1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 承攬的合同

        時間:2023-06-13 12:14:56 合同范本 我要投稿

        【熱門】承攬的合同

          隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同在生活中的使用越來越廣泛,合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?以下是小編幫大家整理的承攬的合同,希望能夠幫助到大家。

        【熱門】承攬的合同

        承攬的合同1

          簽訂日期:____年__月__日

          承攬方(全稱):______

          定作方(全稱):______

          經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。

         。保访⒁幐、數量、價格、交提貨日期:

          品名:

          規格:

          單位:

          數量:

          單價:

          金額:

          分期:

          交(收)貨數量:

          交(收)貨日期:___年__月__日

          超欠幅度:_____%

          總金額(大寫):

          ___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分$____

         。玻|量標準、驗收方法及地點:____________

         。常牧蟻碓醇盎ダ椒ǎ篲_____________

         。矗唬ㄊ眨┴浄椒、地點及運雜費負擔:__________

         。担浛罱Y算時間及方法:_________________

          6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:_________

          7.違約責任:________________

         。福渌篲______________

          9.不可抗力_____________

         。保埃竞贤院炗喼掌,雙方蓋章簽字后生效。

         。保保竞贤谟行趦热魏我环竭`約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。

         。保玻竞贤緝煞,雙方各執一份___________

         。保常竞贤行谧訽___年__月__日至____年__月__日止。

          承攬人:法人委托書號碼____

          定作人:法人委托書號碼______

          營業執照號碼

          營業執照號碼

          承攬人:

          定作人:

         。ㄉw章)

          法定代表人:

          法定代表人:

          開戶銀行:

          帳號:

          開戶銀行:

          帳號:

          電話號碼:

          電掛:

          電話號碼:

          電掛:

          住址:

          住址:

          (注:因欄目所限,內容較多的可加附頁于后)

        承攬的合同2

          _______公司(甲方)

          _______公司(乙方)

          依照《中華人民共和國民法典》有關規定,結合本工程具體實際情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。

          乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:

          一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:

          1、250KVA變受電工程的`設計、設備購置、安裝調試

          二、有關技術及服務要求:

          1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

          2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有關質量、技術標準。

          3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。

          4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

          三、工程款項及費用的結算:

          1、工程款結算按執行。

          2、工程預算款總計:102496元;

          (高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

          3、本工程款分2次結清,其中:

          (1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)

          (2) 、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。

          4、工程款的結算以審計決算為依據。

          四、施工及竣工驗收:

          1、根據工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續,設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

          2、乙方應在__年__月__日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協商,時間順延。

          3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

          4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。

          5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

          五、合同未盡事宜,雙方協商解決。

          六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

          七、合同一式4份,甲方執2份,乙方執2份。

          甲方:(蓋章)______

          乙方:(蓋章)______

          代表:______代表:______

          __年__月__日__年__月__日

        承攬的合同3

          甲方:___________

          乙方:___________

          根據國家有關法律法規的規定,經甲乙雙方平等協商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權利、義務已進行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:

          一、承攬制作范圍。

          乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員,從事專業廣告制作業務的經濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應將自己承接和負責廣告制作業務,全部交由乙方進行承攬統一制作,同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果,即按時制作完成,且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求,乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業務費。

          二、合同期限。

          本承攬制作發布合同期限暫定年,自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期滿后,雙方可協商再行簽訂。

          三、承攬制作業務費結算和支付方式。

          3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業務,具體制作承攬業務費以雙方核定計算標準進行結算,核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業務之時,甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。

          3.2在制作發布之后,仍由乙方負責日常維護和更新,且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修,相關費用另外商定。

          3.3如乙方在承攬制作過程中,出現未按時保質等事由,甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應及時無條件返工,直至制作合格完畢。

          3.4如在承攬維修過程中,出現不可抗力和難以預見的困難,再由雙方另行協商解決。

          3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算,結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后,甲方應在規定時間里,清結乙方的業務費。如需提前預付或預支,再由雙方按實際情況而定。

          四、違約責任。

          4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業務,如有逾期或質量不合格,則無權領取制作承攬業務費,并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。

          4.2乙方應按時保質完成制作業務并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質完成,則甲方有權要求乙方重作返工。

          4.3在合同期限內,雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應賠償對方由此造成一切損失。

          4.4在合同期限內,由于乙方的`制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權要求乙方整改,如乙方無法進行整改的,甲方有權提前解除本合同。

          4.5在合同期限內,如乙方提前解除本合同,應提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業務費,并按甲方的實際損失承擔賠償責任。

          五、本協議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規之規定,如有違者,由乙方自行承擔責任。

          六、本協議壹式二份,甲乙雙方各執壹份。

          甲方:___________

          乙方:___________

          __________年__________ 月__________ 日

        承攬的合同4

          甲方(發包方):_______________

          乙方(承包方):_______________

          依照《_______________》以及相關法律法規,遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下:

          第一條:施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限: 年 月 日起至相應工程完工。

          第二條施工機械及工程款計算與支付

          一、機械設備:序號__________、機械名稱__________、規格__________、型號__________、數量__________(臺)。

          二、工程款計價方式:累計簽發的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業次數。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎________元/小時。

          三、工程款計算方式說明

          1、甲方在乙方當次臺班完工后,由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發的單據,

          2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。

          3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據,簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

          四、支付方式

          甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款,完成工程進度50%時,甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,完成工程進度100%,甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

          第三條機械設備的使用和管理

          一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。

          二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。

          三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。

          四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員,應當符合國家法規,持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。

          五、因故障造成機械無__________常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。

          六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態擴大,保護現場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:

          1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;

          2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;

          3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障,安全裝置失效所發生的事故;

          4、其他非因甲方原因造成的事故。

          第四條雙方的權利和義務

          一、甲方的權利和義務

          1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排,包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

          2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。

          3、若因乙方機械出現故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。

          4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續作業,甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。

          5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。

          6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。

          二、乙方的權利和義務

          1、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。

          2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養義務。

          3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規章制度。

          5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。

          第五條違約責任

          任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。

          一、甲方違約責任

          甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

          二、乙方違約責任

          1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

          2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金_________元并賠償甲方因此遭受的'全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除合同。

          3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。

          4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。

          5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無__________常施工時,甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。

          第六條不可抗力

          一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。

          第七條解決爭議的方式

          本合同發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成時,向工程所在地人民法院起訴。

          第八條合同的生效及其他

          1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。

          2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。

          3、本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

          甲方(公章):________________________乙方(公章):___________________

          法定代表人(簽字):___________________法定代表人(簽字):__________________

          ______年 ______月______ 日 ______年 ______月______ 日

        承攬的合同5

          甲方(裝修方):____________

          乙方(承攬方):____________

          甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經協商達成下列協議:

          一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系,以確保工程質量和工期)。

          二、裝飾施工地點:____________

          1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛,建筑面積:90m2,室內面積84m2。

          2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

          3、工期:自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期___天。

          三、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施

          四、乙方為包工包料的.承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

          五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

          六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

          七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

          八、本合同一式三份,經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份,遵照執行。

          甲方:_________乙方:_________

          地址:_________地址:_________

          電話:_________電話:_________

          簽約代表:______簽約代表:______

          簽約日期: ______年______ 月 ______日簽約日期:______ 年______ 月 ______日

        承攬的合同6

          簽訂日期: 年 月 日

          甲方:_____________

          乙方:_____________

          經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。

          1.質量標準:_____________

          2.交貨(運輸)辦法及地點:_____________

          3.質量檢驗及驗收辦法:_____________

          4.包裝要求及費用負擔:_____________

          5.結算辦法及期限:_____________

          6.原材料供應辦法:_____________

          7.其他:_____________

          違約責任:_____________

          第一點:甲方承擔

          (1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失

          (2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。

          (3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

          (4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

          (5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

          (6)實行送貨或代運的.產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

          (7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。

          (8)其他。

          第二點:乙方承擔

          (1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。

          (2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值的違約金。

          (3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。

          (4)未按合同規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

          (5)不符合合同規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

          (6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

          (7)其他。

          本合同一式份。有效期自 年 月 日到 年 月 日止

          甲方:____________乙方:____________

          法定代表人:____________法定代表人:____________

          電話:____________電話:____________

          地址:____________地址:____________

          開戶銀行:____________開戶銀行:____________

          帳號:____________帳號:____________

        承攬的合同7

          一、訂立合同單位

          發包單位:______(以下簡稱甲方)

          承包單位:______(以下簡稱乙方)

          二、工程概況

          1、工程名稱:______

          2、工程地點:______

          3、承包范圍:鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝

          三、工程工期:20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工,總工期50天。

          1、乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進度、質量的檢查監督。

          2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。

          3、在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:______

          四、合同文件

          合同文件應能互相解釋、互為說明,組成合同的文件及優先順序如下:

          1、本合同協議書

          2、施工圖紙(包括土建施工圖)

          3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等業主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)

          五、承包方式

          1、本單位工程采用綜合單價包干,平米造價220元/平米,平米造價:330元/米,建筑面積:共計______平米。

          2、工程總造價:______萬元(元)以上全部為含稅價格。

          3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。

          4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,包機械)

          5、安全文明施工:甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)

          6、未經甲方同意,乙方無權私自轉包本工程。若發生,甲方將追究違約責任或有權終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負責。

          六、工程造價的確定及工程款支付

          此工程總造價為元,在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,合計______元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計______元,留取百分之十的質保金______元,一年后此工程無任何質量問題全額付清。

          七、工程變更

          1、工程設計變更

          1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。

          2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的.代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔由此發生的費用,并賠償乙方的有關損失,并延長延誤的工期。

          八、材料、機械

          8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產品,對與設計和規范要求不符的產品,甲方拒絕收用。

          本工程主要材料如下:

          8.1.1、圍護部分:墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網,彩涂板負差不小于0.03mm

          8.1.2、鋼架部分:鋼梁為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88

          8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm

          8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓

          8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。

          8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。

          九、工程施工

          1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合,嚴格按照施工方案施工。

          2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。

          十、安全責任

          1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。

          2、甲方指派專職安全員負責指導,監督施工現場的安全生產,乙方必須配合甲方安全管理人員,監督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。

          3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。

          4、嚴禁非施工人員進入施工現場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時整改,杜絕重大傷亡事故。

          5、現場人員發生傷亡事故后,雙方應盡力施救,同時保護好現場,以便有關部門進行堪察。

          6、現場責任:

          乙方在施工過程中如發生意外事故,責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。

          十一、質量安全及驗收

          1、本工程質量目標:乙方必須確保承包范圍內單項工程質量達到甲方質量目標。

          2、乙方應認真按照甲方安排組織施工,隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。

          3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責,必須符合質量驗收標準。

          4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質量要求,乙方應按照甲方要求進行返工、返修,費用由乙方承擔。

          5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

          十二、文明施工目標

          1、乙方必須遵守當地政府主管部門、建筑行業中文明施工的有關規定,按照甲方要求對工人實行標準化管理。

          2、乙方必須派專人清理施工現場及生活區,保持施工現場及生活區的整潔,做到無垃圾和污水。

          3、搞好施工現場保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

          4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。

          十三、雙方權利和義務

          甲方的責任

          1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關系。

          2、提供施工電源到施工區域,提供施工水源到施工區域。

          3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔。

          4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,甲方方可進行裝飾、裝修。

          5、及時進行中間驗收。

          6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。

          乙方的責任

          1、按合同文件的規定,按期、保質、保量完成承包范圍內的全部工作。

          2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。

          3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規章制度。

          4、做好安全生產、文明施工。

          5、愛護公共設施及設備,若損壞則照價賠償。

          6、執行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會,施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生,若發生質量及安全事故,及時向甲方報告并協助甲方進行調查處理。

          7、接受甲方代表的監督、檢查。

          十四、竣工驗收

          1、工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

          2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收,并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔由自身原因造成的修改費用。

          十五、違約金

          1、如乙方的施工進度,工程質量不能滿足甲方總體要求,同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期,質量要求時,甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工,以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。

          2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規定的義務時,乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。

          3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務時,甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。

          十六、仲裁和訴訟

          1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端,雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。

          2、雙方應嚴格執行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如果發生爭議,按下列原則處理:

          (1)雙方發生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內,雙方應保證合同的繼續執行。

          (2)雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。

          (3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。

          十七、其它

          1、本協議未盡事宜,雙方友好協商解決。

          2、本協議一式六份,甲方執四份,乙方執二份。

          甲方:______(章)乙方:______(章)

          法定代表人:______法定代表人:______

          委托代理人:______委托代理人:______

          帳戶名:______帳戶名:______

          帳號:______帳號:______

          開戶行:______開戶行:______

          ______年______月______日______年______月______日

        承攬的合同8

          (甲方):

          (乙方):

          鑒定地點: 縣

          鑒定時間: 年 月 日

          根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系,經雙方協商一致,訂立本合同。

          第一條、運輸服務要求

          甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,車輛情況分別為:

          1、廠牌車型,營運證號碼,發動機號,車架,

          2、廠牌車型,營運證號碼,發動機號,車架。

          第二條、服務期限

          期限從 年 月 日起,至 年 月 日止,共計 天。

          第三條、服務費用

          合同總費用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務期滿后60天內一次性付清。

          第四條、甲方責任

          1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。

          2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。

          3、在服務期內,甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。

          4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。

          5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。

          6、如果服務車輛在服務期間內發生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。

          7、甲方嚴格按行業管理規定,即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。

          8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執行。

          9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回,如確需收回,需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。

          10、服務期內,應遵守國家有關法律規定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經濟損失。

          11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。

          12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。

          13、正常駕駛時發現車輛使用異;蚣夹g故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

          14、若發生事故,甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

          15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。

          16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的'服務費并付全部服務費10%的違約金。

          第五條、乙方責任

          1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。

          2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務車輛進行包裝。

          3、經甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛人員姓名駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權解除合同。

          4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。

          第六條、糾紛解決方式

          1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時,可向運政管理部門申請調解,或起訴至有管轄權的人民法院。

          2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。

          3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經雙方協商一致的予以變更或解除。

          第七條、特別約定

          1、甲方發生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員,繼續完成行車計劃。

          2、服務期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任,若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。

          甲方:

          乙方:

          單位名稱(章):

          單位名稱(章)

         。簡挝坏刂罚

          單位地址:

          法定代表人:

          法定代表人:

          委托代理人:

          委托代理人:

          電話:

          電話:

          20xx年xx月xx日

        承攬的合同9

          訂立合同雙方:

          甲 方:____________委托代表人:____________ 地 址:

          乙 方:____________法定代表人:____________地 址:____________ 電話:____________

          依據《中華人民共和國合同法》之規定,為了明確雙方的權利與義務關系,經友好協商,現就乙方承接甲方安防監控工程事宜達成如下條款,以便共同遵照執行。

          第一條 合同概要

          雙方同意由乙方承接甲方的安防監控工程,由乙方提供系統所需的相關設備及部件,并由乙方負責系統的安裝、調試以及開通后系統運行的技術服務,包括交有業主使用后在保修期內的一切保修事宜。

          第二條 設備要求及設備清單

          乙方向甲方所提供的設備應當是全新的且是合同指定的產品。設備清單(詳見本合同的附件1)該設備清單由雙方在簽訂本合同時一并予以確認。

          第三條 工程款及支付方式

          本合同項下的工程款總額為¥ ____________元整,大寫:____________人民幣____________ 整。 工程款支付方式為:____________

          1、本合同簽定后 日內,甲方支付乙方總工程款的` ____________作為預付款,即¥____________ 元整,大寫:人民幣 ____________整。

          2、本合同附件一所載明的設備到位并經甲、乙雙方驗收確認后,乙方對工程安裝調試完畢后,由甲、乙雙方相關人員組建驗收小組負責工程的驗收,驗收合格后,經雙方簽字確認,甲方應在____________ 日內支付乙方總工程款的 ____________,剩余工程款總額的 ____________做質保金,保修期一年屆滿后15日內支付給乙方。 上述工程款包括工程設備、部件及其運輸、安裝、調試和一年期的設備保修、維護費用,但不包括經甲方同意所增加的預算外工料費用。經甲方同意所增加的預算外工料費用,雙方應在工程完工后另行一次性結清。

          第四條 工程設備的驗收

          1、甲方付清預付款后,乙方應及時將工程設備及其部件運送到甲方指定的地方,甲方驗收后應予確認并負責保管。

          2、乙方依合同所訂時間將工程設備及其部件運至指定地點時,甲方應即時接收并妥善保管全部貨物。

          第五條 工程安裝、調試

          甲方做好施工方的現場協調工作,積極為乙方提供良好的工作環境。條件具備后,甲方通知乙方開始施工。乙方應當在接到甲方通知后____________ 日內將工程安裝完畢,在安裝完畢后____________ 日內調試完畢。系統安裝、調試過程中如有不符合技術要求的,應立即返工直到達到標準。

          第六條 技術支持及服務

          1、在系統正式投入施工后,乙方保證派遣專業技術人員按施工的不同階段指導實施,并保證進度。

          2、乙方的施工安裝調試應嚴格按規程進行,并接受甲方的監督。

          4、乙方為甲方培訓操作人員。

          第七條 驗收和移交

          系統調試開通 內,甲乙雙方主管部門組成驗收小組,驗收小組由雙方各指派2名人員組成,驗收小組對系統作全面驗收,驗收合格后各方簽字確認,并由乙方移交給甲方。

          第八條 設備保修

          1、出現簡單技術問題時,乙方應提供電話咨詢。

          2、電話咨詢無法解決的,對復雜技術問題,乙方應24小時內到現場服務 重大技術問題應在48小時內到現場服務。

          3、系統開通后壹年內如出現使用故障,乙方負責免費維修,如故障是因人為或意外引起的,需調換的設備或零件的費用由甲方負責,乙方負責免費維修。

          第九條 違約責任

          1、甲方的違約責任

         。1)、中途變更工程的規模、設備規格、安裝地點等,應當賠償乙方因此造成的損失。

         。 2)按合同規定的時間和要求向乙方及時提供場地等輔助工作和準備工作,以確保工程的順利完工。

         。3)、甲方拒絕接收設備和部件,應當賠償乙方因此造成的的來往運費及額外產生的倉儲費等乙方實際所發生的損失;

         。4)、由于保管不善致使乙方提供的設備及其它物品毀損、滅失的、應當賠償乙方因此造成的損失。

          2、乙方的違約責任

         。1)、提供的設備不符合技術要求。

          (2)、未按合同規定的期限交付工程。

         。3)、未按合同規定的質量技術要求交付工程。

         。4)、未提供設備保修服務

          第十條 責任的免除

          1、因不正確的保管、安裝、使用、操作等行為引起的產品乃至系統問題,均應由本方承擔責任。

          2、發生不可抗拒因素造成一方或雙方損失的,均應當免除對方責任。但應當采取積極措施盡量減少損失,損失擴大的,由該方承擔責任。

          第十一條 合同的變更和解除

          本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

          第十二條 合同生效與終止

          1、本合同自甲乙雙方蓋章并由授權代表簽字之日起生效。

          2、本合同在設備保修、維護期屆滿之日終止。

          第十三條 糾紛的處理

          本合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時,依法向人民法院起訴。 本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。

          甲方:____________

          乙方:____________

          代表簽字:____________

          代表簽字:____________

          ____________年____________ 月____________ 日

          ____________年 ____________月 ____________日

        承攬的合同10

          原告:_________________

          公司法定代表人:__________________________

          系該公司經理電話:________________

          被告:_________________

          公司住所地:__________________

          _________路_____號

          法定代表人:___________________________系該公司經理。

          電話:________________

          訴訟請求

          1、依法解除合同,被告返還原告價款__________元。

          2、判令被告依法賠償給原告造成的`經濟損失__________元。

          3、訴訟費用由被告承擔。

          事實和理由

          原、被告于__________年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價款__________元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時使用,給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益,特訴至貴院,請求依法解除合同,判決被告返還價款,并賠償原告的經濟損失。

        此致

          __________人民法院

          具狀人:_________________市__________公司

          _____年_____月_____日

        承攬的合同11

          發包方:_________(以下簡稱甲方)

          承包方:_________(以下簡稱乙方)

          根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就_________工程勞務作業承包事項協商一致,簽訂本勞務作業承包合同,雙方共同遵照執行。

          一、工程概況:

          工程名稱:

          2、工程地點:_________。

          承包方式:

          承包范圍及內容:

          二、工程工期

          本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,總日歷天數_______天。

          2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

          因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

          三、承包價款及支付方式

          承包價款按建筑面積每平方米_________元計算,總承包價款暫定為_________元。

         。1)1#樓:513792㎡×_________元/㎡=_________元。

         。2)2#樓:477042㎡×_________元/㎡=_________元。

         。3)3#樓:560736㎡×_________元/㎡=_________元。

          2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

          支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的8、0%,剩余20%的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

          四、工程質量標準及驗收

          乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到

          五、材料供應及質量要求

          應由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。

          六、雙方責任和權利

         。ㄒ唬┘追降呢熑魏蜋嗬

          甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

          2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

          甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。

          乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。

          乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

          6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的`機具應妥善保管使用,并辦理領用簽證手續,若丟失損壞,均由乙方照價賠償。

          (二)乙方責任和權利

          遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

          2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織,科學安排作業計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

          乙方的技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,特殊工種必須有特種作業操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

          服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

          做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

          6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。

          7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。

          8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

          9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。

          10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。

          七、違約責任:

          本協議一經簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。

          2、乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

          乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工,如因質量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。

          乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。

          由于甲方原因導致乙方無法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。

          6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。

          八、爭議的解決方式:

          甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議,可自行協商解決,協商不成的,可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

          九、合同的效力

          本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

          十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力。

          十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執一份。

          甲方(簽字/蓋章):_________

          代表人:_________

          身份證號:_________

          聯系方式:_________

          乙方:(簽字/蓋章):_________

          代表人:_________

          身份證號:_________

          聯系方式:_________

          簽訂時間:年_________月_________日

        承攬的合同12

          甲方:

          乙方:

          甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致,簽訂本合同。

          一、乙方包干承包該房屋裝修的工作,即實行“包工不包料”,甲方自備裝修材料,乙方只負責施工。

          二、包干承包費用: 人民幣整。除此之外,甲方不再向乙方支付任何費用。

          三、支付方式:

          1、乙方進場施工之日,甲方向乙方預付人民幣圓整;

          2、乙方完成全部裝修施工后,支付進度款人民幣圓整;

          3、全部裝修施工完成后天內,甲方支付余款人民幣整。

          四、工期:雙方確定該房屋裝修施工工期為天,乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。

          五、其他約定:

          1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責采購裝修材料;

          2、甲方應按合同約定及時付款,否則按200元/天支付違約金;

          3、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發現質量不合格行為,造成返工,因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;

          4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料,否則按500元/次予以處罰,并需賠償甲方損失;

          5、乙方應在合同約定的'工期內完成全部施工任務,每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期,乙方不承擔違約責任;

          6、該房屋裝修保修期為貳年,保修期內乙方應該及時負責為甲方維修。

          六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。

          甲方:

          乙方:

          時間:

          時間:

        承攬的合同13

          合同編號:________________

          定做人:________________簽訂地點:________________

          承攬人:________________簽訂時間:_______年_______月_______日

          第一條承攬項目、數量、報酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)

          第二條技術標準、質量要求:_______________________

          第三條承攬人對質量負責的期限及條件:_________________

          第四條定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____

          第五條承攬人使用的.材料由_______提供。材料檢驗方法:_______

          第六條定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

          可以交由第三人完成的工作是:_______________

          第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________

          第八條結算方法和期限:______________________

          第九條定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。

          第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

          第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

          第十二條違約責任:______________________。

          第十三條合同爭議解決方式:本合同在履行中出現爭議的,雙方協商解決,協商不成的,依法向人民法院提起訴訟。

          第十四條其他約定事項:_____________________________________

          定做人:________________承攬人:________________

          單位地址:________________單位地址:________________

          法人代表:________________法人代表:________________

          聯系電話:________________聯系電話:________________

        承攬的合同14

          建設方:___(以下簡稱甲方)

          承包方:___(以下簡稱乙方)

          根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確雙方在承包過程中的權利、義務,經雙方協商后同意簽訂本合同。

          一、工程概況

          (1)工程名稱:___

          (2)工程地點:甘肅玉門黃花農場

          (3)工程范圍和內容:本房為___跨鋼結構廠房,規格:長___米;寬___米檐高___米,按圖紙施工。

          (4)建筑外包面積:___平方米。

          (5)工程總造價:本工程總造價人民幣(大寫):___,(小寫¥:___)

          二、鋼結構施工準備

          (一)甲方:

          (1)做好建筑紅線以外的“三通”,負責進場道路的維修,保證施工材料能運達到場。

          (2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要,做好紅外線以內場地平整,拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

          三、鋼結構工程期限

          (1)根據需要,商定工程總工期為天(日歷天,以甲方預付款到帳之日起計算),___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢,如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的,工期相應順延。

          四、鋼結構工程價款的支付與結算

          (1)本合同的總造價經雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時,以工程聯系單形式可作調整,將調整后的金額以書面形式通知對方。

          (2)本合同簽訂后,甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的'___%計人民幣___元作為工程進度款,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%,計人民幣___元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%,計人民幣___元作為工程款,

          (3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

          (4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應承擔相應經濟責任。

          (5)本合同結算方式:___。

          五、附則

          (1)本合同一式___份,甲乙雙方各執一份。

          (2)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

          (3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。

          附:

          甲方:___

          乙方:___

          法定代表人:___

          法定代表人:___

          委托代理人:___

          委托代理人:___

          電話:___

          電話:___

          本合同簽訂日期:___年___月___日

        承攬的合同15

          發包方:________________(以下簡稱甲方)

          承包方:________________(以下簡稱乙方)

          甲方因開發位于________鎮________鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規定達成如下協議內容:

          一、工程概況

          1、工程名稱:________________

          2、工程地點:________________

          3、工程范圍

          甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,________________有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。

          二、承攬方式

          1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。

          2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。

          3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規,乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。

          三、工程施工期限

          1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。

          2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。

          四、工程價款及支付辦法

          1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫:________________元整(稅費由甲方負責)。

          2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。

          五、工程成果及質量

          1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內平整度需經甲方簽字確認;

          2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。

          六、工程量計算方法

          乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業,乙方作業至甲方規定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

          七、工程驗收

          1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

          2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

          八、甲方權利義務

          1、甲方提供土石方倒土場地,場地的.租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);

          2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現場技術指導和工程測量;

          3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;

          4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;

          5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;

          6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

          7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

          8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。

          九、乙方權利義務

          1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷_____單和發票。

          2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監督施工過程中的不規范行為,并_____承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。

          3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

          4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。

          5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。

          6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

          十、違約責任

          甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。

          十一、爭議處理

          甲乙雙方因覆行本合同發生爭議,如協商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。

          十二、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

          十三、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執三份,乙方執一份。

          注明:油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。

          甲方(公章):_________________

          ________年________月________日

          乙方(公章):_________________

          ________年________月________日

        【承攬的合同】相關文章:

        承攬合同12-21

        承攬的合同10-21

        承攬的合同10-13

        【精】承攬的合同03-18

        項目承攬合同05-23

        委托承攬合同03-24

        廣告承攬合同02-27

        【薦】承攬的合同02-27

        承攬的合同【精】03-03

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>