建筑工程施工合同書通用15篇
隨著人們法律觀念的日益增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編整理的建筑工程施工合同書，希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同書1
根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議：
一、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施（以下簡稱建筑工程）。
二、該土地位于 ，四至為：東至 ，南至 ，西至 ，北至 ，使用年限為50年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準，甲方保證手續齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
五、該建筑工程設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的安全責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。
六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
八、該建筑工程應在本合同生效后10天內動工，180天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本：
�。ㄒ唬⒃摻ㄖこ炭⒐を炇蘸细窈�30日內，甲方以不低于實際建設成本的15%支付乙方投資回報。
（二）、該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方20%的實際建設成本，每年的12月30日前一次性全額支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的12月30日前一次性全額支付，所有款項在20xx年12月30日前付清。
十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結構，因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境，積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
十四、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設成本的 20%向守約方支付違約金，違約金的`支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在濟寧市市中區，凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，根據《山東省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》，由濟寧市中區人民法院或濟寧市中級人民法院管轄。
該合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方：某市開發區管委會（蓋章，法人簽字）
乙方：某公司（蓋章，法人簽字）
建筑工程施工合同書2
(GF―1999―0201)
合同編號：
字號：
中華人民共和國建設部制定國家工商行政管理局
第一部分協議書
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：
資金
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數天。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
金額(大寫)：元(人民幣)
￥：元六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的`定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定后生效
發包人：(公章)
承包人：(公章)
住所：住所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代表人：
委托代表人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
開戶銀行：
開戶銀行：
賬號：
賬號：
郵政編碼：
郵政編碼：
合同訂立時間：____年__月___日
合同訂立地點：
建筑工程施工合同書3
一、工程名稱：xxxx建筑工程
二、工程內容及工程量：xxxxxxx。
三、工程總造價：大寫（￥xxx元）
四、工程質量標準：乙方應按甲方提供的xxx施工設計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規范的標準，對該項工程要求達到：合格品。
五、約定施工工期：20xx年x月x日20xx年x月x日六、工程款結算方式：甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。（扣10%質量保證金，無質量問題到期返還）
七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設資金。
八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯系，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環境保護措施，促進和諧社會發展，履行安全生產職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的.任何安全問題，均由乙方負責。
九、質保期（一年）：此工程質保期x年（xxx年x月xx日均由乙方負責。
十、本合同經雙方驗收合格，簽字后生效，并結清全部款項，隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同書4
建筑單位：
施工單位：
工程項目：
電話：
電話：
工程地址：
一、工程項目及施工期限：
二、工程總造價(大字)
三、質量標準：依照本工程施工詳圖施工，說明書及驗收技術規范辦理，施工中雙方應做好隱蔽工程，分項工程竣工工程的驗收工作，如因施工上造成不合質量要求而發生返工費用，乙方包工包料由乙方負責，甲供材料造成的由甲方負責。
四、材料供應，乙方包工包料由乙方自行采購，甲供材料由甲方負責采購到場，并由乙方認可，由甲方支付材料總價，乙方應按合同的約定及安全文明施工。五、其它事項：
1、甲方在開工前應辦好各項施工準備手續，做到施工現場路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更，應有有關部門批準。并由甲方簽發變更通知書。變更造成的.增加工程及損失由甲方負責。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責，乙方造成的由乙方負責。
4、本工程設計、預算如有增列項目或差錯，在本合同有效期內審合修正，竣工結算時以工程決算為準。
六、本合同一式貳份，甲方執一份，乙方執一份，本合同經雙方簽訂蓋章生效，至工程驗收合格、款項結清后失效，本合同未盡事宜，雙方協商解決。附言：
建設單位(甲方)蓋章：
施工單位(乙方)蓋章：
_____年____月___日：
建筑工程施工合同書5
發包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條工程期限
合同工期總日歷天數______天。
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的'確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同書6
發包人：（以下簡稱甲方）
承包人：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、國家建設部、和國家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設工程施工合同》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程建筑幕墻及相關項目施工事項，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包內容：
4、承包方式：包工、包料(甲供料除外)、包質量、包工期。
5、工程主體結構標高米，承包工程最高標高米。
二、工程承包范圍
三、合同工期
1、開工日期：
2、竣工日期：
3、合同工總日歷天數天。
4、總工期內容：包括施工圖紙設計、材料采購、加工制作、運輸、現場安裝、
中間驗收、自檢整改、工程清潔。
5、工期延誤：如遇到以下情況，經甲方代表簽證總工期則相應順延。
�、偌追轿茨馨醇s定日期提供圖紙和現場不具備開工條件。
�、谝蛟O計變更和工程量增加。
③一周內非乙方原因造成停電累計超過8小時
�、芤蚺_風、暴雨、地震、火災等人力不可抗拒自然災害。
⑤因甲方原因未能按合同交付工程預付款、進度款、至使施工不能正常進行。
�、抟曳皆谑┕ぶ幸蚣追皆蛐枳兏O計及乙方認為需甲方確認的工程聯系單、備忘錄，甲方在七天未答復時。
6、暫停施工：甲方和監理派出的甲方或監理代表認為：
�、偌追交虮O理代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。
�、谝曳綉敯醇追交虮O理代表要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方
實施甲方或監理代表做出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，甲方或監理代表應當在48小時內給予答復。
�、奂追交虮O理代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。
�、芤蚣追皆蛟斐赏９さ�，由甲方承擔所發生的追加合同款，賠償乙方由此造成的損失，相應順延工期，因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。
四、質量標準
1、施工圖設計：應符合國家標準和行業規范
�、俨Ａ粔こ碳夹g規范JGJ102-96。
�、诮ㄖ粔G3035-1996。
�、劢饘倥c石材幕墻工程JGJ/T133.J-2001。
�、芙ㄖY構荷載規范GB50009-2001。
⑤建筑抗震設計規范GB50011-2001。
⑥其它：建筑設計防火、防雷規范、鋁門窗標準、主要材料標準等。
2、工程質量驗收：應符合國家標準和行業規范。
�、儋|量標準的評定以國家或行業的`質量檢驗評定標準為依據。
因乙方原因工程質量達不到國家和行業的質量標準，乙方承擔返工損失和違約責任。
�、陔p方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
3、檢查和返工：
�、僖曳綉J真按照標準、規范、施工圖、施工方案以及計劃進度施工，隨時接受甲方或監理代表的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
②工程質量達不到標準規范部分，甲方或監理代表一經發現，應要求乙方拆除或重新施工，乙方承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。 ③甲方或監理代表的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工造成損失的、應追加合同價款由甲方承擔，相應順延工期。 ④甲方或監理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應追加合同價款，由甲方承擔。
4、隱蔽工程的中間驗收：
�、俟こ叹邆潆[蔽條件或達到中間驗收部位，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方或監理代表組織驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方或監理代表在驗收記錄上簽字后乙方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在甲方或監理代表限定的時間內修改后重新組織驗收。 ②甲方或監理代表不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過48小時。甲方或監理代表未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，乙方可自行組織驗收，甲方或監理代表應承認驗收記錄。
�、劢浖追交虮O理代表驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，甲方或監理代表不在驗收記錄上簽字，視為甲方或監理
代表已經認可驗收記錄，乙方可進行隱蔽或繼續施工。
�、苤匦聶z驗，無論甲方或監理代表是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，乙方應按要求對檢查部位進行剝離或開孔，并在檢驗后重新、覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償乙方損失，并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的全部費用，工期不予順延。
五、合同價款
1、工程總金額：（人民幣）2、工程付款方式：
（一）預付款：合同簽訂后一周內，向乙方支付幕墻門窗工程合同總價的35%預付款，以支票形式匯入乙方賬戶。
�。ǘ┻M度款：
1)每月按完成各項工作工程量的85%支付工程進度款。
2)工程安裝完成后支付至合同總價90%.
3)結算完成支付至結算總價的95%
3、工程量確認和結算規則：
�、僖云椒矫�、米為計量單位的項目、竣工按見光面、外露面、展開面實際工程量結算。
②甲方提供的設計發生變更，經甲方以簽證作結算根據，調整合同價款。 ③建筑結構有較大變化影響工程安裝，經甲方簽證作結算依據，調整合同價款。
�、軋髢r確認的材料，施工圖設計或其它因甲方要求變更時經簽證調整合同價款。
⑤門窗工程按門窗設計洞口尺寸計算面積。
建筑工程施工合同書7
發包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
1、工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
�。ǘ┕こ痰攸c：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期30天
4、工程造價
工程造價為：xxxx元整
5、質量標準
1、質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）：
3.、本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。
4、本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
1、本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[20xx]406號《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500—20xx），《湖南省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第192號），《湖南省建設工程計價辦法》，20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20xx《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的.確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[20xx]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以長沙市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同書8
甲方：__________________
負責人：__________________
乙方：__________________
負責人：__________________
經甲、乙雙方充分協商 ，甲方同意將本公司承攬的秀雅樓施工項目以內部責任的形式承包給乙方施工，現就承包內容及辦法協商達成以下條款，望共同遵守。
（一）工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點
3、工程內容：綜合大樓1棟，建筑面積約㎡
（二）承包范圍
1、甲方承攬的綜合大樓1棟的土建工程、裝飾工程、水電工程，建筑面積約㎡，具體內容按項目施工圖紙方法施工范圍有關內容按設計圖紙施工。
2、裝飾標準約：室外外墻裝飾為墻面瓷磚，線子為真石漆，室內墻面天棚為現澆板面，地面為現澆板面。
3、梯間為不銹鋼扶手、不貼瓷磚、不刮三零八;內外墻不做內外保溫、不做門窗。地下車庫不負責擋土墻，如需做按《99建筑工程定額》計算。
4、水電工程為：現澆板設置暗管底盒，梯間預留穿線管道，戶外排水及給水按圖紙施工，戶外污水溝井、排水溝、管構從常規至化糞池出口打止。
（三）承包方式
按平方米造價包工包料費用包稅金的方式包干承包。
(四)工程工期
1、工程總施工工期為______ 日歷天，工程開工工期以開發商開出的《開工通知書》時間為準，開始計算施工工期。
2、竣工時間以開工日期起至第 ______天為止。 3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考慮在內。
（五）工程驗收
1、乙方工程施工完成，已具備了竣工驗收條件，必須提前10天按國家有關規定向監理單位和開發商提供完整的竣工圖紙，相關資料及竣工驗收報告等，竣工驗收由甲方有關部門進行驗收，分項工程由乙方負責。
（六）工程質量
質量要求：乙方在施工過程中嚴格按照國家有并《建筑施工規范操作規范》省市的有關規定和設計圖紙要求組織施工，工程質量等級達到合格。
二、簽訂建設工程施工合同時該注意哪些問題
1、仔細閱讀使用的合同文本，掌握有關建設工程施工合同的法律、法規規定
目前簽訂建設工程施工合同，普遍采用建設部與國家工商局共同制定的GF-1999-0201《建設工程施工合同》示范文本。該文本由協議書、通用條款、專用條款及合同附件四個部分組成。簽訂合同前仔細閱讀和準確理解“通用條款”十分重要。因為這一部分內容不僅注明合同用語的確切含義，引導合同雙方如何簽訂“專用條款”，更重要的是當“專用條款”中某一條款未作特別約定時，“通用條款”中的對應條款自動成為合同雙方一致同意的合同約定。
有關建設工程施工合同的法律、法規規定主要有：《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《建筑業資質管理規定》、《建筑業資質等級標準》(試行)、《建筑安裝工程總分包實施辦法》、《建設工程施工發包與承包價格管理暫行規定》等。
2、嚴格審查發包人資質等級及履約信用
施工單位在簽訂《建設工程施工合同》時，對發包人主體資格的審查是簽約的一項重要的準備工作，它將不合格的主體排斥在合同的大門之外，將導致合同偽裝的.坑穴和風險隱患排除在外，為將來合同能夠得到及時、正確地改造奠定一個良好的基礎。
根據我國法律規定，從事房產開發的企業必須取得相應的資質等級，承包人承包的項目應當經依法批準的合法項目。違反這些規定，將因項目不合法而導致所簽訂的建設工程施工合同無效。因此，在訂立合同時，應先審查建設單位是否依法領取企業法人營業執照，取得相應的經營資格和等級證書，審查建設單位簽約代表人的資格，審查工程項目的合法性。其次還應對發包方的履約信用進行審查。
建筑工程施工合同書9
發包單位： （甲方）
法人代表；
承包單位： （乙方）
法人代表；
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程的具體情況，經甲乙雙方多次協商，并達到雙方同意，有甲方在 開發的工程發包給乙方施工，而乙方同意承包本項工程，為了雙方在承包工程施工期間內責、權、利，經雙方同意按照合同法、建筑法及國家有關相關的法律條款之規定，特定立如下本合同條款：
一、工程名稱：
二、工程座落位置
三、工程概況和結構；
四、承包方式：甲方是以包工包料、包質量、包安全、包各項設備和各項周轉材料給乙方施工；
五、乙方承包本工程范圍和內容：（按本工程原設計和變更的水電、土建、門窗、消防、內外裝飾屋面和衛生間防水、土方等項工程在內）；
六、 質量與工期：乙方在本工程施工中，必須按照國家建筑
收規范標準和地方有關強制標準施工，必須達到合格工程，爭取優良工程；乙方在本工程施工中，必須按照甲方下達的工期要求完成， 施工工期為 天，自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。
七、工程造價：
經雙方確定，本工程合同造價暫定 元，作為撥付工程款的依據。按20xx版《河南省建設工程工程量清單綜合單價》及相關配套解釋和有關文件，自行計算承包范圍內的工程量、材料價格按《信陽市建設工程材料基準價格信息》為準計入合同總價，人工費按20xx年第三季度河南省標準定額站發布的人工指導價66 元/工日計入固定合同總價，此部分材料及人工價差計入稅前。
八、甲方工作：
1、甲方在乙方進入工地時，保證三通一平；組織技術交底，向乙方提供施工圖十套
2。負責辦理施工前、后的有關所有手續；
3、各職能部門和四鄰關系協調；
4、按本合同支付工程款如期如數付給乙方；
5、交戶結算和決算按本合同規定如期辦理決算；
6。派出駐工地代表 同志負責與乙方的日常工作聯系，及時辦理工科濟、技術簽證，并對工程質量進行監督、檢查、處理工程技術問題，按國家的驗收規范進行竣工驗收。
7。負責協調處理乙方與其他施工單位之間的`矛盾。
九、乙方工作：
1、乙方在承接本工程時，必須按時支付工程保證金 元；開工前10天認真細致地做好施工組織設計，并報有關部門及甲方審核批準。
2、乙方在承包本工程在施工期間，必須嚴格按照國家工程驗收標準和安全標準執行，如果乙方達不到者造成一切后果，均有乙方全部負責包括刑事責任在內；
3、乙方在本工程施工中，所進的各種材料必須要有合格證和部分確認書，同時必須有甲方監理人員現場取樣標準，經信陽市質檢站檢測報告乙方可使用，如沒有者乙方使用在本工程，一切經濟損失均有乙方全部負責承擔；
4、乙方在本工程施工中，一切機械設備和各項周轉材料必須滿足本工程所用；另外工程技術人員和施工人員也必須達到工程所用
5、乙方在本工程施工中，搞好施工現場的管理工作，做到文明施工，不準亂堆亂放，同時工人絕不準在本施工區內打架鬧事和偷盜，如有者一切后果與甲方無關；
6、工程保證金在乙方基礎工程到正負零時甲方如數退給乙方保證金；
7、乙方在本工程施工期間必須嚴格按照國家安全規范標準和信安檢站的有關標準，如不按標準者一切責任均有乙方負責；
8、嚴格按設計圖紙、驗收規范進行施工。所有隱蔽工程項目必須經甲方及質監部門驗收，及時辦理經濟、技術簽證。
9、嚴格施工遵守操作程序，做好施工成品的保護工作。
10、工程竣工后乙方按規定對工程實行保修，保修時間自通過驗收之日算起。乙方向甲方提供完整的竣工驗收資料一套。
11、乙方委派 同志為現場代表。負責工程的施工質量、安全施工，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
十、工程款支付及結算方式：
1、經雙方確定按本工程實際完成的工程據實結算（變更工程按工程量多少增加和減結算）隱蔽工程以甲方或監理簽字認可的方可進入結算；
2、經雙方確定本工程從基礎到二層主體完工，甲方應支付實際完成的工程款60%，主體工程按每二層支付均同1—2層，主體工程全部完成后經有關部門驗收合格后，甲方應按主體工程總款支付到60%，進入內外粉刷完成后，經驗收合格甲方支付15%，進入水電、門窗和消防安裝完畢，甲方支付總款15% ，主體裝飾安裝全部完成后經有關部門驗收合格后甲方按工程總造價支付到95%，下余5%作為保修金待工程保修期滿后，再全部無利息清付給乙方。
十一、本合同經雙方同意而定，望雙方共同遵守本合同各項條文；
十二、本合同未盡事宜經雙方協商增加補充協議，補充協議與本合同有同等的法律效力；
十三、工期變動：對以下原因造成竣工日期的變動，經甲。乙雙方代表確認，工期相應增減。
1、工程量變化和設計變更；
2、一周內，非乙方原因連續停水、停電每次二小時以上累計8小時以上；
3、由于甲方資金和安裝工程影響的時間；
4、人力不可抗拒的自然災害
十四、本合同一式六份，雙方各執三份，本合同經雙方代表簽字和蓋章后生效，本合同在生效期間內有一定的法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同書10
發包單位： （以下簡稱甲方）
承包單位： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》及本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。
一、工程概況： 工程
建筑面積： 平方米 建筑高度： 米
建筑層數： 層 結構類型：框架（磚混）
二、承包范圍與內容：
室內的地磚、廚房、衛生間鑲貼墻磚及材料運輸。
三、承包方式：包人工費 。
四、承包價格：按實貼面積計算墻面元／M2；地面 元/M2。
五、工程期限：從 年 月 日
到 年 月 日結束（遇不可抗力順延工期，若無故拖延一天，罰款1000元）。
六、付款方式：工程結束付工程造價的80%，交工后一個月內付15%，余下5%維修期滿付清（建立身份證復印件式臺賬，人及證件必須相符，本人簽字并按手�。�
七、質量要求：
1、乙方承包的分項工程按國家質量標準驗收，必須達到合格或優良工程驗收標準。
2、乙方必須嚴格按圖施工，按規范施工，按現場技術人員制訂的方案施工，聽從現場技術人員的指揮，積極主動配合其它工種人員的.工作。
3、根據甲方提供的材料尺寸，按規范要求排磚、拼縫、鑲貼，表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。
4、因乙方原因導致工程達不到規范、標準要求，造成返工所發生材料及人工費等經濟損失由乙方承擔，甲方不予計算工作量。工期不予順延，情節嚴重的，甲方有權終止合同。
八、機具的控制：甲方提供垂直運輸機械，其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。
九、安全要求：工人必須持證上崗，進工地前必須經過安全教育培訓操作，必須按照國家安全施工規范標準要求施工，禁止違章作業，否則出現工傷事故，全部由乙方負責。
十、違約責任：
1、由于乙方原因，造成停工或窩工延誤的，每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。
2、乙方應妥善保護施工現場的建筑物及設施，如造成損失照價賠償。
3、因一方原因，合同無法繼續履行時， 應通知對方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
十一、 其他約定：
1、乙方應自覺愛護甲方施工現場內的機械、工器具等其他財產且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動成果的責任，如有破壞將追究其相關責任，工作完成后需及時清理場地；做到在保證質量的前提下節約材料，合理利用材料，杜絕浪費，如有浪費則按其浪費部分價值的二倍在結算中扣除。
2、其它未盡事宜，甲、乙方隨時協商，簽訂補充協議，作為本合同附件。
3、本合同一式 份，甲乙雙方各執 份，本合同自簽訂之日起至結束內有效，待工程結束后自動作廢。
甲方： 乙方：
法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同書11
發包發(甲方)：__________________
承包方(乙方)：__________________
經雙方協商同意甲方將______工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責任和義務，特簽訂本合同：
一、承包方
本工程乙方包工不包料(包小型機具、掃帚等)，包安全、質量、工期、以及施工中產生的垃圾清理。
二、工程承包范圍
__________________.
三、工程承包單價
__________________.
四、付款方式
進度款按完成工程量______按月支付，竣工退場支付______.
五、甲乙雙方責任
1、甲方責任：
提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責任：
(1)按圖施工，以甲方交底執行，并按照國家現行有關規范和工程質量要求施工，做好工程自檢，確保工程質量必須優良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。
(2)砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整，垂直誤差正負3-5mm，灰縫厚度10-15mm，且平直均勻飽滿，墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚，斷切時要平直，用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預留準確。建筑垃圾及時清理并再利用，必須做到當天工完場清。
(3)內墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網，先定點，現成管理人員驗收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果3mm，且無空股裂縫，落地灰及時清理再利用，施工現場工完場清。
(4)外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網。外墻定點與現場管理人員配合施工，并經專業管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達標，垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用，放線貼磚時門窗洞口要求整磚，特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺、飄板等凸出構件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿，確保不滲水，滲水保修。
(5)室內粘貼：地板粘磚時，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現象。
(6)施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛生間、廚房、層面等滲水現象，后果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔。
(7)中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實際人數每人每天罰款一百元，停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的'70%結算。
(8)工期進度：乙方必須按以上進度準備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款______元，拖延3天以上甲方有權另進班組，以保住工期按時完成。
六、安全、質量罰款細則
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款______元;
(2)乘坐提升架上落，每人次罰款______元。
(3)宿舍白天不關燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款______元，并沒收用電器具;
(4)廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關，每人次罰款______元;
(5)施工中浪費材料，按原價十倍罰款;
(6)高層拋掉物罰款______元，造成嚴重后果全部由乙方負責;
(7)違反本合同乙方責任中的任何安全質量問題，似情節輕重處以罰款不等，如多次出現質量問題，停工整頓，嚴重者甲方有權清退乙方出場，工程款按60%結算。
(8)工傷、工故乙方承擔30%.
七、其他事項
1、本工地內打架每人次罰款______元，嚴重者送公安機關處理，一切法律經濟責任自負，本工地員工在工地外發生一切事情與本工地無關。
2、借領工具、損壞或原價賠償，違規操作損壞機械者，維修費用或造成其它損失由乙方負責。
3、本合同安全、質量等未盡事宜按國家有關規定執行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時結算余款后自動失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。
發包方(甲方)簽字：__________________
承包方(乙方)簽字：__________________
簽訂日期：______年______月______日
建筑工程施工合同書12
發包方：
承包方：
為了順利地保質、保量地完成施工任務，本著平等、自愿、互惠、互利的原則，依據《建設法》《民法典》等相關法律、法規，經雙方共同協商，達成如下協議：
一、工程內容：XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式：實行包人工、材料、機械設備和工用具、包安全文明施工。
三、質量要求：基礎預埋鐵件，由乙方負責；立柱用直徑100，壁厚1.5，圓管；檁條長4米，最小頭不小于60;頂板用30的隔熱板，0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板，窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價：185元㎡，以滴水面積收方準。
五、付款方式：屋架搭建完工后付工程總造價的`50%，即萬元；總工程完工后付清全部工程款項。
六、本協議一式兩份，甲乙雙方執一份，協議經雙方代表簽字后生效，具有同等的法律效力。未盡事宜雙方協商解決。
甲方：
乙方：
____年__月___日
建筑工程施工合同書13
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：
身份證號碼：(以下簡稱乙方)
甲方現將武勝香江豪庭工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方，根據甲乙雙方多次共同協商，在平等一致的基礎上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執行。
第一條：工程概況：
1工程名稱：武勝香江豪庭
2工程地點：武勝縣城祥升大道。
第二條：承包范圍：
發包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭車庫工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內轉土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內容。
第三條：工期：
(一)開工日期：____年__月___日(根據甲方的工期要求)。
(二)竣工日期：____年__月___日(根據甲方的工期要求)。
第四條：工程價款：
1分部分項工程單價如下：
(1)獨立基礎：基礎土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)、砂巖200元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)。
(2)人工挖孔樁：土方90.00元/m3，頁巖140.00元/m3，板石(需要水鉆施工)280.00元/m3，土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內材料轉運費及清除垃圾轉運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內容：
(1)人工開挖場內土方及建筑垃圾。
(2)人工開鑿場內石方并滿足現行有關規范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉運到甲方指定地點。
(4)場內排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項工序所需的各種設備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項工序的安全責任及相應的安全勞保用品費用。
(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應做的工作
3、零星簽證計時工60.00元/工日。
4、室內取土夯實、回填元/ m(含取土、運土、分層回填、夯實)。
5、算工程量。
第五條：施工技術要求：
(一)、基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底，并以書面形式由乙方代表簽證。
(二)、乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規范嚴格施工。
(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。
第六條：雙方責任及工作：
(二)、甲方工作：
1、為施工協調有關工作關系。
2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行質量監督檢查。
(二)、乙方工作：
1、嚴格執行合同中對工程工期、質量安全的要求，服從施工員及現場管理人員的安排，嚴格按照施工圖、交底記要和國家現行施工規范進行施工。
2、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規程進行施工作業，做好自檢工作。
3、組織工人文明施工，加強施工現場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。
第七條：工程質量驗收
1、嚴格按照國家現行施工驗收規范和質量評定標準進行驗收。
2、因乙方造成的質量問題而返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質量進度，甲方有權單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方，并清退出場。
第八條：人工費支付
本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條：安全責任：
在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書，具有同等法律效力。
第十條：其他約定：
1、合同期內乙方借故中途停工或退場，甲方有權拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的'違約金，由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權單方終止合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方，并清退出場。
4、乙方如因工人素質低、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權負責。
5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款20____元以上。
第十一條其它：
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執行。
2、未盡事宜，由雙方協商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執行。
3、本合同一式叁份，甲方執倆份，乙方執壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款，自然失效，
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑工程施工合同書14
甲方：(發包方)
乙方：(承包方)
根據雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的'約定，本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程保證金的支付達成補充合同供雙方遵守執行：
一.乙方機械設備(包括塔吊安裝)進場，支付首期保證金人民幣100萬元整。
二.工程項目完成招投標程序，甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保證金人民幣200萬元整。
本補充合同只是對工程保證金支付時間節點的補充說明，關于工程保證金的權利義務違約責任等內容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準，雙方遵守執行。
本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效，此合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，同等具有法律效力。
甲方：
乙方：
法定代表：
法定代表：
委托代表：
委托代表：
聯系方式：
聯系方式：
簽署時間：
建筑工程施工合同書15
合同編號：_______________
______年___月___日
發包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包方式：
4、工程面積：
5、工程期限：
本工程自______年______月______日開工，于______年______月______日竣工。
第二條、工程項目價款
1、工程款：本合同工程造價為（人民幣）：____________；
金額大寫：___________________________。
2、報價單根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
第三條、工程圖紙
甲方提供的施工圖紙或作法說膽，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
由于甲方確認的圖紙或做法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第四條、材料供應
本工程凡由乙方采購的材料，經甲方按預算材料及乙方提供的樣品標準驗收，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
對與甲方認可的材料，乙方使用后，如甲方提出更換或提高標準，甲方應承擔乙方因此而增加的施工工費及材料費。
第五條、工程款支付方式
1、雙方商定本合同價款采用固定價格，按項目報價執行。
2、本合同生效后，甲方分_____次，按下面約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清；
�。�1）工地開工前付_____元。
�。�2）工程進行一半時付_____元。
�。�3）工程結束付_____元。
3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。
第六條、工程工期
1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、在1、條件下，本工程合同范本施工期約定為______工作日。
3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當天起計算_____工作日。
4、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
5、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
6、因設計變更或非乙方原因造成的.停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第七條、工程質量及驗收
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準。
2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質量標準、設計變更和______省地方標準《______裝飾裝修工程質量規范》為質量評定驗收標準。
3、裝飾裝修工程竣工后，工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。
4、由于甲方原因造成的工程質量問題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
6、甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程部反映投訴，以免給雙方造成更大的返工或損失。
乙方工程部電話：________________。
7、乙方自檢合格后，應及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節點完工的驗收，由甲方簽字確認后方可進行下一道工序，甲方若不能按約定日期參加驗收，可書面委托第三人進行驗收確認，且甲方認可該驗收結果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托第三人進行驗收，延誤工期由甲方承擔。
8、工程內容全部施工完畢后，乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后七日內須參加驗收，若甲方無正當理由逾期不參加驗收，視為驗收合格�？⒐を炇蘸细窈�，乙方應提供工程質量合格證明（含試水記錄）和第三方室內空氣質量檢測合格證書。
甲方對室內空氣質量有異議時，可請有國家相關部門認可的專業檢測單位予以認證并自負費用；若檢測不達標則檢測費用由乙方承擔，乙方還需負責治理工作及承擔治理費。（由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔所有費用）。
竣工驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
雙方未辦理竣工合格驗收手續，甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格；甲方確需提前入住的，由雙方以其他事項書面約定。
竣工驗收在工程質量及經濟方面存在個別且不涉及較大問題時，經雙方協商一致，簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議“（作為竣工驗收單附件）后，甲方可先行入住。
第八條、安全生產和防火
1、因甲方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范，導致發生安全或火災事故，甲方承擔由此產生的一切經濟損失。
2、因乙方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范，導致發生安全或火災事故，乙方承擔由此產生的一切經濟損失。
第九條、維修責任
本合同工程驗收交付之日起，乙方負責為期2年的保修（憑簽發的工程保修單為準），保修范圍：乙方所裝修項目應有的質量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發生的質量問題，及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目，導致質量問題的則不在保修范疇之內。
第十條、違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十一條、爭議的解決
本合同范本在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同范本在執行中發生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。
第十二條、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式_____份，甲乙雙方各執_____份。
甲方（簽章）：
委托代理人：
聯系電話：
_______年____月____日
乙方（簽章）：
法定代表人：
聯系電話：
_______年____月____日
【建筑工程施工合同書】相關文章：
建筑工程施工合同書12-19
建筑公路工程施工合同書12-29
建筑工程施工合同書15篇12-28
建筑工程施工合同書(15篇)02-22
建筑防水工程施工合同書05-26
群體建筑工程施工合同書通用05-18
建筑工程施工合同書房地產04-09
工程施工房屋建筑承包合同書05-01
建筑工程施工論文07-16