供的意見和指點需要的商品,采購入其商品。

        加工承攬合同4

          合同編號:

          甲方(定作方):______公司

          乙方(承攬方):

          鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

          第一條定作物情況:

          1、品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)

          2、規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求復雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)

          3、數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位)

          4、備注:(如無內容,在空格處劃線)

          第二條合同價款

          1、合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)

          2、付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)

          3、付款時間:(寫明年、月、日)

          第三條加工成品質量要求及技術標準:

          1、質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)

          2、技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

          3、以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

          第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

          1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

          2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)

          3、甲方于年月日之前提供原材料。

          4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。

          第五條技術資料、圖紙的提供和保密

          1、甲方負責提供技術資料和圖紙。

          2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

          3、甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;

          4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;

          5、不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;

          6、得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;

          7、未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

          第六條驗收標準和方法

          1、驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

          2、驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)

          3、甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

          4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)

          5、驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

          6、對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。

          7、雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

          第七條交(提)定作物的時間和地點

          1、雙方約定由甲方自提定作物

         。1)自提定作物的時間:(寫明年、月、日)

          (2)自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)

          2、雙方約定由乙方送交定作物

         。1)送交定作物的時間:(如選擇了1,則在空格處劃線)

         。2)送交定作物的地點:(如選擇了1,則在空格處劃線)

          (3)任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

          (4)交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

          第八條包裝要求及費用負擔:

          1、包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

          2、費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)

          第九條運輸方式及費用負擔

          1、定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

          2、運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。

          第十條定作物的保修

          第十一條定金及預付款

          1、甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)

          2、甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)

          3、甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)

          4、甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)

          第十二條乙方的違約責任:

          1、未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

          2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的'費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

          3、逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

          4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

          第十三條甲方的違約責任:

          1、超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。

          2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

          3、變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。14其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)

          第十四條爭議的解決方式

          本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:

          1、向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。

          2、向(根據有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

          第十五條本合同簽訂地點(應詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市_________區)

          第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,雙方各執份。

          甲方(章):乙方(章):

          法定代表人:法定代表人:

          委托代理人:委托代理人:

          地址:地址:

          電話:電話:

          ______年______月______日______年______月______日

        加工承攬合同5

          甲方(定作方):

          乙方(承攬方):

          根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

          一、加工制作內容

          1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。

          2、制作內容

          (1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);

          (2)次鋼構材質:;噸位:;單價約元(大寫:);

          (3)其他:以上主構件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。

          二、合同價款及結算方式

          1、合同總價暫定為元,(大寫)(以實際決算為準)。

          2、合同簽訂當日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。

          3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

          三、質量要求

          1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。

          2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

          3、要求第三方檢測單位為:

          (1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

          (2)其他檢測項目:。

          (3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□

          四、交貨地點和時間

          1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。

          2、交貨時間:年月日開始提貨。

          五、包裝及運輸

          1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。

          2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

          3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。

          六、雙方權利及義務

          1、甲方向乙方提供完整的.構件圖紙套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

          2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

          3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

          4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

          七、違約責任

          按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

          八、合同糾紛處理方式

          甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。

          九、附則

          1、本合同式份,雙方各執份。

          2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。

          3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充合同。

          甲方(蓋章):乙方(蓋章):

          法定代表人:

          委托代理人:法定代表人:

          委托代理人:

          年月日年月日

        加工承攬合同6

          承攬方:_______________________身份證號:_______________________電話:_______________________

          定作方:珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號:_______________________電話: 0756-3897556

          錦宏公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。

          第一條:加工產品及工價(見產品清單)

          第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)

          第三條:資料、圖紙提供辦法

          1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

          2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

          3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

          第四條:工資

          依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外)。

          第五條:驗收標準和方法

          依照定作方公司品質部要求驗收。

          第六條:交貨時間和地點

          依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

          第七條:結算方式及期限

          按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。

          第八條:其他約定

          1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

          2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,合同期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。

          第九條:承攬方的違約責任

          1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的.損失由承攬方賠償。

          2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;

          3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;

          4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現全額陪償定作方公司一切損失。

          第十條:定作方公司的責任

          1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;

          2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;

          3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;

          第十一條:糾紛的處理

          合同期間,若加工承攬合同雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時報請當地司法主管部門依法處理。

          本合同自20___年5月9日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

          本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;

          定作方(代表人):________________________

          簽訂地點:_______________________日期:年____月____日

          承攬方(代表人):________________________

          簽訂地點:_______________________日期:年____月____日

        加工承攬合同7

          地址:______

          電話:______傳真:______

          容器類委托加工承攬合同NO:______

          委托方:_____公司簽訂地點:______

          受托方:______簽訂時間:______

          標的、數量、價款:

          1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。

          2、質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

          3、結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

          4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

          5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。

          6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。

          7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。

          8、保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的'或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。

          9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

          10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

          委托方:________ 公司受托方:______

          法人代表:______ 法人代表:______

          委托代表:______ 委托代表:______

          傳真:______ 傳真:______

          電話:______ 電話:______

          開戶銀行:______ 開戶銀行:______

          帳號:______ 帳號:______

          地址:______ 地址:______

        加工承攬合同8

          訂立合同雙方:

          承攬方:以下簡稱甲方

          定作方:以下簡稱乙方

          甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

          第一條加工成品

          第二條加工成品質量要求:

          1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

          2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

          3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

          4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

          第三條原材料由甲方提供。

          第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.

          第五條工程價款:按核定價格單計算款元。

          第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

          第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

          第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

          第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

          第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

          第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

          第十二條甲方的違約責任

          1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

          2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

          3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的`,由甲方賠償損失.

          4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

          5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

          3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

          第十三條乙方的違約責任

          1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

          2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

          3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

          4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

          5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

          6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

          第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

          第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

          本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。

          本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

          甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:

          乙方:代表人:地址:電話:

          年月日

        加工承攬合同9

          甲方:(定作方)

          乙方:(承攬方)

          經甲乙雙方友好協商,就紙箱印刷事宜達成如下協議:

          第一條:1、甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

          2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方,并辦理交接手續。

          第二條:交貨時間

          甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料,乙方有權選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方后,乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

          第三條:交貨方式地點交貨方式:甲方送貨交貨地點:乙方廠區

          第四條:付款結算方式及時間

          本合同總金額為586000元,甲方支付乙方合同總金額的`30 %,即元,作為定金及預付款,余款在乙方加工完成并交付之時,由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

          第五條:雙方的權利和義務

          1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后,如因甲方原因未能及時投入生產,乙方順延相應加工承攬物交付時間。

          2、乙方在完成甲方項目設計后,經甲方認可,投入制作生產或下一步工作流程。

          3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。

          第六條:違約責任

          1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產計劃。

          2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨,甲乙雙方協商解決,協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

          第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經濟損失,由責任方承擔,如雙方在本合同履行過程中,發生任何爭議,均應協商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。

          本合同一式兩份,雙方各執一份,簽字蓋章后生效。

          委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表:代表:

          年 月 日

        加工承攬合同10

          定作方:_______(簡稱甲方)

          承攬方:_______(簡稱乙方)

          經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。

          定做產品:

          品名___________

          規格型號___________

          單位___________

          數量___________

          單價___________

          價款或酬金___________

         。保a品的質量、包裝、加工方法:

         。玻牧系奶峁┮约耙幐、數量、質量:

         。常男械钠谙蕖⒌攸c和方式:

         。矗炇諛藴屎头椒ǎ

          5.結算方式:

         。叮`約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

         。ǎ保┏袛埛降倪`約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。

         。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的`,償付承攬方以未履行部

          分酬金____%的違約金。

         。罚p方約定的其它條款:

         。福陨蠗l款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。

          9.本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

         。保埃竞贤皇絖___份,正本雙方各執____份。

         。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到____年____月____日止。

          12.本合同簽訂日期:____年____月____日

          定作方:____ 承攬方:____

          法定代表人:____ 法定代表人:____

          ____年____月____日

        加工承攬合同11

          甲方(定作方):

          乙方(承攬方):

          經甲乙雙方友好協商,依據我國《合同法》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下:

          一、采購產品情況:

          1、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;

          2、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;

          3、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;

          ……

          總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫¥_______________________)。

          二、樣品約定時間

          自本合同生效之日其______個工作日內,乙方負責按甲方要求制作__________樣品,經甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

          風險提示:

          加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

          三、交貨時間、地點及運費

          合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨(具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認)。

          風險提示:

          加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

          如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

          四、質量要求及技術標準:

          按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標說明:

          按國家興行業標準。

          五、驗收標準、方法及期限

          以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應與收到貨物后_______個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

          六、包裝要求及費用負擔:

          風險提示:

          運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

          注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的`路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。

          此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

          乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。

          七、結算方式和期限:

          合同生效且受到乙方發票后______日內甲方支付總價款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:

          收款人:

          開戶行:

          賬號:

          最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次性支付其余貨款。

          八、違約責任:

          1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

          2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。

          3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。

          九、合同爭議的解決方式:

          本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

          十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。

          甲方:

          地址:

          電話:

          代理人:

          ________年___月___日

          乙方:

          地址:

          電話:

          代理人:

          ________年___月___日

        加工承攬合同12

          定作方:_______________(簡稱甲方)

          營業執照號碼:_____________________

          承攬方:_______________(簡稱乙方)

          營業執照號碼:_____________________

          根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

          品名或項目

          規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:________仟________佰________拾________萬________仟________佰________拾________元________角________分

          一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

          二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________

          三、履行的期限、地點和方式:_________________________

          四、驗收標準和方法:_________________________

          五、結算方式:_________________________

          六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

          1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____________%的違約金。

          其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

          2.定作方的違約責任:中途變更定作物的`數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

          七、雙方約定的其它條款:________________

          八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。

          九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

          十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。

          十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

          十二、本合同簽訂日期:________年________月________日

          定作方:________________

          代表:__________________

          開戶銀行:______________

          帳號:__________________

          承攬方:________________

          代表:__________________

          開戶銀行:______________

          帳號:__________________

          _______年______月_____日

        加工承攬合同13

          (甲方)委托方:

          (乙方)加工方:

          根據中華人民共和國合同法和相關法律法規,在平等的基礎上,經雙方友好協商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款:

          一、貨物概況及加工價格

          1.1下表為本合同明細單價,具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。

          1.2在本合同執行期間內,本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方采購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產,合同簽訂后3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸,制作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。

          1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工,并核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。

          1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。

          二、質量標準

          2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。

          2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對后)加工生產,并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。

          三、交貨時間及地點

          3.1交貨時間:以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點:3.3現場收貨聯系人:

          四、包裝標準

          4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。

          4.2交貨時,乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。

          五、貨款支付

          5.1乙方給甲方每交貨一批,經甲方驗收合格后,則甲方支付該批次貨物的.加工費的50%,全部加工完畢付至總結算款的80%,安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。

          5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。

          5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的,乙方承擔責任和賠償費用。

          5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款,乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時,開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位是:戶名:賬號:

          六、違約責任

          6.1甲乙雙方簽訂合同后,乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨,甲方也應按合同的約定辦理結算,支付乙方貨款給。

          6.2乙方延遲交付成品的,每延遲一天,向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,逾期5天,甲方有權解除合同,乙方應退還已付款,并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換,如擅自調換的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。

          6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。

          七、合同的變更與解除

          7.1甲乙雙方協商一致,可以變更或者解除本合同。

          7.2合同權利義務終止后,甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。

          八、解決爭議的方式

          8.1甲乙方應友好協商。協商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。

          九、其他

          9.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。

          9.2本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

          9.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。

          9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤,甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料,也可以郵寄送達,郵寄送達的,無論乙方是否簽收或拒簽,以甲方寄出時間起算,四日后均視為已送達。

          甲方(公章):_________乙方(公章):_________

          法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

          _________年____月____日_________年____月____日

        加工承攬合同14

          甲方(定作方):

          法定代表人:

          乙方(承攬方):

          法定代表人:

          為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協商一致,根據《民法典》及有關規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。

          一、定作物名稱、數量、規格、質量、價款

          1.防盜門名稱:。

          2.規格:。

          3.單位:。

          4.數量:。

          5.單價:人民幣(大寫)(¥元)

          (本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容。)

          注:以實際安裝樘數結算,面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。甲方繼續訂貨時,提前天向乙方提供計劃通知單通知乙方。

          6.工期要求:。

          7.工程地點(即施工安裝現場):。

          8.質量要求:符合國家不銹鋼門窗規范合格標準。

          二、承攬方式、材料的提供

          1.承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供,乙方負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場;

          2.材質標準:。

          3.乙方產品必須附有產品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發生乙方無條件退貨重作。

          三、轉包

          乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發現,甲方有權隨時解除本合同。

          四、定作方的協助事項

          1.甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現場實測。

          2.乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。

          3.乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。

          4.為了保證工程的進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。

          五、合同價款與支付方式

          1、本合同價款共計:人民幣元整(以根據實際安裝數量結算為準)。

          合同價款的支付時間與條件如下:

          首筆款:¥元(合同總金額的%),作為預付款,于本合同簽訂后的個工作日內支付;

          第二筆款:¥元(合同總金額的%),于 年 月 日前支付;

          第三筆款:¥元(合同總金額的%),于后的`五個工作日內支付;

          第四筆款:¥元(合同總金額的%),于甲方驗收通過后的個工作日內支付。

          尾款:¥元(合同總金額的%),于質保期滿后的個工作日內支付。

          2、指定收款賬號:

          六、工期

          1.開工前天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。

          2.如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:

          (1)按施工準備規定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;

          (2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工

          (3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

          七、工程質量標準和驗收辦法

          1.本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。

          2.乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監督和整改。

          3.乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站,一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計單位簽證后實施,所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

          八、質量保修

          工程竣工并經驗收合格后,乙方按規定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方維修或更換。

          甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用,甲方全額退還質保金。

          九、安全及特別約定

          1.乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作,高空作業配安全帶,進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。

          十、違約責任

          1.工程質量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。

          2.由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。

          3.甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。

          十一、爭議解決

          1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律約束。

          2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第種方式解決:

          (1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;

          (2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。

          十二、其他

          1.本協議一式二份,協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。

          2.本協議經各方簽署后生效。

          甲方(蓋章):

          __年__月__日

          乙方(蓋章):

          __年__月__日

        加工承攬合同15

          定作單位: 項目經理部(以下簡稱甲方)

          承攬單位: 鋼結構制造有限公司(以下簡稱乙方)

          根據《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。

          第一條加工構件品名與價款

          一、加工品名:某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

          二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

          三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)

          四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

          六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。

          第二條加工成品期限與交付

          一、加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

          二、交付狀態:按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態交付,并配合防腐涂裝。

          三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。

          第三條加工材料供應與采購

          一、甲方負責供應的材料:本加工構件的.所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。

          二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

          三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。

          四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。

          五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。

          第四條加工成品質量與驗收

          一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。

          二、質量等級:一次驗收合格

          三、保修期限:保修壹年。

          四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。

          甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________

          甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________

          地址:_______________________地址:___________________________

          電話:_______________________電話:___________________________

          傳真:_______________________傳真:___________________________

          日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

        【加工承攬合同】相關文章:

        加工承攬合同10-01

        承攬加工合同10-19

        加工承攬合同10-31

        承攬加工合同10-15

        加工承攬合同(范本)07-17

        產品承攬加工合同11-04

        委托承攬加工合同11-14

        委托加工承攬合同09-17

        加工承攬合同(范本)10-01

        有關承攬加工合同02-13

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>