關(guān)于消防合同模板合集七篇
隨著人們法律意識(shí)的建立，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編整理的消防合同7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
消防合同 篇1
甲方：業(yè) 主
乙方：施工隊(duì)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《武漢市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》，《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一. 概況
裝飾施工地點(diǎn)：
住房結(jié)構(gòu)： 室 廳 廚 衛(wèi) 陽臺(tái)，施工面積＿＿＿平方米
二. 價(jià)格
清包工總費(fèi)用：￥＿＿＿＿元，大寫(人民幣)：_______________ 元
其中
水電工：＿＿＿＿元
木工：＿＿＿＿＿元
瓦工：＿＿＿＿＿元
油漆工：＿＿＿＿元
垃圾清運(yùn)費(fèi)：＿＿＿＿＿元
材料搬運(yùn)費(fèi)：＿＿＿＿＿元
其他費(fèi)用（注明內(nèi)容）_______________________元。
經(jīng)雙方認(rèn)可，在施工過程中施工內(nèi)容如有小的變動(dòng)，雙方將不更改工程款，當(dāng)有大的變更時(shí)應(yīng)在變更前友好協(xié)商，按實(shí)另計(jì)。
三. 工期
自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，工期＿＿天。
以上規(guī)定工期為指導(dǎo)工期，為保證施工質(zhì)量，原則上不少于以上工期，也不應(yīng)超過工期15天。如遇甲方材料供應(yīng)不及時(shí)等問題，或因長時(shí)間特殊天氣對(duì)某些施工項(xiàng)目確有影響的，則相應(yīng)順延竣工日期。如雙方經(jīng)過協(xié)商，對(duì)工期的延長達(dá)成一致意見，則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行（如延長工期后遇春節(jié)假期，甲方允許乙方春節(jié)期間停工7至天）。
四. 設(shè)計(jì)
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負(fù)責(zé)交底工作。
2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。
五. 材料
甲方負(fù)責(zé)采購需用材料，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品。
乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時(shí)將采購材料供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)供施工隊(duì)使用，雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。
如若甲方授權(quán)乙方購買所需材料，乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點(diǎn)購買材料，并開具正式發(fā)票。
乙方應(yīng)幫甲方收貨并驗(yàn)收甲方所購建材的質(zhì)量，核對(duì)數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)場(chǎng)。
乙方應(yīng)做好對(duì)施工完成的'成品保護(hù)工作
乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，未經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按材料價(jià)格雙倍補(bǔ)償給甲方。
六. 付款方式
工程款付款方式：經(jīng)雙方認(rèn)可，工程款付款時(shí)間表如下：
工程款付款時(shí)間表
付款時(shí)間 付款內(nèi)容 金額
協(xié)議簽訂完畢，正式開工三日內(nèi) 預(yù)付 1000
鋼架；水泥隔層完工后并經(jīng)甲方驗(yàn)收 本項(xiàng)目全部
強(qiáng)弱電路管線鋪設(shè)到位并經(jīng)過甲方驗(yàn)收 本項(xiàng)目全部
瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經(jīng)過甲方驗(yàn)收后 本項(xiàng)目全部
完成木工工程，并由甲方驗(yàn)收通過后 本項(xiàng)目全部
完成油漆工程，并由甲方驗(yàn)收通過后 本項(xiàng)目全部
竣工驗(yàn)收也就是安裝完成甲方驗(yàn)收通過當(dāng)天 本項(xiàng)目全部
保修尾款
七. 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
消防合同 篇2
建設(shè)單位： (甲方)
安裝單位： (乙方)
根據(jù)中華人民共和國消防規(guī)范要求和甲方的實(shí)際，委托廣州政安電氣消防安全檢測(cè)有限公司消防安裝工程，確保防火安全，甲方委托乙方對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)、安裝施工，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下條款：
一、工程名稱：
二、工程地點(diǎn)：
三、工程范圍：自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)噴淋消防栓系統(tǒng)安裝、。
四、承建方式：全包方式，即包工、包料。
五、工程總造價(jià)：經(jīng)雙方協(xié)商定價(jià)為￥ 元(不含稅金)
大寫人民幣：
六、工期：與甲方裝修工程同步完成。
七、工程結(jié)算辦法：以雙方協(xié)商價(jià)為準(zhǔn)，工程價(jià)包干結(jié)算。
八、付款方式：
1、合同簽訂生效后，乙方進(jìn)場(chǎng)后甲方先付工程總造價(jià)30%。消防審核意見書出后甲方付工程總造價(jià)40%。工程完工，經(jīng)消防部門驗(yàn)收，合格出證后，一次付清尾數(shù)。
九、工程質(zhì)量及驗(yàn)收辦法：
1、乙方必須按照國家規(guī)范按圖施工，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行，工程完工后，雙方會(huì)同公安消防部門根據(jù)設(shè)計(jì)方案和國家有關(guān)消防規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，評(píng)定質(zhì)量，簽證驗(yàn)收單。
2、工程竣工后，乙方必須提供安裝技術(shù)資料，即竣工圖、系統(tǒng)說明書等給甲方，資料不全，甲方不結(jié)算。
3、凡驗(yàn)收不合格的'項(xiàng)目，乙方必須無條件返工，工料及其它費(fèi)用乙方負(fù)責(zé)，且工期不能延長。
十、工期罰則：乙方須按照規(guī)定工期竣工交付，如超期，乙方須向甲方支付每天按總造價(jià)0.5%的罰金。
十一、補(bǔ)充事項(xiàng)：
1、工程竣工后，乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
2、乙方所有進(jìn)場(chǎng)施工人員均應(yīng)遵守有關(guān)規(guī)章制度，文明施工，并指定專人為現(xiàn)場(chǎng)防火責(zé)任人。
3、乙方未包應(yīng)急燈、滅火器、走火指示、防火門、主機(jī)房、水泵房。
4、甲方提供所有消防報(bào)建手續(xù)，并同物業(yè)公司溝通。
5、為使整項(xiàng)工程近期、按質(zhì)、按量順利進(jìn)行，乙方根據(jù)建設(shè)單位的要求，負(fù)責(zé)與公安消防部門聯(lián)系及時(shí)溝通情況，確保工程順利進(jìn)行及通過驗(yàn)收。
本合同一式四份，甲方雙方各執(zhí)兩份，同樣具有法律效力，合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
建設(shè)單位：(甲方蓋章) 安裝單位：(乙方蓋章)
負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人：
聯(lián)系人： 聯(lián)系人：
電話： 電話：
地址： 地址：
簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日
消防合同 篇3
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對(duì)涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗(yàn)收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔(dān)一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗(yàn)收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗(yàn)收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān)，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計(jì)算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
【分歧】
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格即對(duì)外出租，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，且不能實(shí)現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護(hù)，對(duì)雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實(shí)現(xiàn)合同目的，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯(cuò)在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【律師評(píng)析】
同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級(jí)人民法院<關(guān)于未經(jīng)消防驗(yàn)收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)>》第二條“租賃合同涉及的'房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗(yàn)收的，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格為由而認(rèn)定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場(chǎng)等公眾聚集場(chǎng)所的，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報(bào)消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗(yàn)收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的對(duì)象，雙方在簽訂合同時(shí)，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗(yàn)收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗(yàn)收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實(shí)現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165 068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
消防合同 篇4
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：
住址：
承包人（以下簡稱乙方）：
住址：
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，甲方愿將_________________項(xiàng)目水電消防工程委托給乙方施工，為了明確雙方在合同履行過程中的責(zé)任，依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律，在平等、自愿、誠信的原則下，雙方簽訂該合同，以資共同遵守。
1、工程概況：
2、工程名稱：
3、工程地點(diǎn)：
4、承包方式：
5、承包范圍：
6、工程量計(jì)算：
7、承包價(jià)格：
8、付款方式：前期預(yù)埋__________元∕㎡，砌墻__________元∕㎡，消防__________元∕㎡，給排水__________元∕㎡，穿線__________元∕㎡，避雷__________元∕㎡，外落水到總款的__________％，剩余__________％為質(zhì)保金。
9、質(zhì)量保證：
�。�1）乙方應(yīng)按圖施工保質(zhì)保量，注意成品保護(hù)。如乙方原因造成的材料浪費(fèi)，乙方應(yīng)照價(jià)賠償。
�。�2）因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格，需要返工的，由乙方承擔(dān)一切費(fèi)用。
10、工程期限：
計(jì)劃開工期限_______年_______月_______日，計(jì)劃完工期限_______年_______月_______日，總歷時(shí)_______日。
11、雙方職責(zé)：
（1）甲方職責(zé)：
�、偌追綖橐曳教峁┩暾乃娛┕D紙。
②到付款節(jié)點(diǎn)時(shí)及時(shí)支付工程款。
③提供施工所需的水電及消防料。
�。�2）乙方職責(zé)：
�、侔磮D紙施工，節(jié)約材料，保質(zhì)保量，確保工程進(jìn)度。
�、诎踩鳂I(yè)，增強(qiáng)安全意識(shí)，確保每個(gè)工人的.人身安全，如違章作業(yè)出現(xiàn)安全事故，由乙方自行負(fù)責(zé)。
�、郾仨毘肿C上崗，嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙和國家頒發(fā)的建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。
④乙方負(fù)責(zé)該工程的各項(xiàng)檢測(cè)并承擔(dān)全部費(fèi)用。不負(fù)擔(dān)自來水，電力公司的入戶、安裝和驗(yàn)收費(fèi)用。防雷檢測(cè)應(yīng)由甲方辦理。
⑤必須嚴(yán)格履行工序程序，積極配合土建施工，不得因水電預(yù)埋未到位而影響其他工序的施工。工期應(yīng)與主體工期同步，安裝，穿線等工序不得拖延其他工種的進(jìn)度，由乙方造成的工期拖延損失由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
�、薨磿r(shí)向甲方提供書面工程進(jìn)度報(bào)告及各種驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和有關(guān)檢查驗(yàn)收資料。
�、吖こ炭⒐r(shí)，整理好所有資料，報(bào)甲方備案和驗(yàn)收。
12、違約責(zé)任：
甲乙雙方，任何一方違反本協(xié)議均屬違約，守約方均可要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
13、爭(zhēng)議解決
雙方因履行合同所發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)本著友好的原則進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同履行地、合同簽訂地的法院起訴。
14、本協(xié)議的最終解釋權(quán)歸甲方所有
15、協(xié)議生效條款
�。�1）本協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效，工程結(jié)算付款后廢止。
（2）本協(xié)議于_______年____月____日在__________________（地點(diǎn)）簽署。
（3）本協(xié)議一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等法律效力。
16、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決
甲方：
代表人：
聯(lián)系電話：
簽約地點(diǎn)：
_______年____月____日
乙方：
聯(lián)系電話：
簽約地點(diǎn)：
_______年____月____日
消防合同 篇5
購貨單位：以下簡稱為甲方
供貨單位：以下簡稱為乙方
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額116415.00元)
產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求),按下列第(1)項(xiàng)執(zhí)行：
(1) 以上產(chǎn)品均按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，乙方提供產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等證明。
(2) 乙方保證以上產(chǎn)品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗(yàn)收。
第二條：產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)。
1、產(chǎn)品的.交貨單位：華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司平頂堡風(fēng)電場(chǎng)升壓站。
2、交貨方法，按下列第(1)項(xiàng)執(zhí)行：
(1)由乙方免費(fèi)送貨到甲方平頂堡風(fēng)電場(chǎng)(平頂堡鎮(zhèn)小紅石村)。
第三條：對(duì)產(chǎn)品提出異議時(shí)間和辦法。
1、甲方在經(jīng)過鐵嶺市消防部門在本年度驗(yàn)收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號(hào)、和質(zhì)量不合規(guī)定，應(yīng)一方面妥善保管，然后通知乙方，乙方在接到通知后2日內(nèi)給予免費(fèi)調(diào)換為合格產(chǎn)品。
第四條：結(jié)算方式
1、乙方產(chǎn)品進(jìn)入甲方風(fēng)電場(chǎng)升壓站經(jīng)過甲方驗(yàn)收后，乙方開具增值稅發(fā)票，甲方交付乙方壹萬叁仟肆佰壹拾伍元(￥：13415.00)人民幣，待本年度通過鐵嶺市消防部門驗(yàn)收合格后交付乙方剩余叁仟元(￥：3000.00)人民幣。 第五條：合同簽訂
2、經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效，雙方按照合同約定履行責(zé)任。合同一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。
甲方：(簽字)
乙方：(簽字)
年月日：
消防合同 篇6
需方： xxxx有限公司 地址：xxx xxx 號(hào) 法定代表人： 營業(yè)執(zhí)照編號(hào)： 供方： xxx消防器材經(jīng)營部 地址：xxx（消防大隊(duì)門口） 法定代表人： xxx營業(yè)執(zhí)照編號(hào)：xxx
依照《中華人民共和國合同法》、《消防法》等相關(guān)法律，供、需雙方在互惠互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，就消防器材的供給與服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容達(dá)成合意。供方根據(jù)需方的需要，按時(shí)、保質(zhì)、保量的向需方供應(yīng)消防器材。具體要求如下：
一、產(chǎn)品相關(guān)信息：
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
供方提供的商品質(zhì)量（技術(shù)、計(jì)量、包裝等）必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還應(yīng)能滿足需方的使用目的；否則，供方必須在 3個(gè)工作日內(nèi)調(diào)換，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用（運(yùn)費(fèi)等）由供方承擔(dān)。經(jīng)兩次調(diào)換后仍不符合要求的`，需方可以要求供方退還貨款。 三、交貨方式、地點(diǎn)、付款方式等
1、供方負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸，送貨上門。供方將貨物運(yùn)到需方指定地點(diǎn)后，需方進(jìn)行驗(yàn)收。供方需隨貨配送合格證、出廠批次等相關(guān)資料。
2、供方在接到需方送貨（下單）通知后，應(yīng)在3天完成送貨；遇特殊情況應(yīng)及時(shí)通 知需方，經(jīng)需方同意后另行約定延期交付時(shí)間。
3、貨到票到后，一周內(nèi)需方將貨款以轉(zhuǎn)賬支票方式支付給供方。 四、違約責(zé)任：
供方提供的消防器材在使用中（非人為損害）前提下，出現(xiàn)質(zhì)量問題，供方要在3天內(nèi)賠付該消防器材的貨款。如超過3次因消防器材質(zhì)量問題而影響需方正常使用，需方有權(quán)終止合同，并追究供方責(zé)任。 五、期限
本合同有效期為1年，自 20xx 年 10 月 15 日起至 20xx 年 10 月 15 日止。 合同期滿自動(dòng)終止。
六、因履行合同產(chǎn)生的糾紛，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。
七、本合同一式兩份，供、需雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
需方（簽章）： 供方（簽章）：
年 月 日 年 月 日
開戶銀行： 開戶銀行：
銀行帳號(hào)： 銀行帳號(hào)：
消防合同 篇7
發(fā)包方： （以下簡稱甲方） 承包方： （以下簡稱乙方） 身份證號(hào)碼：
為了加強(qiáng)工程管理，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《重慶市安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定，甲方將南川香格里拉〃西苑一期9#樓的消防安裝工程（勞務(wù)）部分承包給乙方施工。為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，本著平等互利的原則，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下合同。
一、工程（工段）名稱及地址
1、工程名稱：重慶市南川香格里拉〃西苑一期消防安裝工程中的9#樓的消防安裝
2、工程地址：重慶市南川區(qū)
3、承包工種工程名稱：重慶市南川香格里拉〃西苑一期消防安裝工程中的9#樓的消防安裝。
二、承包形式和承包內(nèi)容
�。ㄒ唬┏邪问剑喊�、包機(jī)具不包材料的承包形式（但要包局部輔材，局部輔材明確如下：焊條、氧氣、乙炔、扎絲、釘子、扎帶、焊錫、鋼絲、元絲、膨脹螺絲、膠水、膠帶、泡模、鉆頭、切割片）以設(shè)計(jì)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更及技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單為準(zhǔn)，實(shí)行固定綜合單價(jià)，一次性大包干不變。
�。ǘ┏邪鼉�(nèi)容
1、本工程設(shè)計(jì)施工圖紙、圖紙變更及技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單所明確的
室內(nèi)消火栓水系統(tǒng)、噴淋水系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)、通風(fēng)防排煙系統(tǒng)、應(yīng)急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明線路的管內(nèi)穿線及照明燈具安裝、管井、電井的一般照明、消防弱電用橋架、風(fēng)機(jī)配電箱出線下樁頭-風(fēng)機(jī)電機(jī)段的配管配線接線、管井的消防封堵安裝等分部分項(xiàng)工程內(nèi)容。消火栓水系統(tǒng)、噴淋水系統(tǒng)、強(qiáng)電配電、電氣照明系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)等分部分項(xiàng)工程安裝內(nèi)容。埋地管溝的開挖、回填，甲方不另補(bǔ)貼費(fèi)用；原土建施工單位漏埋及線路不通的孔洞鑿打及處理不通的線管等發(fā)生的費(fèi)用，按建設(shè)單位的簽證單*85%系數(shù)補(bǔ)貼給乙方（但要扣除甲方代購的材料費(fèi)用）。
2、本工段所需的各種機(jī)械設(shè)備、工具。
3、文明施工，施工垃圾、各種殘余料做到工完場(chǎng)清，衛(wèi)生整潔清理等均包括在內(nèi)。
三、合同價(jià)款及計(jì)算辦法
以設(shè)計(jì)施工圖紙為依據(jù)，以本工程建筑面積按9元/M2包干，中庭地下車庫部分單價(jià)增加5元/每平米。此價(jià)款包括竣工資料的辦理、收集、整理、裝訂及竣工圖的繪制（紙張及出圖、曬圖費(fèi)用由甲方承擔(dān)）；包括辦理月進(jìn)度報(bào)表、工程竣工結(jié)算及核對(duì)等工作，甲方不再聘請(qǐng)施工員、預(yù)算員。
四、勞務(wù)費(fèi)用的支付辦法
每月按建設(shè)方審批的月報(bào)產(chǎn)值做為計(jì)算基礎(chǔ)，按批準(zhǔn)的月報(bào)產(chǎn)值金額的15%支付給乙方。承包內(nèi)容全部完成后，具備消防驗(yàn)收條件時(shí)，甲方支付勞務(wù)費(fèi)至總額的80%。經(jīng)檢查驗(yàn)收合格一月內(nèi)，甲方支付勞務(wù)費(fèi)至總額的90%，竣工結(jié)算工作完成后支付至總額的95%,余下的5%作為工程的質(zhì)保金，待整個(gè)工程質(zhì)保期滿后一個(gè)月之內(nèi)付清。（如有甲方代維護(hù)費(fèi)用的，先行扣除后，支付余額部分）。
五、工期
1、工期：乙方必須滿足本工程建設(shè)單位的要求和本工程土建施工進(jìn)度的要求，同時(shí)，乙方還必須滿足甲方根據(jù)工程實(shí)際施工情況所制定的月、周進(jìn)度計(jì)劃的要求。
2、本合同簽訂后，在乙方必須向甲方提交一份符合整個(gè)工程總工期要求的施工進(jìn)度計(jì)劃。該計(jì)劃經(jīng)甲方審核、批準(zhǔn)后由乙方嚴(yán)格實(shí)施。
3、工期順延的條件。乙方在接到總工期進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)施工程施工時(shí)，必須充分考慮本工程的特點(diǎn)及其它各種不可預(yù)見因素的影響。除下列情況可以順延外，其余條件工期一律不予順延。
（1）受不可抗力的影響?如發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、地震及大型嚴(yán)重地質(zhì)災(zāi)害等；
�。�2）因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期順延的具體時(shí)間必須得到甲方的書面認(rèn)可。
4、工期延誤的處罰。乙方必須在本合同書約定的工期（含甲方同意順延的工期）內(nèi)完成施工承包內(nèi)容，因乙方原因不能在本合同約定工期內(nèi)完成承包內(nèi)容的施工任務(wù)，工期每延誤一天，由甲方給予乙方500元人民幣的經(jīng)濟(jì)處罰，累計(jì)計(jì)算。甲方確定的月、周進(jìn)度計(jì)劃所要求的工期，每延誤一天，由甲方給乙方200元的經(jīng)濟(jì)處罰， 累計(jì)計(jì)算。當(dāng)總工期延誤或甲方確定的月、周進(jìn)度計(jì)劃所要求的工期累計(jì)延誤達(dá)到10日時(shí)，乙方除須按上述規(guī)定接受經(jīng)濟(jì)處罰外，還須另行承擔(dān)違約責(zé)任，且甲方有權(quán)單方面終止合同，此種情況下，甲方只按乙方已完工程量的70%結(jié)算乙方的工程款（勞務(wù)工資），其余的30%作為甲方重新組織施工班組的補(bǔ)償。
六、質(zhì)量
1、乙方必須認(rèn)真熟悉施工設(shè)計(jì)圖紙，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)更改、甲方施工技術(shù)交底、施工規(guī)范、施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、的要求進(jìn)行施工。
乙方對(duì)所承包施工內(nèi)容的質(zhì)量負(fù)責(zé)，工程質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方所承包施工內(nèi)容的工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必須無條件返工重做至合格，并承擔(dān)違約責(zé)任和返工所需的所有費(fèi)用；由此而延誤工期的'，甲方將按照本合同第五條第4款工期延誤處罰的約定執(zhí)行。
3、雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議時(shí)，以重慶市南川區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站鑒定的意見為準(zhǔn)。重慶市南川區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)乙方所承包內(nèi)容的施工質(zhì)量鑒定為不合格時(shí)，乙方必須承擔(dān)質(zhì)量鑒定所發(fā)生的一切費(fèi)用和造成的其他經(jīng)濟(jì)損失，并同時(shí)承擔(dān)違約責(zé)任。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及發(fā)包人依據(jù)合同、設(shè)計(jì)、監(jiān)理工程師的指令而發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受甲方及有關(guān)職能機(jī)構(gòu)組織的檢查驗(yàn)收。
5、乙方應(yīng)建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理責(zé)任制度、施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度和質(zhì)量監(jiān)督管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。乙方有關(guān)質(zhì)量管理方面的各種制度，必須報(bào)甲方備案。
6、隱蔽工程和中間驗(yàn)收必須經(jīng)甲方和監(jiān)理工程師檢驗(yàn)并簽字認(rèn)可后，方可進(jìn)行覆蓋或進(jìn)入下一道工序施工，否則，視為不合格，造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
7、質(zhì)量事故處理。在乙方承包范圍內(nèi)的施工中如果出現(xiàn)了質(zhì)量事故，屬乙方安裝原因造成的，解決質(zhì)量事故所涉及的各種費(fèi)用，一律由乙方自行承擔(dān)，由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部承擔(dān)。
七、安全生產(chǎn)
1、乙方必須對(duì)所承包的施工內(nèi)容、所屬施工管理人員、所屬工人的安全負(fù)責(zé)，應(yīng)牢固樹立“以人為本，安全第一”的思想，切實(shí)加強(qiáng)工人的安全思想教育、培訓(xùn)和管理，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，采取強(qiáng)有力的安全生產(chǎn)保障措施，確保安全施工。
2、乙方在施工中必須嚴(yán)格按照安全施工技術(shù)規(guī)范的要求，確保安全，力求避免安全事故。萬一發(fā)生安全事故按以下原則執(zhí)行：工傷損失在3萬元以下的由乙方全額承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失；工傷損失在3萬元以上的，甲方承擔(dān)50%,乙方承擔(dān)50%。
八、甲方其他權(quán)利義務(wù)
1、提供相應(yīng)施工場(chǎng)地和施工臨時(shí)用電。
2、向乙方提供施工圖紙及有關(guān)技術(shù)資料。
3、向乙方有關(guān)人員進(jìn)行工程技術(shù)交底及安全技術(shù)交底。
4、甲方有權(quán)督促乙方按時(shí)足額發(fā)放工人工資并有采取相應(yīng)措施的權(quán)利，必要時(shí)）可直接將工資發(fā)放到人。
5、負(fù)責(zé)與本工程建設(shè)方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理工程師、其他相關(guān)部門及與其他工種的協(xié)調(diào)工作。
6、按照本合同的約定，及時(shí)足額的支付工程款（勞務(wù)費(fèi)）給乙方。
7、對(duì)乙方的施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工及其他工作有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并按本合同的約定進(jìn)行處罰。
8、負(fù)責(zé)免費(fèi)向乙方提供施工用水用電、工人住宿房間及鐵床。
【消防合同】相關(guān)文章：
消防的合同02-07
消防維護(hù)合同04-06
消防服務(wù)合同04-20
消防購銷合同04-18
消防施工合同02-01
消防勞務(wù)合同01-10
消防檢測(cè)合同10-13
消防維修合同11-15
消防施工合同11-25
工程消防合同01-04