建筑工程施工合同【熱門】
隨著法律知識的普及,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?以下是小編為大家整理的建筑工程施工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
建筑工程施工合同1
發包方:(簡稱甲方)承包方:(簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商,甲方同意將社區維修及改造以包工包料形式發包給乙方施工,就此項目施工事宜,訂立本協議:
一、工程項目內容地點:易XX家墱社區內
1、工程名稱:室內維修裝飾2工程內容:室內維修裝飾,廚房,廁所墻面,天棚
2、承包付款方式:按乙方進場開工,預付工程款總額的'30%,其后按工程進度付款:余下3%驗收合格無質量問題一次付清。
二、工程價格:
1、廚衛墻面采用:250215;330內墻瓷片鋪貼。
2、衛生間、廚房地磚采用:300215;300防滑地磚。
3、鋁合金無煙灶臺180元㎡。 4,內墻涂料立幫XX得麗600,23元㎡
4、其他未涉項目,按市場價格甲、乙雙方商定價結算。
三、甲方責任:、甲方負責現場施工質量監督。
2、甲方負責協調施工期間周圍居民與施工所產生的矛盾。
3、甲方負責辦理施工所需證件及協調相關執法部門的工作。
4、甲方負責施工中水XX供應,確保乙方施工所需水電供應。
5、甲方負責聯系乙方施工人員住宿及材料堆放場地
6,若甲方更改項目,應承擔一切費用。
四、乙方責任:
1、乙方保證按合同工期完工(如遇特殊原因,工期順推)。
2、乙方施工必須保證質量。
3、乙方施工應盡量避免發生噪音,驚擾周圍居民。
4、施工期間,乙方應保證安全施工。
5、乙方必須服從甲方人員管理
五、施工工期:自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工,共計
六,付款方式:1,乙方進場后首付工程款總金額的30%
2,竣工驗收合格后,依據乙方決算表甲方據實結清
3、未列入預算,預算報價單則,按實際增加結算。
七,工程驗收:
1,乙方每項工程完工后,向甲方申報竣工驗收通知,三天內甲方組織人員進行驗收。
2,驗收標準以國家相關驗收評定標準為依據。
3,因乙方原因造成不合格的,由乙方承擔返工費用,工期不得順延,由甲方原因造成,由甲方承擔返工費用,工期順延。
七、合同期限:
1、本合同雙方代表簽字蓋章后生效,工程完工后并付清全部工程款,
2,合同執行期間,雙方如發生爭議,應協商解決,如協商無效,雙方均可向仲裁部門申請仲裁。
3、本合同未盡事宜,由雙方協商解決;
4、本合同一式貳份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
立合同日期:_____年_____月_____日
建筑工程施工合同2
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的'部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同3
(樁基礎工程)
甲方:XXXXX有限公司
乙方:XXXX有限公司
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關法律、行政法規,在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎上,雙方就以下施工事項協商一致,訂立如下協議:
一、 工程項目名稱:鼎XX
二、 工 程 地 點:大慶市XXX。
三、 工 程 內 容:地下樁基礎工程,1#樓及裙樓工程。超 流態混凝土灌注樁基礎施工;炷凉こ炭偭考s為:2千多立方米。最終以實際發生的,并經甲方、乙方、監理現場代表審核后的混凝土工程量為準,此工程量作為工程結算依據。
四、 工程價款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款,單方造價:鋼筋混凝土每立方米為1000元,工程價款按實際發生的工程量計算為準。
(1) 該工程造價中已包含勞保統籌費用及安全生產措施費、總包服務費、稅金等費用。
。2) 此工程價款中已包含水電費用及相關的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。
。3) 最終以實際發生的工程量進行結算,工程量計算以設計圖紙尺寸及相關規定為依據。由甲方、乙方及監理現場代表負責確認,最終以甲方、乙方、監理確認的為準。
。4)乙方負責向甲方支付2%稅金,其余部分由甲方負責。
2、 承包方式
。1) 乙方以包工包料形式承包,乙方負責按甲方、監理批準后的施工方案進行施工,并且提供人工、材料,進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
。2) 乙方自行負責工程所用水、電費用。
。3) 甲方負責監管乙方樁基礎工程施工及提供場地,乙方負責施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑,甲方只負責按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監理的監管,乙方嚴格按照施工圖設計及《樁基規范》進行施工,如出現任何安全、質量事故均由乙方負責。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后,乙方人員、材料設備全部進場后,甲方向乙方支付工程款的30%為工程預付款;以后按形象進度撥付工程款。樁基礎工程完成后預留工程款的20%待試樁合格后由監理單位、設計單位及甲乙雙方對樁基礎分項工程驗收合格,乙方交齊相應的樁基資料后進行最終結算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質保金,待工程竣工驗收合格,正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后,乙方人工、材料、機械設備等應按經過甲方及監理批準要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續作業。施工工期為:自開鉆之日起10天(有效工作日)如施工現場不具備施工條件,工期順延。
七、質量要求
1、按設計圖紙、甲方、乙方及監理審定的施工組織設計及相關規范要求施工。工程質量達到“合格”標準。如因乙方原因造成的質量不合格所產生的一切責任及經濟損失由乙方全部負責。
2、工程完工后20天內,且在甲方撥付最后一筆工程款之前,乙方向監理單位及甲方提供完整、詳實的內業技術資料四份。
八、責任及義務
甲方責任及義務:
甲方應提供確保樁基礎工程施工所要求的施工現場和通道等,為樁基礎工程施工提供一切工作條件。
乙方責任及義務:
1、乙方施工樁基礎在監理的監督下和施工隊配合進行樁
基礎定位放線。施工中鉆出的泥土,由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊,四方承擔費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準備工作,按甲方及監理審批的`、甲方指定進入施工現場的日期進入現場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內,向甲方及監理提供施工組織設計及進度計劃進行審批,乙方必須按批準后的方案施工,隨時接受甲方、監理的檢查、監督。
4、乙方在施工過程中如果發生由于土質(如粉質淤泥層等)情況,導致施工不能正常進行,乙方有義務采取一切措施保證施工質量及工期,由此而產生的一切費用全部由乙方承擔,由而引起的工期順延。
5、乙方應嚴格按國家相關行業操作規程進行施工;樁及樁內鋼筋的種類、規格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設計要求;試樁時,乙方應達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力(實際使用價值)達不到設計要求,乙方按照本工程造價的30%承擔違約責任。
6、乙方應認真按照標準、規范、設計要求、經甲方及監理批準的施工方案進行施工,隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監理工程師的監督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件,乙方自檢合格后及時通知甲方及監理進行驗收。經甲方現場相關專業人員及監理工程師驗收合格后,方可進行隱蔽或繼續施工。
8、乙方在施工過程中,若遇到地下障礙物、空洞、人防等,應及時通知甲方、現場專業人員及監理單位進行處理。乙方有義務采取一切措施保證施工工期和質量。
9、乙方應與甲方及監理、施工單位積極配合,服從甲方及監理單位的施工管理及技術管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內,人工、材料及設備全部進場。
11、試驗樁必須加早強劑,其費用由乙方承擔。
12、乙方負責原材料及試塊的試驗送檢工作,并承擔試驗檢驗費用。
13、負責內業資料的整理,竣工驗收后移交給監理和甲方。
14、安全生產 乙方在樁基礎工程施工階段應制定周密的施工安全保障計劃,做好安全技術交底工作,保證施工現場安全。如施工現場出現由于乙方原因引起的安全事故,乙方承擔全部責任及費用。
甲方責任及義務
1、做好施工現場的“三通一平”工作。
2、負責協調乙方和施工隊提供工程標高控制點及主軸線,并以書面形式交給乙方,乙方負責放線定位,甲方及監理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現場內,由此引起的一切費用由乙方承擔。
4、負責協調處理建設行政管理部門的相關手續。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜,須雙方共同協商,作出補充協議,補充協議與合同具有同等效力。本協議未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方(公章): 乙 方(公章):
法人代表簽字: 法定代表簽字:
地 址: 地 址:
聯 系 電 話: 聯 系 電 話:
日 期: 日 期:
建筑工程施工合同4
答辯人:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下:_________________
被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項目列入結算范圍,該項訴求與事實不符,故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協議合同。該合同約定:_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項目納入結算書,違背事實。
被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實不符。事實是,盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關結算資料,但并未在結算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實,與實際工程量差距太大,工程量重復計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結算書,結算數額為120.62358萬元,而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進行了核算,核算總造價為59.966665萬元?梢姡淮疝q人提供的結算書嚴重脫離事實,核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大,與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據是20xx年11月17日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的'核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構成分很大,與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的,因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。
(二)20xx年5月11日的協議合同中約定:_________________被答辯人應當支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中,最終按照所產生土建發生量進行工程造價的計算,多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實不符。截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生,與事實嚴重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實,是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應本著實事求是的原則,對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定,在重新核定的基礎上,明確雙方債權債務,維護雙方當事人合法權益。
在答辯人與任忠工程糾紛中,答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定,以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意,進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補,最終解決雙方爭議。
此致
太原市小店區人民法院
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同5
甲方:________________
乙方:________________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設工程質量管理條例》以及相關法律、法規、結合本工程具體情況,甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工,經雙方友好協商,達成如下協議:
第一條:工程概況。
1、工程名稱:哈XX第18合同段。
2、建設單位:哈XX建設管理辦公室
3、工程地點:烏拉特前旗西XX
4、工程內容:橋梁(下述樁號的橋梁設計施工圖紙所包括的所有工程細目,以及施工過程中變更增加的項目)
5、施工樁號:878618,880785,878395,879511,879909,880284
6、開、竣工日期及要求:
開工日期:________年____月____日。 竣工日期:________年____月____日
具體為:________年度完成樁基礎,預應力空心板形成生產能力,________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災害(含地質變化),工期順延。
7、乙方開工時必須進夠不少于臺鉆機,其它配套設備、人員、均應滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進度及質量方面的要求,甲方有權清退出場。
8、工程質量等級:優良。
9、工期損失金:因乙方自身原因造成的工期損失,每拖延一天罰款
第二條:工程承包方式及結算方法。
1、本工程一律不設預付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程,均采用甲乙雙方協商的單價按乙方實際完成的工作量進行計價結算。該單價均已包括了為實施和完成該工程所需的勞務、材料、機械、試驗、臨時設施費、預制場,工棚等的臨時征地費,工程臨時用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費用,人員設備調遣費用、安裝、缺陷修復、管理、保險,個人所得稅、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責任、義務和風險,由乙方自負盈虧。
3、乙方所承包施工的工程,在未得到監理單位及建設單位計量前,不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經甲乙雙方協商后的綜合單價見附表。合同簽訂后,甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價。
5、工程變更部分的單價,如合同中有的,套用合同清單單價,如超出合同清單之外的,按甲乙雙方共同協商的單價。
6、工程量清單是合同的組成部分,清單數量為暫定工程數量,業主對工程數量的增減不減除乙方的`合同義務,即不能作為乙方降低驗收標準和調整單價的依據,也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過程中,乙方施工機械車輛所需油料,在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業主對甲方的有關工期、質量、進度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條:工程計量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次,計量款的支付時間按甲方與建設單位簽訂的施工合同中相應條款執行。但因建設單位延期支付計量款,甲方作相應延期。
2、業主計量款只能付至甲方專用帳戶上,乙方可在甲方帳戶內開設內部分戶。甲方支付乙方計量款時,要求乙方提供帳號,支付時采用轉帳的方式進行支付。
3、乙方必須派專人辦理計量款的支付手續,并提供其身份證復印件給甲方財務部備案。否則,甲方有權拒絕支付。
4、乙方申請的計量項目及工程數量,必須符合業主要求的手續,即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達到驗收標準后,按技術規范中符合計量規則要求的工程數量據實計量。
5、甲方支付乙方計量款時,以乙方實際完成工程量的80%進行支付,并且要求乙方已完工程在質量、安全及文明施工方面,必須得到項目部、監理工程師及業主的認可。否則,因乙方工程質量、安全及文明施工不符合要求時,甲方有權拒絕支付乙方該月的計量款。
6、甲方撥付進度款時,予留20%作為工程質量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經項目部、監理及業主驗收并發放竣工驗收證書,,支付至乙方實際完成工程量的95%,余下5%作為工程質量保留金,保留金的期限以業主規定為準。
7、保修期間發生的缺陷修復及費用,由乙方承擔,如委托甲方修復,修復費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金,扣除乙方承擔的工程缺陷修復費用后,將余額返還給乙方。
8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。
第四條雙方職責 甲方職責:
1、負責對乙方承包工程的技術交底、圖紙會審工作,并協助乙方解決工程施工中的技術問題。
2、乙方施工的工程質量,安全工作按照國家施工驗收規范,質量驗評標準,安全規范和標準以及當地有關質量、安全的規定進行指導、監督與檢查,協助乙方處理好質量安全事故。
3、甲方有權按照公司內部的管理制度對乙方施工作業進行定期或不定期的質量、安全,文明施工,勞資等方面的檢查并進行評定。根據評定結果進行獎、罰,對乙方達不到合同約定或甲方要求的,甲方在
第二次警告后仍無改進者,甲方有權自行安排人員整改,其費用由乙方負責。
4、甲方有權對乙方財務實行監督、審查,制止不合理的財務開支,以確保工程款?顚S。
5、乙方承包工程的質量,進度不能滿足甲方與建設單位簽訂的總承包合同要求時,甲方有權對乙方承包的工程量進行調整,并要求乙方對已完工程不合格部分進行整改,費用由乙方負責。
6、由于乙方施工質量達不到甲方要求,質量低劣且在整改期限內無明顯改觀,甲方有權終止本合同,另選施工隊伍,乙方應立即退場并無權要求支付任何附加費。
乙方職責:
1、乙方按照自主經營、獨立核算、自負盈虧的原則合法經營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務監督。
2、乙方進場7天內,應向甲方提交一份詳細的施工進度表
甲方:___________
乙方:___________
日期:___________
建筑工程施工合同6
發包人:________大學(以下簡稱甲方)。
承包人:________建設公司(以下乙方)。
甲方委托乙方承建教學、辦公兩用五層樓房一座。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱:____大樓。
工程地點:____市____路____號。
施工面積:____m2
工程造價:____萬元。
第二條工程按設計圖紙施工,其質量標準必須達到市建委有關施工驗收的.規定要求。
第三條工程期限為:________年____月____日起至____年____月____日止。
第四條工程結算和付款辦法為:自本合同生效之后五天內,甲方按工程造價的30%預付________萬元給乙方作備用款,以后按工程進度撥款。工程竣工、驗收合格后,甲方在一個月內給乙方付款應迭整個工程款的99%,即達________伍仟元。其余l%,即________仟元,作為保修期一年的預留款。保修期滿后,甲方在十天內付清給乙方。
第五條工程驗收:乙方工程竣工后,由市質量監督部門負責驗收,簽收合格即交付甲方。
第六條違約責任:由于工程質量問題造成的損失,由乙方負責;乙方如未按期完工,每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工,則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續停水、停電八小時以上造成損失,則由甲方負責。
第七條其他條款:甲方應在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負責施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負責施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發生工傷事故,由乙方負責,甲方概不負責。
第八條本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份。副本一份,送交監證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。
發包人:________________
____大學(公章)___________
法定代表人:________(簽章)
地址:____市____路號
承包人:________________
建筑公司(公章)__________
法定代表人:(簽章)_____
簽約時間:____年____月____日
建筑工程施工合同7
發包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的.,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同8
甲方:乙方:(以下簡稱甲方)現委托(以下簡稱乙方)承擔工程。經甲、乙雙方充分協商,簽訂合同如下:
一、工程概況:
1.工程名稱:
2.工程地址:
3.工程概況:
二、甲乙雙方的責任和義務
1.甲方負責提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現場專用的有安全防盜措施的倉庫,以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔以下義務:●按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收●按時支付工程進度款
2.乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料,并保證材料的質量;乙方應在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作:●場地的管道安放及布線●設備的安裝調試
三、工程時間和進度
1、合同簽訂后,乙方開始對現場進行布線施工和測試線路,完成后通知技術人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減,則由甲方向乙方出具工程聯系單,
3、在實際施工過程中,根據具體情況,甲乙雙方應友好協商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因,對工程中提出的修改項目,甲方必須向乙方出具工程聯系單,確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單,乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目,必須向甲方出具工程聯系單,確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單,甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。
五、工程驗收
1.采用完工總驗收的方式。
2.工程驗收標準。監控圖象清晰,符合國家規范要求,終端合格率為100%。
3、雙方人員進行驗收,由雙方人員簽字,驗收合格報告作為付款依據。
4、工程完工,乙方應根據實際布線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。
六、系統保證及工程維護乙方提供質量保證。在工程驗收合格后________年內,因設備自身質量問題發生故障,由乙方更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞,乙方有償提供設備配件。
七、合同金額監控設備及安裝調試費用總金額為:元(人民幣:萬元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后,甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
2.系統完工后,甲方向乙方支付合同總金額的%的`工程進度款。
3.系統完工并由甲方驗收完畢后,甲方向乙方付清其余%的款項。
4.合同執行過程中工程量的增減,則根據工程聯系單,對材料和工作量的增減進行核算,其增減的費用按第八項支付條款決算。
九、售后服務乙方提供________年維護,________年后按成本收取維護費用,響應時間24小時。
十、人力不可抗拒因素如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其它經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素,導致工期延誤,則工期順延。在工程無法完成的情況下,由甲乙雙方另行商定解決方法。十
一、違約責任
1.甲、乙雙方若一方發生違約情況,則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外,若甲、乙雙方中一方廢除合同,需向另一方支付工程總金額%的違約金。
3.如甲方未能按照合同條十
二、解決合同爭議的方式本合同執行過程中若有爭議,雙方應友好協商解決。如協商不能解決,可向當地人民法院提出訴訟。十
三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設備清單〉
3.本合同執行過程中,所有補充協議經甲乙雙方協商簽定,蓋章之日起生效,屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜,雙方友好協商解決。甲、乙雙方同意上述條款,并簽字確認如下:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同9
第一部分協議書發包人(全稱):__________________________________________________________________承包人(全稱):__________________...
第一部分協議書
發包人(全稱):__________________________________________________________________
承包人(全稱):__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________________________________________________
工程地點:______________________________________________________________________
工程內容:______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:___________________
資金來源:______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:______________________________________________________________________
三、合同工期:
開工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準:__________________________________________________________________
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
。ぃ篲____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
。病⒅袠送ㄖ獣
。场⑼稑藭捌涓郊
。、本合同專用條款
。、本合同通用條款
。、標準、規范及有關技術文件
。、圖紙
。浮⒐こ塘壳鍐
。埂⒐こ虉髢r單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的.定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點: _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
電話:_______________________________電話:______________________________________
傳真:_______________________________傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________開戶銀行:__________________________________
賬號:_______________________________賬號:______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:_________________________________。
建筑工程施工合同10
發包人(甲方):×××公司
承包方(乙方):×××裝飾公司
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:×××
1.2工程地點:*****
1.3承包范圍:經雙方確認預算的工程內容及合同附件
1.4承包方式:包工、包料大包干
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工
1.6工程質量:
1.7合同價款(人民幣大寫):××萬元
第二條 甲方工作
2.1開工前3天,向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明3份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委托 監理公司進行工程監理,監理公司任命 為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方 份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線,古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
3.2指派×××為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,則工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,則工期順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),則工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第 種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括 內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2本合同生效后,甲方分4次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分4次進行 劃撥合同價款 % 金額(元)
合同簽訂后 合同價付30% ××××元
第二次 工程進度至30%付合同價款50% ××××元
第三次 工程進度至80%付合同價款的10% ××××元
第四次 工程完工后10天內付合同價款5% ××××元
余下5%合同價款作為本工程的質保金 ××××元
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在七天內,結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表二),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工作安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法律、規范。
8.3由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕上措施費外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由當地仲裁委員會仲裁,當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的`,可向人民法院起訴。
第十一條 不可抗力
11.1、任何一方由于不可抗力造成不能履行或部分不能履行合同義務的,不視為違約,但應在條件允許下采取一切必要的救濟措施,以減少因不可抗力造成的損失。遭受不可抗力的一方,應盡快將事件的情況以書面形式通知另一方,并需在不可抗力事件發生之日起10日內向對方提交事件發生地有關政府機關或公證部門出具的書面證明。雙方可視不可抗力原因對本合同履行的影響程度,協商決定本合同的變更或解除。
11.2、“不可抗力”指超出本合同雙方控制范圍、無法預見、無法避免或無法克服、使得本合同一方部分或者完全不能履行本合同的事件。這類事件包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰爭、罷工、政府行為、法律規定或其適用的變化,或者其他任何無法預見、避免或者控制的事件,也包括在商務實踐中通常被認定為不可抗力的事件。
11.3、不可抗力發生后因乙方怠于采取搶救措施,致使工程損失擴大的,擴大部份的工程損失由乙方承擔。
第十二條 附則
12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
12.2本合同正本兩份,雙方各執一份,副本貳份,甲方執貳份,乙方執貳份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或做法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預算書
(4)甲方提供的貨物清單
(5)會議紀要
(6)設計變更
(7)其他
甲方名稱: 乙方名稱:
代表: 代表:
住所: 住所:
電話: 電話:
郵編: 郵編:
銀行賬號: 銀行賬號:
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同11
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱
1.2 工程地點:
1.3 承包范圍:
1.4 承包方式:
1.5 工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。
1.6 工程質量:
1.7 合同價款(人民幣大寫):
第二條 甲方工作
2.1 開工前 天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明
份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對 只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、 批件等手續。
2.2 指派
為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3 委托
監理公司進行工程監理,監理公司任命
為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方
份。
2.4 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2 指派
為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73——91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300——88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若 甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也 予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1 雙方商定本合同價款采用第
種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加
%包干風險系數計算。包干風險包括內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2 本合同生效后,甲方分
次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
6.3 工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料
天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在
天內,結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提 貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收 后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值
%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2 凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。應禁止使用,對工程造成的'損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 獎勵和違約責任
9.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5 甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6 未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
10.1 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由
仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
第十一條 其它約定
____________。
第十二條 附則
12.1 本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
12.2 本合同正式兩份,雙方各執一份。副本 份,甲方執 份,乙方執 份。
12.3 本合同履行完成后自動終止。
12.4 附件
(1)施工圖紙或作法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預算書
(4)甲方提供貨物清單
(5)會議紀要
(6)設計變更
(7)其他
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代表人:
單位地址:
單位地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
郵碼:
郵碼:
開戶銀行:
開戶銀行:
戶名:
戶名:
帳號: 年 月 日
帳號: 年 月 日
建筑工程施工合同12
甲方(業主):_________
乙方(承包方):_________
依據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律條法規的規定,遵循公平條誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,訂立本合同。
第一條工程概況裝飾工程施工地點:_________施工內容:_________承包方式:_________合同總工期_________天,自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價款(金額大寫):_________其中:人工費_________元,材料費_________元。(見附表一)
第二條雙方工作
1、甲方工作
1、1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現場交底。XX空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具條陳X等采取保護措施,并經乙方書面確認。
1、2辦理本工程施工所涉及的各種申請條批件等手續,協調鄰里關系,保證乙方施工時間。
1、3向乙方提供施工需用的水條電條氣等設備,并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
2、乙方工作
2、1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底,交甲方進行書面認定。
2、2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2、3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2、4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,嚴格執行施工規范條安全操作規程條防火及環保規定。
2、5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第三條工期
1、工期延誤
1、1因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
。1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
。3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1、2由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工條設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1、3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。
第四條工程價款支付開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計_________元;工程日期過半,甲方再支付總價款的_________%,計_________元;驗收合格____日內,甲方支付總價款的剩余部門,計_________元。
第五條材料供應
1、甲方提供材料甲方供應的材料條設備應有材料設備表(見附表
二)。甲方供應的材料條設備有質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料條設備運抵現場____日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料條設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料乙方采購的材料條設備,必須有材料設備表(見附表
三)注明品牌條規格條等級條數量條單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料條設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的`損失由乙方負責。
第六條工程變更在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系,在簽訂變更單(見附表
四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
第七條質量與驗收
1、工程質量
1、1工程以施工圖紙條做法說明條設計變更為依據,以《____市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1、2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工條修改,并承擔由于自身原因導致返工條修改的費用。
2、竣工驗收與保修
2、1工程完工后,乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表
五)。甲方自接到工程驗收單____日內驗收,在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2、2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_________。
2、3雙方約定的保修項目內容期限為:_________。(本條2、2和2、3款的內容過多可另加頁)
第八條安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條違約責任甲條乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令條確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_________%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
第十條合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發生爭議,由雙方協商解決或請_________調解。協商或調解不成時,雙方可以按下述第_________種方式解決:
1、由_________仲裁委員會仲裁;
2、向人民法院起訴。
第十一條其他約定_____________________________________________
第十二條本合同未盡事宜,經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
第十三條組成本合同的文件包括:
1、本合同條款及合同附表;
2、施工圖紙及做法說明;
3、雙方有關本工程洽商的其他書面協議;
4、補充規定。
第十四條其他
1、本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量,雙方約定(簽字條鑒證條公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業主(蓋章):_________
承包方(蓋章):_________注冊地址:_________
注冊地址:_________住地:_________
住地:_________法定代表人:_________
法定代表人:_________委托代理人:_________
委托代理人:_________聯系電話:_________
聯系電話:_________________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同13
工程編號: 合同編號:
工程名稱:
工程地點: 發 包 人:
承 包 人:
廣 東 省 建 設 廳 制
第一部分 協 議 書
發包人:(全稱)承包人:(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,合同雙方當事人就合同工程施工有關事項達成一致意見,訂立本協議書。
一、工程概況
工程名稱: 工程地點: 工程內容: 工程規模: 結構形式: 工程立項、規劃批準文件號: 資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
工程合同工期總日歷天數:_____ 天。
擬從 年 月 日開始施工,至 年 月 日竣工完成。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款
合同總價(大寫): ;
(小寫):。
項目單價:□詳見承包人的投標報價書(招標工程);
□詳見經確認的`工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成合同的文件及其優先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.2 款賦予的規定一致。
七、詞語含義
本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定實施、完成并保修合同工程,履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人承諾
發包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定的時限和方法支付工程款及其他應當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效
訂立合同時間:年 月 日
訂立合同地點:
合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后,于 生效。
發 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:
電子郵箱:
開戶銀行: 帳 號: 郵政編碼: 電子郵箱:
建筑工程施工合同14
發包人:_______________(以下簡稱甲方)
承包人:_______________(以下簡稱乙方)
經過甲乙雙方協商,就本工程施工事項協商一致,訂立本合同,共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、承包范圍:_______________
4、承包方式:_______________
5、合同價款:合同總價每公里___萬。單位造價每平方米___元(竣工后以實際丈量面積為準進行結算)。
二、技術要求
1、路面為___厘米厚水泥混凝土路面,寬___米。
2、天然級配砂礫石墊層,厚度___厘米天然級配砂礫石,寬度________米。
3、___厘米厚灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上,對高低不平路段,采用推土機或裝載機整平,并清除地表雜草,然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量,墊層必須夯實,否則返工。
四、雙方權利和義務
1、發包人的權利和義務
發包人委派的業主代表:
姓名:_______________
職務;_______________
職權:對施工階段質量、進度以及現場工程質量進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
2、發包人主要工作:負責場地三通一平;
3、承包人的權利和義務
項目負責人姓名:_______________
項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。
4、承包人主要工作:
負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施,承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄,配合發包人和監理單位進行質量檢查:
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付___%,工程竣工驗收完后分階段視情況支付下剩款項。工程質量保證金為總造價的`___%,質保期________年,質保期自竣工驗收之日計算,期滿后一次性支付質保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定,精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢________小時通知發包單位組織竣驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收,并在驗收后________天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改,并承擔自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關款項全部計算完畢后自行失效。
發包人:_______________(簽章)承包人:_______________(簽章)
_________年______月___日_________年______月___日
建筑工程施工合同15
甲方(業主):
乙方(承包方):柳州XX公司
依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律、法規的規定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,依法訂立本合同。
一、工程概況
裝飾工程施工地點:沙XX單XX402號室
施工內容:按預算內容所列項目施工。
承包方式:全包(按預算所列包括)合同總工期80天,自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價:82579.6元(詳見預算表)。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現場交底。XX空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施,并經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批文等手續,協調鄰里關系,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工所需的水、電、氣等設備,并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底,交甲方進行書面確認。
2.2乙方指派賈X為乙方駐場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的`一切設施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:⑴甲方不能按約定提供開工條件。 ⑵設計變更和工程量變化。 ⑶甲方同意工期相應順延的其他情況。
1.2由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方200元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方200元違約金。
四、工程價款
支付簽訂合同當天,甲方支付總款30%,金額為24773.9元;總體驗收合格____日內,甲方支付總價款的剩余70%,計57805.7元。
五、材料供應
1.甲方供應的材料、設備應有材料設備表。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異的,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場____日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的損失。
2.乙方采購的材料、設備,必須有材料設備表,注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
六、工程變更
在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
七、質量與驗收
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據,以《____市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后,乙方應當向甲方提交工程驗收單。甲方自接到工程驗收單____日內驗收,并在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位:水電。
2.3雙方約定的保修項目內容期限為:預算所列項目保修________年(水電兩年)。
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
2.由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
九、違約責任
甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不按合同工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按照合同總價款的10%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式
雙方約定在履行合同過程中發生爭議,由雙方協商解決或請物業管理處調解。協商或調解不成時,雙方可以按以下第1中方式解決:
1.由____市仲裁委員會仲裁;
2.向人民法院起訴。
一、其他約定無。
二、本合同未盡事宜,經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
三、組成本合同的文件包括:
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙、施工預算及做法說明;
3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議;
4.補充規定。
四、其他
1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量,雙方簽字后生效。
2.甲乙雙方遵照本合同履行完畢,本合同即告終止。
業主(簽名):
承包方(蓋章):
身份證號:
住址:
委托代理人:
聯系電話:
________年____月____日
注冊地址:
法定代表:
委托代理人:
聯系電話:
________年____月____日
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑工程施工合同10-19
建筑裝飾工程施工合同12-09
建筑工程施工合同10-21
建筑裝飾工程施工合同11-15
關于建筑工程施工合同11-28
標準建筑工程施工合同04-24
有關建筑工程施工合同02-20
建筑工程施工標準合同10-18
建筑工程施工勞務合同11-30
標準建筑工程施工合同03-13