模具合同
隨著法律知識的普及，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的 模具合同 ，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
模具合同 1
需方： （以下簡稱甲方）
供方： （以下簡稱乙方）
甲乙雙方本著互惠互利的原則，經協商一致，甲方委托乙方制作模具，乙方并成為甲方的模具產品供貨者，甲方支付相關費用事宜，達成如下合作協議；
一．制作項目、數量、金額及付款方式：
乙方為甲方開發制作：產品模具。模具合計金額：人民幣 元整。大寫 元整。;交付首樣工作期：30天 。合同簽定后甲方付給乙方 元做為預付金，余款模具開發完成驗收合格后付清。
二. 圖紙及技術資料的提供：
1) 甲方提供乙方需要開發模具的產品樣品，乙方按照甲方要求負責模具設計，并需得到甲方確認方可制作。
三 技術要求以及質量要求：
1) 模具必須按甲方提供的樣品要求制造，保證模具制作出符合要求的.產品。
2) 乙方制作的模具應保證產能5萬只數量產品的使用壽命。
四. 模具驗收和產品驗收交付及不合格處理：
1） 甲方按確認的產品樣品驗收。
2） 乙方所交模具產品經甲方技術、質檢驗收合格方可收貨，驗收不合格的，由乙方修正或重做，由于乙方原因造成外觀不合格，成型后撓曲、變形而需改良制件成型狀況，以及尺寸難以控制造成的零件間配合不良狀況引起的修改、制作的一切費用由乙方承擔。
五、模具的所有和使用
1、乙方開發的模具歸甲方所有，但日常的保養和使用由乙方負責。若出現
丟失和損毀則需由乙方對甲方進行等額的經濟賠償。
2、此模具乙方只能給甲方加工產品時使用。乙方不得為其它客戶加工產使用。也不得對外加工此模具產品對外銷售。若發現將對乙方處以2萬元罰款。
六. 本合同一式二份，甲方、乙方各持一份。傳真或復印件有效。
七. 本合同有效期為五年，自雙方簽字蓋章生效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
簽字： 簽字：
日期： 日期：
模具合同 2
模具車間承包合同定作方：____________(以下簡稱A)
承攬方：____________(以下簡稱B方)
AB雙方就_____模具的技術質量具體要求，經協商，達成如下協議：
一、在合同(合同編號___________)生效前A方提供該產品制造所需的有關技術質量文件：產品三維造型□ 產品圖紙□ 模具圖紙□ 實樣□ 模具結構圖□ 技術標準文件□ 其他技術文件：
(對提供文件的說明：提供的資料應明確：數據的`有效性，明確的技術要求，和與之相對應的檢驗方法和驗收標準。當A方提供的數據變動時，經雙方協商交貨期可以相應順延。)
二、A方委托B方制造_____模具_____付。模具為一模_____腔。(圖紙號：__________模具號：__________)
三、A方提供使用該模具的設備型號和安裝參數。(見附件_____號)
四、試模材料
1.材料尺寸：條料尺寸：_____長寬_____mm，寬度公差_____mm，厚度公差_____mm。 卷料寬度尺寸_____mm，寬度公差_____mm，厚度公差_____mm。
2.材質：材料牌號_______________。
五、送料機構
1.送料機構的高度：(從機床臺面到刃口高度)_____mm。
2.送料機構精度：__________mm。
3.自動送料□， 自動出件□。
六、保護裝置
接近傳感器 ：是□ 否□，位置尺寸_______________。
安裝誤動作監測裝置：是□ 否□。
七、沖壓設備
沖壓設備的牌號型號規格：_______________ 。
沖壓設備的各項主要參數：
1.公稱壓力 __________(KN)。
2.滑塊行程(mm)：固定行程_____mm，調節行程_____mm。
3.最大閉合高度_____mm。
4.閉合高度調節距離_____mm。
5.工作臺尺寸(mm)：左右_____前后_____ 。
6.工作臺孔尺寸(mm)：左右_____，前后_____，孔徑_____。
八、模具材料
1.凹凸模：國產材料：生產商_____ ，材料牌號_____。其他 __________□__________□;硬質合金Yg□_____□。進口材料：產地_____ 材料牌號__________ 。
2.凹模熱處理硬度：HRC_____;凸模熱處理硬度：HRC _____。
九、模具吊裝位置：____________________
十、模具的安裝
1.上模固定方式：______________________________。
2.下模固定方式：_________________________
十一、模架結構：
1.安裝浮動模柄：是□ 否□
2.導柱型式：可卸式□ 固定式□ 滑動式□ 滾珠式□
3.模架材料：45鋼□ A3鋼□ 鑄鐵□ 模架材料調質：是□ 否□
十二、排樣圖的確認
1.工序數的確定_____工位。
2.材料輾延方向的確定：_______________。
3.毛刺方向的確定：_______________。
4.側刃切邊：是□ 否□。
5.一次沖程成型件數：_____件。
6.工藝孔的設置：是□ 否□。
7.導正銷設置數_____個。
8.導向頂料銷設置數_____個。
9.防止材料誤送導正銷：是□ 否□。
10.坯料的放置方式是否唯一：是□ 否□。
十三、主要零部件提示
1.凸模防止廢料措施：是彈簧銷□ 壓縮空氣□ 否□。
2.凹模面上安裝頂料器：是□ 否□。
3.凸模用導板導向：是□ 否□。
4.廢料切刀：是□ 否□。
5.凹模：整體□ 拼塊□ ，凸模：整體□ 拼塊□ 。
6.2以下的沖頭是否有備件：是□ 備件數 否□。
十四、確認最終報價為人民幣_______________元，本技術質量細則經由雙方簽字蓋章后，合同有效。
十五、本技術細則協議與承攬合同具有同等法律效力。
十六、未盡事宜，雙方協商解決。
模具合同 3
合同編號：
買方:________賣方：________
地址:________地址:________
電話:________電話:________
傳真:________傳真:________
聯系人:________聯系人:________
經買賣雙方友好協商,買方委托賣方加工生產_____模具共______套。雙方達成如下加工協議
模具基本情況:
產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價（rmb元）交貨條件總價：（含17%增值稅）
以上各套模具使用材質：_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任：
買方責任及權利如下：
1.買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2.買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。
4.賣方完成模具的設計和制造后，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下：
1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告（注明修改的地方）
3.模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4.對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
二、技術條款：
1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責；
2.在雙方協商無異議之后，買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方,并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1；
3.賣方使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4.賣方使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：
日產能：_______月產能：______
5.賣方本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6.未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款：
1 .模具價格：
1.1經雙方協商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1.2模具合同總金額（含____%增值稅）rmb___。
1.3模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：
1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用；
1.3.2賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用；
1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品（800套）的費用；
1.3.4賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用；
1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費；如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修�；蚋哪�,買方不承擔任何責任.
1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度：
2.1賣方在收到買方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__25__天
2.2由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2.3如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式：月結，開票后60天，開17%增值稅發票.
3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整（人民幣________元整），買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50k產品內，如果訂單數量不足50k，買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1.2自雙方合同簽訂后，賣方提供增值稅發票(模具總額的'___0%),買方在二十個工作日內支付。
4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
四、產品品質保證
賣方在完成模具后，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1．本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖（包括2d和3d）的所有權，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產,否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.
2．買方付清模具款后，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖（包括2d和3d）和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3．模具轉移過程中，如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
六、模具維護
1.賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由賣方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.
2.賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由
買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據，買方可以隨時間登記，無需通知。賣方每三
個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務，無需買方另行提出要求。
六、知識產權
1.本合同所涉及的產品造型及買方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為買方所擁有，未經買方許可，賣方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由賣方負責；買方僅同意賣方基于本合同項下的目的使用買方所提供的一切資料和信息,
2.賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任;未經買方書面許可，賣方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。
3.未經買方許可，嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責；
4.其它未盡保密事項，依買方與賣方簽訂的“保密協議”執行。
七、違約責任
1．如果賣方方未能按2.1中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由賣方承擔違約責任。每延誤一天，賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2．如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署<<生產用原材料>>進行約定。
3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求，使買方及其客戶錯過了產品上市的時機，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4.如賣方因為不可抗拒力（包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生后24小時內以）書面形式通知買方，并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，買方有權取消本合同。
5.其它未盡事宜：按《經濟合同法》執行。
八、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理.
本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
買方:________賣方:________
代表:________代表:________
____年____月____日____年____月____日
模具合同 4
簽訂地點： 簽訂時間： 甲方： 乙方：
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，經雙方友好協商，達成如下協議，望雙方共同遵守。 第一條 名稱、品種、規格
1、產品名稱：B型路沿石鋼模具
2、品種規格：根據甲方提供圖紙尺寸制作。 第二條 交貨時間：以甲方通知的時間為準。
第三條 交（提）貨方式、地點：乙方送貨至甲方指定地點。 第四條 運輸、裝卸方式及費用負擔：由乙方負擔。 第五條 質量標準
乙方負責提供樣品，經甲方認可后進行生產。產品技術標準按國家標準、行業標準執行。
第六條 付款金額、方式及期限
1、B型路沿石鋼模具單價 ，計劃訂購 ，貨款共計。 2、付款方式為電匯支付。 3、甲方預交定金 。
4、貨到經甲方驗收合格后后乙方憑借開具的國家正規發票結算剩余貨款。 第七條 產品售后服務
1、乙方保證所產模具能夠在制作砼模塊的過程中順利脫模并能夠周轉一百八十次以上，否則甲方有權要求乙方退貨或換貨，并且退還甲方定金。
2、如果所產模具存在其他質量問題，按照第七條第一款執行。 第八條 不可抗力
甲乙雙方的'任何一方由不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關證明以后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據情況部分或全部免于承擔違約責任。
第九條 其他
1、其他未盡事宜雙方協商解決。
2、本合同經雙方簽字蓋章生效，貨款結清后合同失效。 3、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份。
模具合同 5
甲方：**電子（集團）有限公司 合同編號： 乙方： 簽訂地點：
簽訂日期：
甲、乙雙方依據《合同法》規定，經雙方友好協商，達成共識，并于20xx年6月1日就甲方的插頭、SR線卡、尾套等模具共計 十 付模具開模一事達成如下協議：
一、 制作項目、數量、金額：
二、 圖紙及技術資料的提供：
1、 乙方按照甲方要求負責模具設計，計算模具日產能力，并需得到甲方確認方可制作；
2、 模具設計所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用，須經甲方確認后方可使用；
3、 甲方向乙方提供以上產品的圖紙及技術要求和實物樣品，乙方根據甲方所提供的圖紙及技術要求和實物樣品，而進行模具設計與制作，并加工出樣品供甲方確認、驗收；驗收標準以甲方提供的圖紙及技術要求和實物樣品為準。
三、 技術要求以及質量要求：
1、 模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證模具啤出符合技術要求和RoHS環保要求的制件；
2、 模具必須符合甲方在向乙方提供的技術資料中明示的技術要求以及質量要求； 3、 乙方制作的模具應保證_100_萬啤次以上的.使用壽命。
四、 制造工期：
1、 模具的制作期為21天（第一次交符合功能裝配的樣件），即于20xx年6月22日前提供全部首樣； 2、 首樣交付后，甲方未提出改模，乙方于7天內（即于 20xx年6 月 30 日前）向甲方交付合格樣品，作為今后甲方驗貨依據；
五、 模具制作費用的支付：
1、 簽訂合同五日內，甲方將模具金額的50%元付至乙方賬戶，作為合同定金；
2、 樣品驗收合格后，乙方開具4%的增值稅票到甲方后，一個星期內將模具金額的50%付清。
六、 加工條款：
1、乙方向甲方提供合格產品時，應有良好的包裝以免在運輸途中造成各種損壞，若有損壞應由乙方無條件給予調換；
2、 若甲方單個產品訂單累計達到萬只，乙方應向甲方返還甲方承擔的單個產品模具費用（扣除4%的稅款），返還方式為沖抵貨款；若單個產品累計訂單量未達到約定數量而甲方無故提出終止本合同的，乙方不退還模具費；
3、 在乙方返還模具款后，甲方不得無故提走模具另尋供應商；
4、每次采購時，雙方簽訂單獨的《訂貨合同》，具體條款以《訂貨合同》條款為準；
5、 合同一經簽定，乙方根據甲方訂單數量生產。
七、 商業保密承諾：
1、 本合同規定之模具所有權及知識產權為甲方專有；
2、 甲方向乙方提供的以上產品圖紙資料，未經甲方允許，乙方不得以任何理由、任何方式傳遞給任何第三方；
3、 乙方未經甲方書面許可，不得隨意復制為甲方加工的模具；更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件；
4、 若乙方違反上述1、2、3款的任意一款，乙方均需向甲方支付人民幣伍萬元的違約金，同時甲方收回全部模具取消乙方的供貨資格（如非乙方泄露信息的，乙方不承擔違約責任）。
八、 模具的保管
1、 模具試產合格后，模具由乙方保管，具體條款見附件1《模具保管協議書》，協議書與本合同具有同等的法律約束力；
九、 違約責任：
1、 甲方如不按合同規定付款，須向乙方支付未付款部分的同期國有商業銀行貸款利息，其他情況的違約責
任按《中華人民共和國合同法》規定執行；
2、 乙方非因甲方原因所制作的模具不符合合同要求，乙方應予以修理或重作，其費用由乙方承擔； 3、 甲方在合同執行中無正當理由退貨的，乙方不返還定金；
4、 如乙方不能按期向甲方交付首樣，在所拖延時間內，則需每推遲一天向甲方支付模具款的3%作為違約
金；由于甲方圖紙更改或尺寸不準造成工期延遲，乙方不承擔違約金，若甲方有尺寸重大改動，甲方應另支付乙方改模費用；
5、 若由于甲方的原因致使乙方不能按期向甲方交付合格樣品的，乙方不承擔相應的違約責任； 6、 如甲方在合同規定的驗收期限內，未進行驗收或驗收后未在規定期限內提出異議的，視為默認本批次產品質量符合合同規定。
7、 經甲、乙雙方友好協商同意，延期交貨、退貨、延期支付資金且無須罰款者可不受上述1、3、4、5款約束。
十、 其它約定：
1、 本合同發生糾紛，雙方協商不能解決的，提交原告方所在地人民法院裁決；
2、 本合同未規定事宜均按《合同法》及相關法規處理；
3、 乙方在模具設計完成時，及時通知甲方進行模具確認，甲方須在3天內審核完畢并書面確認； 4、 本合同條款的任何改動，均須由合同簽署雙方簽署合同修改書或合同補充協議，該合同修改或補充被視
為本合同的組成部分，具有與本合同同等法律效力。
十一、 適用法律：
1、 甲、乙雙方所訂立的合同應按照中華人民共和國的法律進行解釋。
十二、 合同生效：
1、 本合同經甲、乙雙方委托代理人簽字并加蓋本單位公章后，即日生效； 2、 本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方：**電子（集團）有限公司乙方：
委托代理人： 法人： 委托代理人： 法人： 開戶銀行：開戶銀行： 帳號： 帳號： 電話： 電話： 地址： 地址：
模具合同 6
買方:賣方：
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
聯系人:聯系人:
經買賣雙方友好協商，買方委托賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協議
模具基本情況:
產品名稱 序 號 零件名稱 穴 數(模具類型) 模具單價（rmb元） 交貨條件
總價： （含17%增值稅）
以上各套模具使用材質：_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任：
買方責任及權利如下：
1。 買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2。 買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
3。 對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。
4。 賣方完成模具的設計和制造后，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下：
1。 賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，賣方
負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2。 賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳
細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模， 送板時同時也要附檢驗測試報告（注明修改的
地方）
3。 模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4。 對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
二、 技術條款：
1。 模具的修理和維護：在生產過程當中模具的修理和維護由賣方負責；
2。 在雙方協商無異議之后，買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方， 并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1；
3。 賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4。 賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：
日產能：_______k 月產能：______k
5。 賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6。 未經買方允許，嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款：
1 。 模具價格：
1。1 經雙方協商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1。2 模具合同總金額（含____%增值稅）rmb___。
1。3 模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：
1。3。1 賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用；
1。3。2 賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用；
1。3。3 賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品（800套）的費用；
1。3。4 賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的'費用；
1。3。5 賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1。4 當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單， 包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費；如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因，因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模，買方不承擔任何責任。
1。5 由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2。 開模進度：
2。1 賣方在收到買方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段，開模周期為__25__天
2。2 由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2。3 如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3。 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3。1 單獨結算的方式： 月結，開票后60天，開17%增值稅發票。
3。1。1 本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整（人民幣________元整），買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50k產品內，如果訂單數量不足50k，買方需補給賣方未攤完的模具費。
3。1。2 自雙方合同簽訂后，賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%)，買方在二十個工作日內支付。
4。 產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
四、 產品品質保證
賣方在完成模具后，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告)。
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1． 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖（包括2d和3d）的所有權，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產，由賣方負責保管，未經買方同意，賣方不得將此模具提供給第三者生產， 否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失。
2． 買方付清模具款后，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖（包括2d和3d）和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3． 模具轉移過程當中，如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
六、 模具維護
1。 賣方保證模具使用壽命50萬次，并在此期間內由賣方負責免費保養維修， 如模具在使用壽命內不能使用， 賣方應負責更換或重新開模，并承擔相應的費用。
2。 賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由
買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據，買方可以隨時間登記，無需通知。賣方每三
模具合同 7
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
為了更好地對生產模具車間開料組管理，提高生產效率，提高板材利用率。經甲乙雙方共同協商，決定將開料組由乙方承包經營。為明確雙方的權利、義務，特訂立本合同：
一、承包方式
甲方將權屬于甲方的生產模具車間開料組承包給乙方為甲方代加工。承包期內，甲方提供場地，設備及生產線;一切開支包括原材料、設備、耗材、輔材、水費、電費、設備維修費等費用均由甲方負責支付，乙方只承擔人工工資。
二、承包期限
合同承包期限為一年，從____年____月____日起至______年____月____日止。
三、承包產品價格
每月裁板_____，保底______元，超出平方數，按每平方____元支付。
四、甲方權限：
1、甲方有權對乙方進行各種行政管理，如衛生、安全等。禁止在模具車間內吸煙，避免火災的發生，如因此造成事故，由乙方包賠一切損失。
2、甲方有權對乙方的生產環境、勞動保護進行監督，甲方發現乙方有違規行為，有權終止合同或給予經濟制裁。
3、甲方每天給乙方下達生產任務，乙方應按甲方要求保質保量、按時完成生產任務，甲方有權對乙方因延誤交貨進行經濟處罰，影響生產進度的每延誤一次扣乙方_____元，造成甲方延期的一切費用由乙方承擔。
五、乙方責任：
1、乙方在生產經營中，必須服從甲方的管理，及時完成甲方下達的生產任務，按甲方的一切規章制度進行生產。
2、乙方有責任對甲方提供的設備、設施進行定期保養、維護，對設備出現異常應盡早匯報，由于乙方操作失誤造成設備損壞，責任由乙方承擔。
3、乙方必須將每天的生產報表數據提供給甲方，由甲方核算部根據乙方的產量進行核算加工費。乙方不得私自承接外單位的`貨源，一經發現，每次扣罰_____元。
4、乙方開料組所有工作人員的人身安全 ，如發生意外，由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
5、乙方在承包期間不得將模具車間轉包他人。
六、結算及發放方式
1、結算方式：當月乙方將生產報表交給甲方核算部，由甲方核算部核算好交給甲方財務。
2、發放時間：當月加工費在第三個月的10號發放到乙方卡上(如3月份加工費，在5月10日發放)，若遇到周末，延期到上班時間發放
3、合作保證金：加工費發放時，扣除當月加工費的10%作為合作保證金，合作保證金每半年發一次，
七、其它事項
1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。
2、承包期滿是否續約或終止合同的，甲乙雙方均應提前2個月通知對方
3、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即***提出訴訟。
4、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。
5、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效并執行。
甲方(蓋章)：**有限公司
甲方代表(簽名)：
乙方(簽名)：
簽約日期
模具合同 8
需方（甲方）：
地址：
法定代表人：
電話：
供方（乙方）：
地址：
法定代表人：
電話：
甲、乙雙方在平等、自愿、公平的基礎上，經過認真磋商，就甲方購買乙方產品（以下稱“合同產品”）事宜達成以下共識：
一、模具費用
模具編號
產品名稱
模具類型
金額
使用壽命
備注
合計金額（大寫）
當甲方采購模具對應產品，采購金額到達________時乙方將退回模具費。
二、技術資料的提供與模具設計
1、甲方提供設計圖或者設計要求或者樣品給乙方，乙方按照圖紙及甲方要求負責模具設計。
2、乙方在模具設計與制作過程中，發現甲方提供的技術資料有不符合要求之處，應及時書面或郵件通知甲方，在征得甲方書面或郵件回復同意的情況下方可更改。
3、乙方須對甲方提供的圖紙、技術資料等嚴格進行保密，只能用于本合同目的，不得泄露給任何第三方。
三、模具的制作
1、模具必須嚴格按甲方提供的圖紙、技術資料及要求制作，保證模具制作出符合要求的產品。同時模具也應符合甲方向乙方提供的其他技術資料中明示或暗示的技術要求以及質量、精度等要求。
2、模具的設計應當采用最好的設計方案，模具結構應當合理、操作方便，還須保證模具零件有足夠的強度和剛度。
3、乙方應嚴格按照甲方要求的工序、工藝條件進行模具的制作，如乙方縮減工序的，甲方有權要求乙方重新制作，所有費用乙方負責。乙方保證模具型腔及表面應清潔無雜物、無銹蝕、無磕碰等缺陷。
4、乙方應當按照甲方要求給每副模具制作相應的銘牌，銘牌上應包括以下內容：模具名稱，模具規格型號，模具編號，開模日期，甲方名稱等信息。
5、乙方不得將模具的整體或者部分交付給任何第三方進行設計、制作、加工等，否則，須向甲方支付合同總金額_____倍的違約金，違約金的支付不能減輕或者免除乙方的責任，乙方應當進行改正，且甲方有權解除合同。
6、如因甲方原因需要乙方對模具或者模具的設計進行簡單變更、修改時，乙方應當按照甲方的要求進行免費的變更、修理。如上述修改較為復雜，對整個模具的結構影響較大的，即變更部分涉及的金額超過此模具費用_____以上的，則由乙方根據修改模具所需工時向甲方報價，雙方根據實際情況協商解決。如因乙方的原因導致模具不能滿足甲方的要求而進行的修�；蚋哪５�，甲方不承擔任何費用與責任，全部費用由乙方負責。
四、模具的壽命
如模具未能達到合同約定壽命的，甲方有權要求乙方重新制作模具補足未達次數，由此產生的全部費用與損失均由乙方承擔。
五、樣品交付
1、乙方應在_____完成模具的制作并將模具所生產的樣品（不少于_____件）交付到_____，同時乙方必須提供模具的詳細檢驗測試報告供甲方審核。
2、甲方在收到模具所生產的樣品及乙方提供的有關技術資料后進行審核，如認為樣品不符合要求的，乙方應在甲方要求的'期限內對模具進行改正或者解除合同。如甲方要求乙方改正而乙方拒絕改正、逾期改正或者整改后仍不符合甲方要求的，甲方可解除合同，所有損失乙方承擔。
六、模具驗收
1、驗收標準按雙方簽定的《______________模具開發技術協議》執行。
2、乙方向甲方提供模具主要工作零件材料的金相分析、化學成份、機械性能實驗、熱處理硬度檢查等有關影響模具制造質量的全部技術檢驗報告和原始技術證件。
3、模具預驗收在乙方進行，預驗收應具備的條件：模具裝配檢驗記錄表、簽字完整，經甲方確認后擬定預驗收工作計劃。
4、模具預驗收完成后，形成模具預驗收報告，對預驗收報告中的問題，乙方必須整改到位，自檢合格，并出具預驗收合格報告。
5、模具最終驗收在甲方進行，雙方共同派員參加，在檢具最終驗收時，發現預驗收報告中的問題沒有整改或整改不到位，甲方按每項______元向乙方進行索賠。
6、乙方向甲方提供所采用新技術、新工藝的全部技術資料。
7、模具結構及模具零件形狀尺寸與會簽后的模具圖紙保持一致。
8、乙方向甲方提供易損件：按《______________模具開發技術協議》執行,并經甲方確認后按備件明細內容隨模具轉運至模具使用單位。
9、沖壓件形狀和尺寸符合試裝車要求視為合格。模具符合驗收標準、相關技術資料齊全視為合格。
10、模具毀損、滅失的風險，在最終驗收合格之前，由乙方承擔。在最終驗收合格之后，由甲方承擔。
七、模具的使用與生產
1、非經甲方發出訂單，乙方不得使用甲方的模具，不得將甲方模具及所生產的產品向第三方進行轉讓、贈與、出租或遺棄等。
2、乙方須嚴格按照甲方的要求使用模具，愛護甲方模具，在使用過程中應嚴格按照操作程序與規范進行，在每次使用完畢，乙方應對模具進行維護、并妥善進行保管。
3、在模具使用過程中，如發現模具有異常情況或者模具有損壞等的，乙方應立即通知甲方，同時采取一切措施，免費對模具采取補救措施。
八、模具的保管、維護與維修
1、乙方負責免費對模具進行保養、維護、修理，并免費提供模具的有關易損、易耗件。如模具使用壽命及所生產的產品未能到合同約定的要求，乙方應負責更換或重新開模，并承擔所有的費用。
2、模具及其附屬品的保管由乙方負責，如有損壞或丟失的，全部責任乙方承擔。
九、付款方式
1、合同簽訂后，乙方完成全部模具圖紙設計并經甲方會簽確認后___天內支付合同總額的___%，作為預付款，計人民幣_____元。
2、乙方完成模具制造，甲方在乙方完成模具預驗收合格后，模具到達甲方使用現場，憑模具接收單位的貨物接收證明___天內支付合同總價的___%，計人民幣_____元。
3、模具運到甲方后，在甲方指定地點完成最終驗收合格，乙方憑甲方出具的最終驗收合格證明和本合同總價的全額增值稅發票，甲方支付合同總價的___%給乙方。計人民幣_____元
4、質量保證期為自最終驗收合格之日起_____年，質量保證期內甲方無質量異議，甲方向乙方支付合同總價的___%作為質保金，計人民幣_____元
十、雙方的權利及責任
甲方責任及權利如下：
1、甲方負責交付給乙方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2、甲方負責交付給乙方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
3、對交付給乙方的產品設計圖紙和相關技術資料，甲方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，乙方應征詢甲方意見，由甲方確認。
4、乙方完成模具的設計和制造后，由甲方去乙方現場對模具進行驗證確認或由乙方提供產品樣品到甲方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
乙方權利及責任如下：
1、乙方負責根據甲方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，乙方
負責按照合同規定按時完成符合甲方設計要求的模具。
2、乙方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時乙方必須提供相關產品的詳。
細的檢驗測試報告供甲方確認。如需修改模,送板時同時也要附檢驗測試報告（注明修改的地方）
3、模具由甲方認證合格后，由乙方負責模具的封存。如甲方同意乙方進行產品的后續加工生產，則由乙方負責模具的修理和維護，乙方必須根據甲方或甲方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4、對給甲方生產的所有模具，乙方應提供的詳細的設計圖紙給甲方。并且必須在開模之前以電子檔形式傳給甲方以供批準。
十一、違約責任
1、如乙方未能按合同規定完成模具制作及送樣的，由乙方承擔違約責任。每延期一天，乙方應向甲方支付本合同模具總金額的____%作為違約金，違約金累計額最多不超過本合同模具總金額。延期超過____天的，視為乙方不履行合同，乙方應當按照約定承擔違約責任。
2、乙方不履行合同、中途要求終止合同、不能在約定的期限內完成模具的制作或者制作的模具不符合甲方要求的，乙方應當退還甲方已經支付的全部款項，并按模具總價款的____％向甲方支付違約金，如甲方的損失（包括但不限于直接損失、間接損失、甲方對第三方的責任）超過此違約金的，超過部分乙方應當補足。
十二、項目或合同終止時模具的處理
項目或合同終止后模具實體在乙方的，甲方有權無條件收回或銷毀模具，乙方應當予以配合，不得對模具進行留置或者有其他妨礙甲方處置模具的行為。
十三、爭議解決
雙方當事人在履約過程中應遵守誠信原則，如果產生爭議，則應先進行友好協商，如果不能達成一致意見，則雙方當事人皆應訴請甲方所在地法院。
十四、一般條款
1、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自合同雙方及授權代表簽字并蓋章之日起生效。
2、任何一方未行使其于本合同項下的任何權利均不得構成或被視為該方對這些權利的放棄或喪失。
3、如本合同中的任何條款或規定被確認無效或不可執行，則不影響本合同其他條款的效力和可執行性。
4、除非得到另一方的事先書面許可，任何一方不得轉讓或轉移本合同或本合同項下的任何義務。
5、本合同及其附件（含補充協議）構成合同雙方之間就本合同項下之合作所達成的全部合同，并替代雙方以前或執行本合同過程中所做的任何口頭交流、聲明或合同。對本合同的任何修改僅得以經雙方有權代表簽字并蓋章生效后的書面補充協議進行。
6、本合同未盡事宜由雙方共同協商，另行訂立書面文件，該類文件經合同各方蓋章生效后與本合同具有同樣的法律效力。
甲方：（簽章）
經辦人：
授權代表：
開戶銀行：
賬號：
乙方：（簽章）
經辦人：
授權代表：
開戶銀行：
賬號：
模具合同 9
合同號：_______
簽約時間：_______
簽約地點：_______
甲方：_______乙方：_______
地址：_____________________地址：_____________________
電話：______________電話：______________
甲乙雙方為確保明確雙方權利義務，經充分協商，遵循平等,互惠互利的合作誠意，特訂立本合同。依據本合同制定的有關附件、補充協議及相關修訂書，是本合同的有效組成部份，具有相同的法律效力。
一、甲乙雙方
1、乙方根據甲方提供的`樣品或圖紙來設計制造模具。
2、在生產中，甲方如需修改樣品或圖紙，應及時通知乙方，由此產生的費用由甲方負責。
3、乙方如需對結構、工藝、制造技術進行調整和改動，應事先通知甲方，甲方認可后進行。
4、模具交付甲方使用后，如非正常使用，導致模具損傷，維修費用由甲方負責。
二、質量要求：
1、我司提供模架、模芯材料(在正常情況下使用，模具保證使用30萬次)。
2、模具及附件均采用公制通用標準制造。
3、模具試用于雙方確認的機臺及相關的技術指標。
三、付款方式：
1、合同簽訂后甲方應3天內付總金額的。
2、樣件合格時付合同剩余總金額的余款，即人民幣元。
3、更改圖紙或樣件造成的費用由客戶負責。
4、保修期限：模具驗收合格后，正常條件下使用一年內進行無償保修。
四、交貨期限：
1、在客戶圖紙確認及收到預付款后天首試。
五、模型所有權：
1、模型的所有權屬于甲方。
六、保密：
1、甲方提供的圖紙等相關材料乙方有義務為甲方保密。
七、違約責任及索賠：
1、如因制作方原因模具制作拖期不能按期試模，超期一天扣罰模具合同的5‰，但最不超過模具總價的10%，如果因為客戶圖紙問題及產品檢驗等原因造成的拖期，由客戶自行負責。
2、甲方提出終止合同，須經對方簽字認可，提出方須向對方支付因終止合同所引起的直接經濟損失作為賠償。違約方賠付金額不得大于該合同貨款總金額。
3、因不可抗拒的自然因素導致違約，雙方應及時通報協商解決。
八、合同履行：
1、本協議執行過程中發生爭議，本著友好協商的原則解決，該協商應在五天內解決，如協商不能解決由當地人民法院負責審理。
2、爭議進行訴訟期間，除爭議事項外，甲乙雙方應繼續履行各自本合同中規定的義務和行使權利。
3、自合同各方授權代表簽字并蓋章之日起生效。任何涂改、刪除、增添均無效。
4、本合同一式兩份，雙方各執一份。
5、本合同的轉讓、變更、解除和終止，雙方必須另定合同。
九、其它：
1、雙方友好協商解決。
甲方：_______乙方：_______
甲方代表：_______乙方代表：_______
日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日
模具合同 10
定作方：承攬方：
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
聯系人: 聯系人:
一、 經雙方友好協商, 定作方委托承攬方加工生產__ __ 模具共______ 套，模具及零件加工合作合同范本。雙方達成如下加工協議模具基本情況：
產品名稱序 號零件名稱穴 數( 模具類型) 模具單價(RMB 元)
交貨條件
總價：(含17% 增值稅)
二、以上各套模具使用材質：_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。
三、雙方的權利及責任：
定作方責任及權利如下：
1. 定作方負責交付給承攬方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2. 定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
3. 對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料，定作方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，承攬方應征詢定作方意見，由定作方確認。
4. 承攬方完成模具的設計和制造后，由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
承攬方權利及責任如下：
1. 承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。
2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/ 改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)
3. 模具由定作方認證合格后，由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的后續加工生產，則由承攬方負責模具的修理和維護，承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4. 對給定作方生產的所有模具，承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準。
四、 技術條款：
1. 模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;
2. 在雙方協商無異議之后，定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方, 并派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1 ;
3. 承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。
4. 承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求：
日產能：_______K 月產能：______K
5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。
6. 未經定作方允許, 嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。
五、商務條款：
1. 模具價格：
1.1 經雙方協商后，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。
1.3 模具價格總金額已包含如下費用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：
1.3.1 承攬方對產品進行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2 承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;
1.3.4 承攬方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;
1.3.5 承攬方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4 當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因, 因模具不能滿足定作方的要求而進行的修�；蚋哪�, 定作方不承擔任何責任，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。
1.5 由于承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的人工及費用，承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。
2. 開模進度：
2.1 承攬方在收到定作方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段, 開模周期為__ 天。
2.2 由于定作方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2.3 如果承攬方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產，承攬方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3. 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1 結算的方式：
;開17% 增值稅發票。
3.1.1 本合同制造整批模具的總金額( 含增值稅) 為人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整)，定作方支付模具總金額的_____% ，剩余___% 模具費分攤在首K 產品內，如果訂單數量不足K ，定作方需補給承攬方未攤完的模具費。
3.1.2 自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個工作日內支付。
4. 產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認后，承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。
六、 產品品質保證
承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質( 首件確認報告) 。
定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
七、模具所有權
1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的所有權，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產, 由承攬方負責保管, 未經定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產, 否則定作方有權要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失。
2. 定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的`第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時轉移給定作方。
3. 模具轉移過程中，如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。
八、 模具維護
1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 并在此期間內由承攬方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模, 并承擔相應的費用。
2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務，無需定作方另行提出要求。
九、知識產權
1. 本合同所涉及的產品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為定作方所擁有，未經定作方許可，承攬方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由承攬方負責;定作方僅同意承攬方基于本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,
2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權追究承攬方相應的責任; 未經定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。
3. 未經定作方許可，嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責;
4. 其它未盡保密事項，依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協議” 執行。
十、違約責任
1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔違約責任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/ 停線費用。雙方可另行簽署<< 生產用原材料/ 零部件采購合同>> 進行約定。
3. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者定作方被迫因此取消此項目，從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。
4. 如承攬方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生后24 小時內以)書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2 周以上，定作方有權取消本合同。
5. 其它未盡事宜：按《合同法》執行。
十一、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議, 雙方首先通過友好協商解決, 如在30 天內協商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區人民法院處理。
十二、本合同雙方須嚴格執行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩周征得對方同意, 方可終止本合同。
定作方: 承攬方:
代表: 代表:
年月日年月日
模具合同 11
甲方： 乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：甲方委托乙方生產加工制作 模具。
第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：
1、 質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義：
�、� 模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
�、� 模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
�、� 模具壽命必須符合本合同第六條之規定;
2、 驗收方法(標準)：①按甲方的圖紙和技術要求執行。②模具結構驗收地點：在甲方指定地點進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收 必須符合模具結構圖紙。 報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：原材料來源
1、 原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
1、 交貨方法及驗收：
本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、 交貨地點：甲方指定場所。
3、 交貨時間：乙方模具生產自付款之日起 否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、 運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：本合同模具總金額為 萬元。共 套模具。貨款結算時間及方法：。付款方式：簽訂合同預付 %，試模合格交付使用 個月內付%
第六條：技術資料提供及保管：
第七條：質量異議/違約責任：
1、 對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、 如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、 其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條：其他：
1、 本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。 雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及甲方負責提供本合同約定的`模具的圖紙、技術要求及有關標準。 涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。 及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
2、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由順德市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：合同生效、附件、文字。
2、 本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、 任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、 本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
模具合同 12
需方： （以下簡稱甲方）
供方： （以下簡稱乙方）
甲乙雙方本著互惠互利的原則，為明確雙方在產品配套過程中的權利義務關系，經協商一致，甲方委托乙方制作模具，乙方并成為甲方的
模具產品供貨者，甲方支付相關費用事宜，達成如下合作協議；
一．制作項目、數量、金額：
乙方為甲方開發制作____________模具。模具合計金額：人民幣____________元整。大寫_____________元整。;交付首樣工作期：______天 :
二. 圖紙及技術資料的提供：
1) 乙方按照甲方要求負責模具設計，計算模具日產能力，并需得到甲方確認方可制作。
2) 模具設計所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用的，須經甲方確認后方可使用。
三 技術要求以及質量要求：
1) 模具必須按甲方提供的圖紙及制作項目，列明要求制造，保證模具制作出符合要求的產品；
2) 乙方制作的模具應保證產能______萬數量產品的使用壽命。
四. 模具驗收以及產品驗收交付：
1） 甲方確認的產品零件圖；
2） 雙方商定，并經甲方確認的技術工藝方案，雙方確認的模具技術要求。
3） 模具設計圖紙以及電子文檔。
五 模具產品收貨及不合格處理：
1、乙方所交模具產品經甲方有關部門（技術、質檢、使用部門）驗收合格方可收貨，具工裝驗收對模具產品驗收不合格的，由乙方修正或重做，由于乙方原因制件外觀不合格，成型后撓曲、變形而需改良制件成型狀況，以及尺寸難以控制造成的零件間配合不良狀況引起的'修改、制作的一切費用由乙方承擔，交貨期不變。若乙方設計提供的圖紙有誤，乙方承擔由此帶來的全部損失，但是如果產品圖紙或模具圖紙由甲方提供的，損失由甲方承擔，交貨期順延。
2、試模三次必須合格，否則按每次兩百元計算
六. 本合同一式三份，甲方模具制作單位和財務部門各持一份，乙方持一份，具同等法律效力。
七. 本合同有效期為一年，自雙方簽字蓋章生效。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
日期：______年____月____日 日期：______年____月____日
模具合同 13
合同編號：
簽訂地點：
定作方： (以下簡稱甲方)
承攬方： 模具有限公司(以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方友好協商本著互惠互利原則就甲方委托乙方加工鋁型材模具達成以下協議：
1、 乙方按甲方提供的模具外形尺寸、裝配尺寸、型材截面圖、技術參數、公差要求等制作模具。如有異議，乙方書面提出，雙方協商解決。
2、 對乙方材質規格要求、技術標準。
2.1、乙方必須保證模具鋼為牌號為H13R的國標鍛鋼或H13R的國際電渣重熔圓鋼。加工合同模板2.2、模具的各項尺寸應符合甲方規定的公差要求，出材各部分尺寸要符合圖吃公差要求，并執行國家有關標準要求。
2.3、模具硬度要求在HRC48~52范圍內。
3、雙方責任：
3.1、630T、800T擠壓機新模允許上機試模4次(修模三次);1000T擠壓機新模具允許上機試模5次(修模4次);超過允許試模次數未合格的，該模具不予驗收，由乙方補做或退模。如乙方仍要再次試模，需向甲方申請同意后方可再試。超標試模收費標準為630T為50元∕次，800T、1000T為60元∕次。此試模費由乙方負擔。特殊復雜截面試模次數另行商量。(由于甲方人為因素造成試模次數增多的不計)
3.1.1、乙方所加工模具出材必須包產：630T出材3噸，出材壁厚0.6mm以上(包含0.6mm);800T出材4噸，出材壁厚0.8mm以上(含0.8mm);1000T出材5噸，出材壁厚0.8mm以上(含0.8mm)。在相應的機型上，若出材壁厚低于所規定的出材不厚，則包產產量減半。單層卷簾門片包產2噸，雙層卷簾門片包產3噸。
3.1.2、乙方為甲方加工的模具，出材壁厚0.8mm以上(含0.8mm)的建筑型材，首次上機合格率應在40%以上。難度較大的特殊型材首次上機合格率另議。
3.1.3、特殊型材模具包產產量，應另行協商解決，以書面形式為準。
3.1.4、模具出材不符合甲方要求(不符合甲方圖紙公差要求)該模具不予驗收，由乙方補做或退模。
4模具試模驗收標準
4.1檢驗項目及驗收標準。
4.1.1 壁厚
4.1.1.1按模具訂購單要求的出材壁厚及壁厚公差要求驗收(允許偏差相同的各個面的壁厚差≤0.05mm)，在正常工藝的出料口溫度520-530℃前提下。
4.1.1.2壁厚測量結果以試模1條棒取尾部6米以內樣品為準。
4.1.2尺寸偏差：型材外形尺寸符合《型材檢驗圖》中標準尺寸和公差要求以及GB5237.1-20xx《鋁合金建筑型材國家標準-基材》高精級要求。
4.1.3型材的.角度允許偏差、平面間隙、扭擰度：均按GB5237.1-20xx《鋁合金建筑型材國家標準-基材》高精級驗收。
4.1.4表面質量：
4.1.4.1堿蝕不得有明顯的組織條紋及粗大晶塊。
4.1.4.2堿蝕不得有明顯的焊合線顯現(在正常出料口溫度及正常擠壓比情況下)。
4.1.4.3手摸不得感覺有凸起或凹下的骨線及噴涂后帶筋處產生暗影。
4.2維修質量：
4.2.1新模試模維修過程中上、下模(面模)不允許有燒焊現象，否則作退模處理或按90%折價后交付使用并且該模具不保保質期。
4.3甲方對模具使用的職責：
4.3.1甲方收到乙方模具時，必須對模具硬度進行驗收，若不合格不能使用作退模處理，使用后則作為模具硬度合格。
4.3.2使用模具時，必須使用專用墊或用合理通用墊，對用墊不正確造成模具報廢，則由甲方負責。
5、特殊品種模具的界定及允許維修次數：
5.1特殊品種模具的界定
5.1.1懸臂長度大于寬度3倍以上的品種模具。
5.1.2方管料外接圓≧85mm且開模壁厚≤0.95mm的模具。
5.1.3轉角料開模壁厚≤1.2mm的模具。
5.2因乙方模具質量問題，未達到保產噸位的結算方式：模具金額/標準噸位*實際完成噸數=應付模具款。
5.3新模具維修及費用承擔若甲方每年由訂購模具金額不足100萬元，則由模具金額中扣除6%作為甲方的修模費用。若超過100萬元，則乙方負擔甲方一個修模工的費用。
6、交貨時間：
乙方收到甲方模具訂單和圖紙確認后，以圖紙確認日期為止，當天訂單10套以內7天交貨，30套以內10-15天交貨，30套以上待定，如遲到一天，按每套每天50元扣罰，如因特殊情況，延期交貨，以書面形式回復協商。
7、交貨地點及運輸費用：
乙方負責將模具采用托運到甲方公司或者公司所屬地汽車站或火車站，由甲方自行提貨。托運費用由乙方承擔。甲方收到乙方模具，根據發貨單的貨名、規格、數量、金額確認無誤后，在乙方發貨單上簽字確認，并將發貨單在24小時內回傳給乙方，超時視為甲方默認，根據乙方的發貨單為準，發貨單傳真件和發貨單原件同樣有效。
8、結算及付款方式
8.1當月發生的模具款，于次月5日前雙方對賬、折退、沖減、確認(簽字、蓋章)。
8.2甲方于每次發貨前付給乙方當次模具款的80%，剩余20%模具款作為質保金，累計至15萬元時，超出部分必須于次月20日前全部付清。
8.3需開具增值稅票的，乙方須于每月20日前將票據寄送甲方，方能付款，乙方開票額=甲方當月付款額，甲方未付款的乙方不開發票。
9、其他約定事項
9.1甲方在生產過程中因模具質量而造成的損失，乙方僅負責賠償該模具的價格或修補，重新制作。
9.2甲方提供圖紙，乙方有義務為其保密，不得向其他廠家泄露或兩年內承攬甲方以書面告知乙方屬于甲方專利產品的模具義務。如泄露出去，甲方有權追究乙方的法律責任和經濟責任。
9.3模具至甲方廠內12個月仍未滿核對噸位，視為已滿噸位模具處理;12個月不夠包產噸位而報廢的模具，經雙方確認后，甲方退回乙方自行處理，乙方可要求甲方按包產量折算價格付款，也可要求免費配模，產量續加。
9.4、甲方未能按約定的結算方式付款，乙方有權終止合同并有權追究甲方延期付款額5‰的違約金責任。
9.5、連續兩個月時間內甲方未有訂單業務視為合同終止。所欠模具款在合同終止五個月內支付給乙方。
9.6、未盡事宜，雙方另行補充協議，同時并具有同等法律效力。
9.7、甲、乙雙方必須認真履行本合同，不得違約，如違約則按合同法處理。
9.8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，本合同簽字蓋章即日起生效。(傳真件同樣有效)
9.9、本合同長期有效，即從本合同生效之日起至甲方付清乙方全部貨款為止。
甲方： 乙方： 模具有限公司 (蓋章) (蓋章)
地址： 地址：
傳真：傳真：
電話： 電話：
法人： 法人：
代理人： 代理人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
模具合同 14
定作方：
承攬方：
二、定作方：產品要求：
1、按圖紙要求（見附件）。
2、長1.4米送樣各10根鋁型材。
三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成，并送樣到定作方處確認。
四、模具所有權為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的`產品生產；在以后生產中，由承攬方承擔模具的維修及復模（模具壽命完結時的新開模）費用。
五、解決合同糾紛的方式： 按國家合同法處理。
六、雙方協商的其他條款： 各款鋁型材采購量達4噸時（含4噸），退回模具款。
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
甲方：
乙方：
年月日：
模具合同 15
合同編號：
甲乙雙方依據《合同法》規定，經充分協商，就甲方委托乙方制作，達成如下協議：
一. 產品價格：
具體見產品報價單
二．技術資料提供：
甲方向乙方提供經批準有效的產品圖紙及相關技術要求（甲方受控的電子文檔），圖紙編號為：
三.樣品交期：
雙方簽訂合同后，乙方在 自合同簽訂？天之內 向甲方提供首樣，并附檢測報告，包括圖紙規定的各項技術要求指標。
四.產品驗收及交付：
1)產品驗收的依據：
以甲方提供的產品圖紙、相關技術要求及產品檢驗標準為依據；
2)驗收規范：
乙方模具制作完成后，產品經送樣，符合甲方提供的產品圖紙和相關技術要求，每個零件均經甲、乙雙方確認簽字、封樣，雙方各執一份，以作為合格標準；
五.產品費用支付條件：
1）產品模具費用總額 元（含17%增值稅）；合同簽定 7 天內，甲方向乙方預付產品模具費用總額的 40％ ，當乙方提供首樣后7天內支付產品模具費用總額的. 40％；樣品經雙方確認驗收合格，模具經由甲方批準合格，乙方開具產品模具費用總額元的含17%增值稅發票后， 天內甲方支付完尾款；
六．變更管理
合同簽訂后甲方提出合同內容修改或產品零件圖紙修改時，乙方有義務解決，由此產生的費用雙方協商處理。
七．知識產權及商業保密承諾：
1） 乙方不得侵犯甲方的知識產權，并有責任保守甲方商業秘密.
2) 本合同所涉的產品技術圖紙和相關技術、質量文件（包括2D和3D），其所有權均屬甲方所有，未經甲方同意,乙方不得向第三方泄露和提供, 由此造成的損失由乙方承擔；
八．所有權
1）本合同所涉及的產品技術文件、著作權及模具所有權，均屬甲方所有，乙方不得干涉甲方對模具的處置權。乙方負責保管的,未經甲方同意,乙方不得將此模具提供給第三者生產, 否則甲方有權要求乙方退還模具費并賠償造成的損失。
2）甲方付清模具款后，甲方需要將模具從乙方轉出，乙方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，保證模具完好，并配合發運至甲方指定的地點,運費由乙方承擔。
九.違約責任：
1）乙方如不能按合同在規定期限內提供首樣，按延期天數乘以貨款千分之五作為違約金。
2) 甲方如不能按合同規定付款，按延期天數乘以貨款千分之五作為違約金。
3)其他情況的違約責任按《合同法》規定執行；
十.其它約定：
1) 運輸方式：由乙方負責送到甲方廠內，費用由乙方支付
1)本合同發生糾紛，雙方協商不能解決的，任何一方均有權向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
2)本合同未規定事宜均按《合同法》及相關法規處理。
十一.本合同一式二份，甲方、乙方各持一份。
十二.本合同有效期為一年，自雙方簽字蓋章生效。
附產品報價單及保密協議
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
簽約代表: 簽約代表:
簽約日期: 簽約日期:
【 模具合同】相關文章：
模具買賣合同 模具的購銷合同12-10
模具合同10-31
模具的合同02-20
模具加工合同11-17
模具采購合同12-21
模具購銷的合同01-15
模具采購合同11-01
模具加工合同11-17
模具購銷合同03-08