實用的訂貨合同合集9篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編整理的訂貨合同9篇，歡迎閱讀與收藏。
訂貨合同 篇1
簽訂日期：_________年_________月_________日
簽約地點：_________
合同編號：_________
供方：_________
法定代表人或代理人：_________
地址：_________
電話：_________
開戶行、帳號：_________
需方：_________
法定代表人或代理人：_________訂貨合同地址：_________
電話：_________
開戶行、帳號：_________
一、本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的，經(jīng)雙方簽字蓋章后，即發(fā)生法律效力，雙方必須嚴格履行。
二、合同條款：
1、簽訂雙方商妥訂貨產(chǎn)品總值人民幣_________元。其產(chǎn)品名稱的規(guī)格、質量、數(shù)量、單價、總值、交貨付款等詳如附表(略)。
2、產(chǎn)品及原材料檢驗方法：_________;
3、產(chǎn)品價格規(guī)定：_________;
4、產(chǎn)品的包裝方法及費用負擔：_________;
5、產(chǎn)品交貨方法及費用負擔：_________;
6、貨款及費用等結算方法：_________;
7、補充條款：_________。
三、經(jīng)濟責任：
1、供方如未能履行合同，須負下列責任：
(1)產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質量不符合同規(guī)定：需方同意利用的，按質論價，退貨貶值總值價款，不能利用的，應負責保修、保退、保換。由于延誤交貨時間，每天應償付需方_________的罰款。
(2)產(chǎn)品數(shù)量不符合規(guī)定：少交需方仍有需要的照數(shù)補交;因延期而不要的，可以退貨，并承擔因此而造成的損失;不能交貨的，應償付需方以不能交貨的貨款總值_________的罰金。
(3)產(chǎn)品包裝不符合同規(guī)定：應負責返修或重新包裝。并承擔支付的費用;需方不要求返修或重新包裝，應償付不符合同規(guī)定包裝價值_________的罰金。
2、需方未能履行合同時，須負以下責任：
(1)中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質量或包裝的`規(guī)格，應償付變更部分貨款或包裝價值總值_________罰金。
(2)中途退貨，由雙方根據(jù)實際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值_________的罰金。
(3)未按規(guī)定的時間和要求交原材料或技術、資金、包裝物，除交貨日期得以順延外，應償付順延交貨產(chǎn)品總值每日_________的罰金;不能提供時，視同中途退貨處理。
(4)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應償付供方以延期提貨部分貨款總額_________罰金。
(5)未按規(guī)定日期付款，每延期一天，應償付以延期付款總額_________的罰金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品拒絕接貨，應承擔由此而造成的損失和運輸費用及罰金。
3、產(chǎn)品價格：如需要調整，必須經(jīng)雙方協(xié)商方能變更。
4、任何一方要求全部或部分解除合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請鑒證機關備案。
5、如因生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，需要變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質量、包裝時，應提前_________天與對方協(xié)商修訂調整，并報鑒證機關備案，任何一方不得擅自變更合同。一方變更合同，對方有權拒絕收購，因此而不能執(zhí)行合同應償付對方_________的罰金。
6、確因自然災害等原因，影響執(zhí)行合同或延期交貨，需提前_________天通知對方，經(jīng)有關機構證明，可酌情減免罰金。
四、執(zhí)行合同中，發(fā)生爭議和糾紛，簽約雙方協(xié)商不成，均可向法院提出訴訟或向仲裁機關申請仲裁(只能兩者選一)。
五、本合同及附件一式六份，供需雙方各執(zhí)正本一份，副本四份，雙方主管部門和工商行政管理局各一份。
供方單位(蓋章)：_________
需方單位(蓋章)：_________
法定代表人或代理人(簽字)：_________
法定代表人或代理人(簽字)：______
訂貨合同 篇2
購買方(以下簡稱甲方) :
供貨方(以下簡稱乙方) :
甲乙雙方本著共同發(fā)展，誠實守信，互惠互利的原則，為了明確甲乙雙方的責任和義務，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成協(xié)議如下：
一、雙方責任
甲方：
1、甲方應配合把乙方所有的產(chǎn)品擺在吧臺上作為展示。
2、甲方每月必須提供準確、真實的銷售情況，并及時向乙方業(yè)務反應。
3、按照雙方協(xié)商的結算方式在協(xié)議期內結算貨款。
4、甲方在協(xié)議期內,不得銷售其它同類品牌酒水。
乙方：
1、乙方提供的.所有產(chǎn)品質量必須符合國家有關部門的質量要求，否則一切后果由乙方負責。如果出現(xiàn)質量問題乙方無條件退貨或換貨;
2、在甲方訂貨后，乙方必須在小時內按所需產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量及時送到酒店，特殊情況乙甲雙方另行約定。
3、乙方給甲方的產(chǎn)品價格如有調整(調升)，乙方須提前一周向甲方聲明。
4、乙方負責送貨到甲方指定的地點 ，由乙方承擔運輸費用。
二、供貨品種及價格(含稅價)
(--ml×24瓶/件)---.00元(每件人民幣元正)。
(--ml×12瓶/件)---.00元(每件人民幣正)。
(--ml× 瓶/件)---.00元(每件人民幣元正)。
在本合作協(xié)議書有效期內，如乙方調整產(chǎn)品價格，應提前一周及時通知甲方，雙方均按調整之日起的新價格執(zhí)行。
三、貨款結算方式
1、按照甲乙雙方認可的報價單價格訂貨后，第一批貨到甲方指定的地點，并經(jīng)甲方指定人員憑乙方出庫單對賬入庫。
2、雙方協(xié)商的結算方式：實銷實結(不包括首批進貨)，甲方按照當月送貨單與乙方財務部對賬，雙方確認無誤、乙方提供有效的發(fā)貨票后，甲方在次月 號前，結清上月貨款，若遇節(jié)假日順延。以銀行轉賬或現(xiàn)金支付乙方。
3、甲乙雙方對賬依據(jù)由乙方每次送貨出具的銷售單據(jù)，該銷售單據(jù)上必須有甲方指定人員的簽收憑證。
4、雙方合作終止后，乙方按首批到貨對賬單內容向甲方收回免費提供的貨品，若有差額甲方在10日內按訂貨價格向乙方支付差額。
5、甲方必須按時結算貨款,不得延遲。本協(xié)議結束之日,甲方應結清所欠乙方所有貨款。
三、損耗殘次品處理
1、乙方送貨到甲方指定地點，甲方應及時以乙方開出的出庫單為憑據(jù)對賬，如出現(xiàn)破損，由乙方負責調換。
2、甲方應在酒水過保質期前的3個月內向乙方辦理退、換貨。
訂貨合同 篇3
編號：
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲乙雙方本著互利互惠、長期合作的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及雙方的實際情況，就甲方委托乙方加工 事宜，共同制定加工協(xié)議，以便雙方在合同履行中共同遵循。
一、甲方委托乙方加工 (產(chǎn)品名稱)，具體規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、交貨日期見附表。后期加單均以附表形式雙方簽字蓋章后作為本合同附件生效。
二、甲方接受的出貨數(shù)量為訂單±5%數(shù)量，均碼數(shù)量不超過定單+-5%件數(shù)，否則數(shù)量超出部份甲方有權拒收或給予適當調價;數(shù)量減少將給予整體適當調價。
三、原材料供應標準：乙方成品原材料需符合國家一等品標準(縮水率、色牢度、甲醛含量、面料成份及克重等)并提供面料成分質檢報告的復印件。
四、質量技術標準：
依照雙方確認的樣衣及工藝說明作為產(chǎn)品驗收標準，甲方在當季銷售過程中因乙方質量問題而退貨的，乙方須負責在一周內(不包括運輸時間)返整或調換，運費由乙方承擔;如逾期不能返修的衣服，甲方不予收貨，并扣回貨款。所有質量標準不低于國家技術監(jiān)督局發(fā)布的`國家一等品標準。
五、質量驗收方式：
甲方可派出質檢員進行初期、中期及后期的質量檢定。出貨前3天由甲方的質檢員做出"質量檢驗報告"傳真給甲方，甲方收到傳真后確認并安排貨款，并通知乙方準備出貨。如乙方質量不符合要求或出貨清單與實出貨數(shù)不符，甲方有權拒絕收貨，并退回訂金。
六、交貨方式：甲方委托乙方負責將貨物運至廣州市站前路倉庫(既公司附近)，其運費由甲方負責。
七、交貨隨附文件：每箱有裝箱單、匯總單，并需另傳真一份給公司。
八、輔料：
甲方提供"蒙特倫斯"標志的主嘜、尺碼嘜、織帶、吊牌、合格證、吊粒、拉鏈頭、布牌、皮牌、
包裝袋及其他有甲方知識產(chǎn)權的輔料。其他無知識產(chǎn)權的輔料經(jīng)甲方指定由乙方提供。甲方需在 天內提供輔料，如無法提供則交貨期順延。乙方收到輔料應于三天內確認數(shù)量與質量，否則視為驗收無誤。如超出5%損耗相關的輔料費用由乙方承擔相應的輔料費用。
乙方需按照甲方提供的洗水嘜、合格證格式打印，內容必須傳真給甲方確認后方可大批打印，
如乙方無法打印，委托甲方打印，甲方將收取相關的工本費用(0.5元/件)。
九、結算方式及期限：合同簽定時付總金額30%定金，出貨時付總金額60%貨款，預留10%貨款當作貨品質量保證金在兩個月后結清。
十、交貨日期：XX年 月 日前交一半，XX年 月 日前必須交清產(chǎn)品。每款式必須按甲方配碼一次性發(fā)齊，零星尾數(shù)在次日清發(fā)完，超期尾數(shù)甲方將拒絕收貨。
十一、 乙方責任：
1、產(chǎn)品、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合規(guī)定，甲方不同意收貨的部分乙方負責包換、包退，若乙方不按規(guī)定退換，乙方必須退回所涉及的貨款。
2、包裝標準不符合合同要求的，乙方應負責重新包裝。
3、如因乙方質量問題或進度問題造成交貨延期，由乙方負責全部責任，甲方有權要求乙方賠償損失。計算方法為：在指定的交貨期的三天后開始計算，每延期一天將扣除總貨款的1%的款項。如延期超出十天甲方有權拒絕收貨并索回訂金另加訂金總額賠償。
4、乙方若將貨物發(fā)錯地址或收貨人，除按合同規(guī)定乙方負責運到指定地點或收貨人外，并承擔因此需多付的運輸費用。
5、乙方必需配合甲方有關人員的工作，如實填寫栽數(shù)單，及貨期跟蹤表，按規(guī)定時間內傳真給甲方有關人員。
6、生產(chǎn)大貨：乙方需提供產(chǎn)前板，待甲方批復后方可生產(chǎn)大貨，若乙方在沒有接到甲方生產(chǎn)通知書時自行生產(chǎn)大貨其后果乙方自負，甲方有權不接受大貨。
7、甲方給乙方加工的產(chǎn)品，乙方不得外發(fā)其他工廠加工，否則甲方有權利取消訂單并索回訂金另加訂金總額賠償。
十二、甲方責任：
1、甲方需按合同約定的時間提貨，如因甲方原因未能及時提貨、或甲方未及時驗貨、付款拖延造成的延期，在合同約定的提貨時間二十個工作日內未能提貨，乙方有權沒收定金，不予出貨
2、因甲方延遲提供甲方應提供的輔料，則交貨期相應推延。
3、因甲方訂金、貨款、批板時間的延遲(收到產(chǎn)前板后三個工作日內完成批板工作，并通知乙方批板意見)，貨期則順延。
十三、除嚴格按照甲方要求數(shù)量生產(chǎn)外，乙方不得銷售該合同的牌子及系列服裝或私自抄用名稱，不得另行加工生產(chǎn)帶由甲方提供的含由甲方知識產(chǎn)權輔料的其他任何相關產(chǎn)品，否則乙方承擔由此而引起對甲方造成的損失及侵權責任。
十四、本合同項目有關附件，于合同簽訂之日起生效，并具有法律效力。
十五、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的爭議和異議，雙方本著友好協(xié)商的態(tài)度共同解決，協(xié)商無效，可通過法律程序解決。
十六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后具有法律效力。
甲方： 乙方：
年月 日 年 月 日
訂貨合同 篇4
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品是不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算和分析。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的.損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管的不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，有責任應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，因為不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，本合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
定作方：______ 合同編號：
承攬方：______ 簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
訂貨合同 篇5
甲方(需方)：____________________________________
地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________ 乙方(供方)：____________________________________
地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________ 印刷許可證：____________________ 一、印刷品名稱、數(shù)量及交貨日期：
二、加工原料：
三、質量和式樣：1.質量：________2.式樣： 四、定貨數(shù)量的差額幅度：
五、貨款結算，憑運輸部門的運單向銀行辦理托收。
1
六、原材料供應：
(甲方來料加工者，應由乙方作運貨處理，其貨款在乙方交貨結算時，憑甲方的發(fā)票結算。)
七、印件確定后，雙方中途變更應提前 日通知對方協(xié)商同意，否則應負違約責任，并應賠償對方造成的`損失。
八、外地用戶，可由乙方代辦運輸，乙方一經(jīng)運出即為交貨，一切包裝費、運雜費均由甲方負擔。
九、本合同一式 份，雙方各執(zhí)一份。
十、本合同如有未盡事宜，由經(jīng)雙方另行商定。
十一、本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲 方：________________________ 代表人：________ 開戶行：________
帳 號：____________ ____年__月__日
乙 方：________________________ 代表人：________ 開戶行：________
帳 號：____________ ____年__月__日
訂貨合同 篇6
訂貨合同
甲方（甲方）：xxxxxxxxxxxxxx有限公司 合同編號BCSB-ZR20140409-04
乙方（乙方）： xxxxxxxxxxxxxx有限公司
簽約地點：xxxxxxxxxxxxxx有限公司簽約時間：20xx年4月9日
下稱乙方）定購 自動噴砂室體和水旋式低溫等離子噴漆室體各一套。依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律規(guī)定，達成如下一致協(xié)議，共同遵守：
第一章定義
本文件和附件中所用下列名詞的含義在此予以界定。
1、“甲方”是指“乙方”是指 2、“合同”是指文件及附件中的所有部分。
3、“技術資料”是指合同產(chǎn)品及相關的設計、制造、檢驗、安裝、調試、試運行、驗收和
技術指導等文件（包括圖紙和技術協(xié)議等各種文字說明），和本合同附件規(guī)定的用于甲方及其顧客正確安裝和維護的文件。
4、“合同產(chǎn)品”是指乙方根據(jù)合同所要供應的機器、裝置、材料、物品、專用工具、備品
備件和所有各種物品。
5、“服務”是指由乙方提供的安裝、調試、試運行、驗收等服務和設計、制造、維護有關
的技術指導（包括人員培訓）服務。
6、“書面文件”是指任何手稿、打字和印刷的有印章和/或簽名的傳真件。
第三章 制造方式及質量要求
按以下 2、4、5、6執(zhí)行。
1、乙方按甲方提供的圖紙制造。
2、乙方設計圖紙，交甲方確認后按圖制造。
3、按乙方設計的圖紙制造。
4、乙方在產(chǎn)品制造過程，應嚴格執(zhí)行雙方簽署的.技術協(xié)議和標準。
5、乙方按ISO9001：20xx質量管理體系要求進行質量控制。
6家標準。質量“三包期”從設備驗收合格之日起為12個月。
第四章 包裝標準
包裝標準、包裝物的供應與回收：符合安全運輸要求，不回收，不計費。
第五章 交貨方式、地點及費用承擔
第六章 質量證明文件提供
第二章 付款方式及要求
1質保金10% 到質保期后1月內付清。
2、甲方向乙方支付交貨款前。乙方必須向甲方開具合同全額，符合中國稅法的發(fā)票，17%增值稅發(fā)票。
第八章 違約責任
1、甲乙雙方按《合同法》有關規(guī)定承擔違約責任。
2、除不可抗拒因素外，乙方須按雙方約定時間交付使用（預付款到賬后 60天內）。乙方原因每延遲一天交貨，向甲方支付合同的總金額0.5%違約金。
3、在保修期內更換的部件因質量原因造成的部件損壞由乙方承擔一切責任。
4反應 。如甲方需要，應當天到現(xiàn)場。如果乙方故意延遲或不進行服務，甲方有權請專業(yè)技術人員進行維修，維修所產(chǎn)生的費用及造成的相應經(jīng)濟損失由乙方承擔。
第九章 合同爭議的解決
1、合同適用法律為中華人民共和國法律。
2、與本合同有關的一切爭議，雙方通過友好協(xié)商解決，如經(jīng)協(xié)商后仍不能達成協(xié)議時，應向成都市金牛區(qū)人民法院提起訴訟。
第十章 不可抗力
1、不可抗力是指：嚴重的自然災害和災難（如臺風、洪水、地震、火災和爆炸等）、叛亂、破壞、動亂等等。合同雙方中的任何一方，由于不可抗力事件而影響合同義務的執(zhí)行時，則延遲履行合同義務的期限相當于不可抗力事件影響的時間。
2、不可抗力影響的一方應在不可抗力事故發(fā)生后，盡快將所發(fā)生的不可抗力事件的情況以傳真或電報通知另一方。并在7日內用航空掛號信將有關當局出具的證明文件提交給另一方審閱確認，受影響的一方同時應盡量設法縮小這種影響和由此而引起的延誤，一旦不可抗力的影響消除后，應將此情況立即通知對方。
第十一章 合同生效及其它事項
1、合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人（須經(jīng)法定代表人書面授權委托）簽字，加蓋合同專用章后生效。
2、本合同一式
3、雙方任何一方未取得另一方事先同意前，不得將本合同項下的部分或全部權利或義務轉讓給第三方。
4、本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
5、合同若需修改或補充時，須經(jīng)雙方簽定并簽署書面文件，經(jīng)被授權人簽字、雙方單位蓋章后生效。
6、任何一方向對方提出的函電通知或要求，如系正式書寫并按對方下述地址派員遞送或掛號、航空郵寄、電報、傳真或電傳發(fā)送的，在取得對方人員或通訊設施接收確認后，即被認為已經(jīng)被對方正式接收。
7,第二章內容表格不夠用時，可增加附頁，其附頁內容經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章確認后與本合同具有同等法律效力。
訂貨合同 篇7
一、雙方當事人
需方：(以下簡稱甲方)
供方： (以下簡稱乙方)
二、質量標準要求：
按國家或行業(yè)質量標準的合格產(chǎn)品;2、因產(chǎn)品質量造成的一切經(jīng)濟損失由供方承擔;
三、驗收辦法及時間、地點要求：
1、由需方和建設方組織人員初步驗收，達不到要求，需方有權拒收;
2、貨到需方地點叁日內驗收;
3、供方要隨貨同行附相關產(chǎn)品的.合格證、質量證明書等相關資料，并由需方指定的檢驗機構按供方提供的技術指標檢驗合格后再由需方正式驗收。
四、交貨地址： 貴州 省 盤 縣(市) 干溝橋
五、運輸方式及費用負擔： 供方自負，貨到工地現(xiàn)場由需方組織卸貨。
六、結算及付款方式：先預付貨款50%，貨到現(xiàn)場后再付到總價款的45%，余下5%貨款做為質保金，自合同簽訂之日起一年內付清;供方出具普通發(fā)票，合格證，檢驗報告。
七、違約責任： 按《合同法》有關條款執(zhí)行。
八、解決合同糾紛的方式： 雙方協(xié)商解決，協(xié)商不行向盤縣人民法院起訴。
九、其他約定事項：
1、本合同簽定后，概不考慮物價上漲因素。
2、本合同所定標的物資因驗收不合格或質保期內出現(xiàn)質量問題，供方負責無條件更換，發(fā)生的一切費用全部由供方承擔。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
訂貨合同 篇8
一、供需雙方：
1.1供方: (以下簡稱供方)（以下簡稱甲方）
1.2需方: (以下簡稱需方 )（以下簡稱甲方）
二、合同條款：
2.1經(jīng)雙方洽談,達成下列鋁合金建筑型材供需協(xié)議
2.2貨物名稱:恒瑞牌鋁合金建筑型材
2.3型材單價: 鋁錠： 元/噸
門窗型材：隔熱斷橋：鋁錠+6800元/噸(PA66 18.6mm) 普通噴涂：鋁錠+5000元/噸素 材 ：鋁錠+3000元/噸(角碼)鋁錠確定方式為，每次下訂單上海有色金屬交易網(wǎng)前七個工作日平均價。
注 1.以上報價為普通粉末噴涂，特殊粉末另議。
2.以上單價包含50±5KG/噸包裝重量。磅差在±3‰屬于合理范圍。
2.4訂貨數(shù)量：根據(jù)需方要求以訂材料清單為準.。
2.5質量要求:
2.5.1合金狀態(tài):6063T5,其他合金狀態(tài)另議
2.5.2材料按國際GB5237.20xx標準及需方確認的圖紙交貨.
2.6供貨方式及期限:
2.6.1需方訂購型材時須交一萬元訂金作為供方生產(chǎn)保證金。
2.6.2需方定貨之日起計,以需方訂金到帳面或電匯憑證傳真算起在15個工作日內將首批材料送到需方工廠.
2.6.3需方訂貨,訂單一律按供方的統(tǒng)一型號填寫,如需方在寫錯訂單、在下訂單并在供方正式生產(chǎn)前，要求更改品種、數(shù)量或顏色，應以書面方式通知供方，供方接到需方更改通知后，立即停止原來的生產(chǎn)計劃，如未及時通知供方造成的損失由需方承擔。
2.6.4供方采用汽車運輸,費用由供方負責(如每次提貨不足三噸需方自行負責短途運費).卸車有需方負責。
2.6.5貨到需方工廠后,供方天津辦事處有專人負責到交貨地點進行交驗工作.并在銷售清單上簽字確認。
2.6.6供方產(chǎn)品到達后,需方在使用過程中,若發(fā)現(xiàn)質量問題,應立即停止使用,并以書面方式通知供方天津辦事處,應注明訂貨號、收貨時間、規(guī)格、型號、數(shù)量、顏色。供方代表需在24小時之內到達需方所在地，經(jīng)雙方驗證，確屬供方產(chǎn)品質量問題，供方包退包換。
2.6.7供方生產(chǎn)完畢后，通知需方，需方在接到供方通知起必須在25天內將型材從供方工廠提走，如不能在規(guī)定時間內提走型材，則需方每天需支付貨款的1‰當做違約金付給供方，供方代為保管此批型材，直到型材提走為止。
2.7結算方式: 款到發(fā)貨，訂金最后一車沖減。
2.8爭議和爭議的解決:
2.8.1合同履行過程中,雙方的訂貨單、銷售清單、欠條、協(xié)議，無論是原件或傳真，都是本合同的.有效組成部分。
2.8.2在履行本合同過程中若出現(xiàn)爭議,雙方代表協(xié)商解決, 除有爭議條款外,雙方應繼續(xù)履行其他條款.若協(xié)商解決不成,雙方約定在原告方所在地人民法院調節(jié)或判令解決.
2.9追加事項的執(zhí)行
2.9.1若是出現(xiàn)質量、數(shù)量、重量、包裝、工期的異議，雙方另行解決，需方不能以此作為拖欠貨款的理由
2.9.2本合同不因各方法人(負責人)變更而失效，傳真件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
訂貨合同 篇9
供方(甲方)：
需方(乙方)：
茲有甲方向乙方訂購下列產(chǎn)品：
一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號及價格等： 單位：元產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號包裝(件)單價(元/個)數(shù)量(個)金額(元)
一位面框
二位面框
三位面框
四位面框
調光開關
調速開關
單極開關
年 月
雙聯(lián)開關
多聯(lián)開關
大板單極開關
大板雙聯(lián)開關
大板多聯(lián)開關
10A萬能插座
16A三角插座
電視插座
兩芯電話插座
四芯電腦插座
八芯寬帶插座合計： (大寫)
二、質量要求、技術標準、甲方對質量負責的條件和期限：Q/YBS001-20xx企業(yè)標準
三、運輸方式及到站費用負擔：物流運輸，甲方指定 物流公司進行運送，費用由 方承擔;
四、包裝標準：外包裝為普通紙箱;
五、驗收標準：甲方收到貨物后，按合同第二款進行檢驗，檢驗合格后提貨;如在提貨前發(fā)現(xiàn)有嚴重損壞現(xiàn)象，應及時通知乙方，并讓運輸部門出具證明，征得乙方同意后才能提貨，否則視為甲方已接受。甲方收到乙方貨物后十日內未對乙方貨物提出異議，示為甲方所提貨物與定單合同一致。
六、付款方式：
甲方匯款到乙方銀行帳戶或甲方以現(xiàn)金交付到乙方財務部。未經(jīng)乙方同意，甲方將貨款以現(xiàn)金或其他方式交付給其他人員，甲方不予認可。
九、合同有效期：乙方支付貨款后生效;
十、本合同一式兩份，雙方各一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【訂貨合同】相關文章：
訂貨的合同12-29
訂貨的合同04-04
訂貨的合同03-07
精選訂貨合同02-19
電器訂貨合同02-10
建材訂貨合同01-20
家具訂貨合同04-06
關于訂貨的合同04-01
木門訂貨合同04-11
訂貨合同簽訂09-01