裝飾工程合同【熱門】
現今社會公眾的法律意識不斷增強,關于合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編收集整理的裝飾工程合同,歡迎閱讀與收藏。
裝飾工程合同1
發包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
一、工程概況
1、亳州市南部新區拆遷安置小區A區42#—47#樓工程,鋼筋砼框架結構。
2、合同期限自至
3、為保證本工程進度需要,乙方在進行本工程裝飾裝修階段進場人數根據甲方要求進行調整。
二、承包方式
1、乙方包工包料、包做包交,除起重機械設備等大型工具外,所有小型工具及安全設備由乙方自備,價格為元/㎡。
2、工期要求:
三、承包內容
亳州市南部新區拆遷安置小區A區42#—47#樓門窗工程。型材名稱,玻璃采用6+9A+6中空玻璃,屋頂天窗玻璃為6中透光LOW—E+12A+6,推拉門、平開門玻璃材質為鋼化玻璃。鋼化玻璃在原來的基礎上增加/㎡。
四、質量、安全標準和制度
執行國家質量優良工程驗收統一標準。
五、付款方式
由乙方全墊資至工程竣工驗收
六、結算方式
按門窗實際尺寸面積結算。
七、雙方職責
1、甲方應向乙方做安全、技術質量書面交底。
2、甲方組織對進場人員進行安全教育,乙方給予配合。
3、甲方應對乙方提出的實際困難積極協調予以解決。
4、乙方人員應嚴格遵守項目部的各項規章制度及勞動紀律,服從甲方調配指揮,文明施工,不損壞甲方的榮譽和形象。
5、在施工場地、生活區范圍內,因乙方原因造成的火災、偷盜、打架等安全事故,造成的損失由乙方自負。
6、乙方所有進場材料及安裝均要符合圖紙設計及規范要求,包括門窗驗收、檢測產生的費用均由乙方承擔。
7、乙方應對甲方提供一切于本工程所關的`門窗資料包括門窗指定安裝廠家資質、門窗五金配件合格證、所有玻璃合格證、門窗三性試驗報告。
8、由于門窗所產生的一切費用均由乙方自行承擔,甲方不承擔任何責任。
9、因乙方自身原因違章作業、不服從指揮發生的安全質量事故,責任由乙方自負。
10、工期按甲方工期進度確保質量完成,如耽誤工期,責任由乙方承擔。
11、工程竣工后,乙方對自己承包的工程保修二年,如果乙方的原因發生質量問題,由乙方無償維修,造成的一切費用由乙方負責。
12、工程安裝至工程竣工交付期間,由乙方自己實行成品保護。本合同一式兩份,經雙方簽字后生效。
甲方代表:
日期:
乙方代表:
日期:
裝飾工程合同2
雇主:(以下簡稱“甲方”)
承包商:(以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證項目的順利進行,結合項目的具體情況,經友好協商,簽訂本合同(包括其附件及所有補充合同),以資共同遵守。
第一個項目概述
1.1項目名稱:。
1.2項目地點:。
1.3項目內容和做法(詳見:項目預算報價表和施工圖)。
1.4工程承包方式:雙方同意采用以下方式。
(1)乙方應承包勞務和材料。
(2)乙方承包工程和部分材料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝修材料明細表》和《乙方提供裝修材料明細表》);
(3)乙方承包勞務,甲方承包材料(詳見甲方提供的裝修材料明細表)。
1.5項目周期為_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
1.6合同價格:本合同工程造價見《工程預算報價表》。施工過程中如有增減,雙方應協商并簽字確認后增加或減少費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙應由下列人員提供:
(1)甲方設計并提供施工圖一式兩份,甲方一份,乙方一份(詳見裝飾工程設計圖);
(2)甲方委托乙方設計施工圖一式兩份,甲、乙雙方各一份(詳見裝飾工程設計圖),設計費為人民幣元
第三條甲方的義務
3.1開工前__________天,為乙方進入施工現場創造條件。包括:拆除室內家具陳設或堆放遮蓋不易移動的室內家具陳設,以不影響施工為原則;如甲方未采取必要的保護措施,造成家具和陳設的損失,由甲方負責。
3.2負責辦理施工涉及的申請、審批手續,支付物業管理辦公室及審批的全部費用。
3.3負責施工用水、用電;
3.4負責協調乙方與其鄰居及物業管理辦公室的關系;
3.5不要拆除室內承重結構。如需拆除原有建筑的非承重結構或設備管線,應向有關部門辦理相應審批手續;
3.6施工期間,甲方仍需部分使用現場,并負責施工現場的安全和消防;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查和監督,辦理驗收、變更登記等事宜,負責材料進場和竣工驗收。
3.8按時、保質、保量提供施工用自購材料。
第四條乙方的義務
4.1被任命為乙方的現場監督,負責本合同的履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理和解決乙方負責的一切事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規程、消防安全規定、施工規范和質量標準,保質保量按期完成工程;
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按照圖紙或說明進行安全文明施工,并做好各項質量檢查和施工記錄;
4.4保護原有的家具陳設,保證室內上下管道暢通;
4.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責施工現場的清潔。
4.6在工程竣工移交給甲方之前,負責保護現場的所有設施和成品。
第五條工程變更
如需變更工程和施工方法,雙方應協商一致,并簽字確認,同時調整相關工程造價和工期(見裝修工程增減清單)。
第六條材料的提供
6.1甲方提供的材料和設備(詳見甲方提供的裝修材料清單)應滿足設施要求,因質量問題或規格差異造成的工程損失由甲方負責。材料到達施工現場前,甲方應通知乙方,雙方共同接受并辦理交接手續;驗收后由乙方負責保管。
6.2乙方提供的材料和設備(詳見乙方提供的裝修材料清單),乙方應在材料運至施工現場前通知甲方,并接受甲方的檢查。質量不符合要求或者規格不同的,應當禁止使用;如已使用,給工程造成的損失由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1如因下列原因導致竣工日期延誤,經甲方確認后,工期相應順延;
(1)工程量變更和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意順延工期的其他情況。
7.2如甲方未能按協議完成其負責的工作,影響工期,工期順延;甲方提供的不合格材料設備影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3如果甲方未能按期支付工程款,合同期相應順延。
7.4如因乙方未能按期開工或無故中途停工而影響工期,工期不予順延;如因乙方原因造成工程質量出現問題,返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
第八條項目資金支付方式
8.1本合同生效后,甲方應按下列規定直接向乙方支付工程款:
第一次:在簽訂本合同時,甲方應向乙方支付報價中確定的總金額的%即人民幣。
第二次:木工進場時,甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的`工程金額)的%即人民幣。
第三次:當電風扇灰漆進場時,甲方支付給乙方報價中確定的總金額的%即人民幣。
第四次:工程竣工驗收,結算完成后,甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的5%,即人民幣。
8.2工程驗收后,乙方應向甲方提出工程結算,并向甲方發送相關資料..甲方在收到信息后天內無異議的,視為同意。雙方填寫工程結算表并簽字,甲方在簽字時向乙方結算工程最終付款。
8.3項目資金全部結清后,乙方應向甲方出具正式統一的收據..甲方支付的工程款以乙方財務部門出具并蓋章的收據為準
8.4工程驗收合格后,保修期為雙方簽字之日起12月。
第九條雙方的責任和工期延誤的處理
9.1因甲方以下原因造成的延誤和損失由甲方負責,工期順延:
(1)無法提供水電;
(2)無法保證每天工作時間超過8小時(含加班);
(3)未能按期提供自購材料和設備;
(4)未按期支付工程款,影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加建設項目;
(6)同意順延工期的其他情況。
(7)無故遲收或懶收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2因下列原因造成工期延誤的,工期不予順延:
(1)因乙方不能按期開工或無故停工而影響工期的,工期不予順延;
(2)因乙方原因造成工程質量問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方在施工過程中違反安全操作規范,造成人身傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方貨物損壞的,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失由乙方承擔..
(6)如因乙方原因導致工程質量達不到雙方約定的質量標準,由乙方負責修復,工期不順延。
9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同,責任方應承擔責任,并賠償對方造成的經濟損失。
9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的損失,由甲方負責。
9.5如因一方原因導致合同無法繼續履行,另一方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,責任方應賠償另一方相應的經濟損失。
9.6如甲方未能按期支付工程款,每延期一天,應向對方支付違約金人民幣元。
9.5如因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,應向對方支付人民幣元的違約金。
第十條設計、施工和驗收協議
10.1乙方設計人員完成的施工圖必須在約定時間內與甲方共同審核,經甲方確認簽字后,乙方方可進行施工..
10.2乙方必須嚴格按照甲方批準的圖紙進行施工(安裝)..
10.3在施工過程中,甲方如提出變更圖紙、停止施工或增加或減少項目,應以書面形式通知乙方,并列出停止施工或增加或減少項目的原因、項目地點、時間和材料等。根據變更要求,乙方應盡快向甲方提交因變更、增加或減少費用、工期延誤、材料損失和停工等原因造成的費用損失而采取的措施清單,并向甲方報告..甲方應在收到報告后兩天內做出簽字回復或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,乙方應通知甲方到現場進行驗收,驗收期限為兩天。如甲方未能按時驗收貨物,乙方可在自檢后如實填寫隱藏記錄,甲方應認可乙方的自檢結果..
10.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應在收到通知后的日內接受貨物,并辦理驗收交接手續。如甲方未能在上述規定的時間內接受檢驗,應及時書面通知乙方,并另行確定驗收日期;否則,視為甲方通過檢驗。如另定驗收日期,甲方應確認竣工日期,并承擔乙方的保管費用及相關費用。
10.6如雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住。如甲方擅自入住,視為合格,由此造成的損失由甲方承擔..
第十一條“工程預算報價表”、“施工圖”等文件經雙方同意并簽字確認,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
因履行本合同發生的爭議,由雙方協商解決;也可以由東莞裝飾協會調解;協商或者調解不成的,可以依法向人民法院提起訴訟。
第十三條補充規定
13.1本合同未盡事宜,雙方應本著友好互利的原則協商解決。經協商簽訂補充協議的,補充協議與本合同具有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后,本工程不得分包。
13.3本合同一式兩份,雙方各執一份。本合同經雙方簽字并加蓋公章或合同專用章后生效,履行完畢后自動終止。
13.4本合同附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
乙方:_____________(簽字) 裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _
授權代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _
地址: 地址:
電話: 電話:
裝飾工程合同3
委托方:________(簡稱甲方)
地址:________
施工方:________(簡稱乙方):
地址:________
茲有____________工程,經雙方確定設計、預算,決定由乙方施工,結合本工程的實際情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著相互協作,確保施工項目順利完成的原則,經過甲乙雙方協商簽定合同。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程造價:預算價(人民幣)
四、工程承建范圍:
所有項目以甲乙雙方確定的預算書中內容為準。
承包形式:
、虐ぐ
⑵包工
、遣糠职
⑷業主自購
五、付款方式:
1. 合同簽定當天,甲方應支付乙方工程款人民幣___________;
2.乙方水電驗收后,甲方應付乙方工程款人民幣___________;
3.工程完成80%指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成,甲方應付乙方工程款人民幣________;
4.竣工驗收后____天內,如無工程質量遺留問題,甲方將本工程總造價的余額一次性支付給乙方。
5.工程款全部結清后,乙方向甲方開具收據為工程主要憑證。
六、工程期限:
1. 雙方商定總工程為_____天(不含節假日)。開工日期為_____年____月___日,竣工日期為_____年_____月_____日。
2. 對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期順延;
、殴こ藤|量變化或設計變更;
⑵不可抗力;
、羌追酵夤て陧樠拥钠渌闆r。
七、甲乙雙方職責:
甲方職責:
1. 對乙方進行監督管理;
2. 對 乙方的施工進度進行審核;
3. 協助乙方安排施工場地;
4. 負責辦理乙方進場前的報批,報建及工人進場的一切手續;
5. 按時支付乙方工程款,確保工程進度。
6. 無償提供施工期間的水源、電源。
7. 甲方在堅定合同時認可的設計方案,乙方在按設計方案正常施工或已施工完畢的項目,如甲方提出要更改或拆除重做,甲方應補償乙方施工人員每人每天80元,材料損失按市場實際價格由甲方補償購買。
乙方職責:
1. 乙方提供免費設計,設計方案以及圖紙必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx年)
2. 必須嚴格按照執行安全施工圖施工,確保工程質量,按合同或補充協議所規定的時間,如期完工,并保證正常使用。
3. 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成本合同工程。
4. 嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定。
5. 有責任做好材料、設備的采購、保管工作。
6. 保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的'清潔。
7. 參加工程驗收工作,準備驗收報告單。
8. 嚴格按照雙方認可的合同附件《裝修預算》所約定的供材方式和內容進行提供。
9. 提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的十種《室內裝飾裝修有害物質限量》標準,和經行政部門批準具有檢測資質的專業檢測部門提供的檢測合格報告。
八、增減項目:
1. 甲方要求減項的,應在材料進場前提出。否則應按實際情況補償乙方材料費用及材料搬運費用,并納入結算。
2. 甲方要求增加的項目,應在進行 此道工序一周前提出,并與乙方簽定項目追加單,工期相應順延。
3. 增加項目造價累計超過1000元的,應納入二期工期款中支付。如已超過二期工程中支付日期,則應在簽字項目追加單三日內支付,否則乙方可不做此增項。
4. 如須更改設計圖紙的,提出一方應在進行此項施工五天前提出,并出具相應變更圖紙。
九、違約責任:
1. 甲方未按時支付工程款,如經乙方通知三日內仍未付款。乙方可自行停工。同時甲方應賠償乙方人工損失,人工按80元/工日計。工期順延。
2. 乙方未按本合同或其附件規定的日期交工,每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民幣,并納入結算。
3. 結算款的尾款必須嚴格按照付款方式支付,否則乙方將根據相關法律要求甲方履行。
4. 施工過程中所有發生的安全事故以及造成的損失,均由乙方承擔,與甲方無關。
十、驗收及保修;
1. 驗收日期以乙方向甲方提交書面申請6日期為準。
2. .在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;
⑴材料驗收;
、齐[蔽工程驗收;
、强⒐を炇;
3. 工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續,簽署保修單,提交水電改造圖。
4. 雙方進竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全與清潔。
5. 雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格。此造成的損失由甲方承擔。
6. 保修范圍為:乙方施工過程由于手工,用材不合規范,造成甲方使用不便及損壞的,屬保修范圍。
7. 保修期為兩年:
十一、其他說明:
1. 所有圖紙必須經甲乙雙方簽字確認后可用作施工,甲乙雙方不得隨意更改。
2. 所謂不可抗力,是指不能預見、不能克服的客觀情況,包括自然界的原因引起的不可抗力(如風暴、地震等)和社會原因造成的不可抗力(如動亂、戰爭等)。
3. 合同一式兩份,甲乙雙方個執一份,具同等法律效力,經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。如有未盡事宜,甲乙雙方可進行協商另定補充協議作為合同之附件。
4. 本合同履行完畢后自動終止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
裝飾工程合同4
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理,現已審理終結。
原審判決認定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協議書》,協議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程,具體內容見工程預(結)算報價表,總工程造價為306406元,按八折結算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質期為一年。簽訂協議后,原告進場施工,在施工過程中,根據原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質。
原審判決認為:由于原告不具備房屋裝修工程資質,故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當庭表示工程預(結)算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(結)算報價表及清楚其內容,故應視為雙方已結算,被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規定,判決:被告黃某應自本判決生效之日起三日內,支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關于建設工程合同的規定是錯誤的,本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發包人的意思,完成了承攬項目,再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務,故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后,發現該房存在超過20處質量問題,被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關法律規定,原審在上訴人不知情的`情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規定的同時,在法律法規對建設工程合同有特殊規定的情況下應當優先適用該特別規定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質,故該協議違反法律及行政法規的強行性規定,應屬無效合同,不受法律保護。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中,明確確認了以下事實:其一,訟爭工程已經完工,且其已經入住使用;其二,訟爭工程總價款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質量問題。根據上訴人的自認,該案所涉法律關系中的權利、義務明確,上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據,本院不予支持。
至于訟爭工程的質量問題,在原審法院行使了充分的釋明權的情形下,上訴人明確表示就質量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質量問題進行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質量問題不作相應審查,故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上,原審判決認定事實清楚,適用法律正確,依法應予維持。據此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同5
發包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工勞務承包事項協商一致,訂立協議如下:
一、承包方式:包人工、包質量、包安全。
二、承包范圍:設計圖紙所列專業施工范圍。
三、工程質量:優良。
四、結算方式:
1、墻面貼磚:/㎡;
2、地面鋪貼石材:/㎡;
3、地面找平層:/㎡;
4、衛生間防水:/㎡;
5、磚砌隔墻(包括抹灰):元/㎡,不除窗洞;
6、粉墻/㎡,不除窗洞;
7、零星事再協商;
8、大理石干掛/㎡。
五、付款方式:
本工程以實際發生工日數據為依據,按每日元/人生活費,每天支付一次,每月支付工程進度款至,工程完工質檢合格,支付工程款的;工程竣工驗收達到標準后,工程款付至經甲、乙雙方共同確認的結算金額的。
六、甲方責任:
1、提供所有民工的身份證復印件。
2、乙方必須自備施工工具,負責作業層面的衛生,施工中不得浪費和損失材料,保護好設備和制成品,如有損壞雙倍賠償。
3、教育民工遵守甲方和建設方的有關規定,服從甲方管理和指揮,不得打架、鬧事,處理好建設方、甲方及其他施工隊伍的關系。
4、乙方應按安全規范技術規范組織施工,確保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其責任及相關費用全部由乙方承擔。
5、乙方確保人身安全和飲食安全,發生責任事故,其責任及相關費用全部由乙方承擔。
八、工程質量的約定:
1、因乙方施工原因導致工程未達到優良標準,未通過建設方、監理方、甲方的驗收,乙方進行返工所發生的人工費及材料費由乙方承擔。
2、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
九、有關工期的約定:
1、因乙方原因造成的`延誤,工期不順延。因乙方原因延期竣工,延誤工期每延誤一天乙方支付甲方500元的工期違約金。違約金不超過結算價款的3%。
十、其它條款:
1、承包人向發包方承諾照合同約定進行施工、竣工,并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
2、因乙方的施工未達到約定的質量標準,或不能如期完成工程施工則甲方隨時有權調整其施工范圍及減少其工作量,或者終止合同。
3、若發包方與承包方意見發生分歧,經協商不能達成一致時,通過仲裁解決。
4、乙方中途撤場負全部責任,包括退還已付所有工程款,合同雙方簽字生效。本協議一式兩份,雙方各執一份,工程完成自行消除。
發包人:
日期:
承包人:
日期:
裝飾工程合同6
委任方(甲方):____________
承接方(乙方):____________
經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程地點:
二、工程戶型:
三、承包方式:乙方包工、包全部材料
四、工程期限
本工程自_____年______月______日至______年______月______日完工。工程造價為人民幣:____________________________________
六、付款方式
1.合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結算)
七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4.乙方應了解遵守物業管理處有關規定,遵守施工技術規范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的.損壞,由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質量保修一年。
十、由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收后,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量,安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。十二、備注
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協商補充協議或條款,如本合同甲.乙方發生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執兩份,經雙方代表簽字后即生效,具有法律效力。
甲方(簽字):________
乙方(簽字):________
_____年_____月_____日
裝飾工程合同7
發包人:(甲方)
承包人:(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程安裝承包合同規定》、《居室裝飾裝修管理實行辦法》以及有關法律法規的的規定,結合本裝修項目具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公開和誠實守信的原則,為保質保量地完成施工任務,就本工程施工事項協商一致,訂立本合同:
第1條工程概況:
1.1工程名稱:裝飾工程
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.3.1裝修方面:二期客房樓1F-5F客房,樓層走道、樓梯等公共區域裝飾工程;1F-5F樓層服務室,強、弱電室墻面及頂面涂料等(具體內容詳見施工圖、樣板間效果圖、設計師提供的材料樣品等)。
1.3.2家私方面:根據施工圖配置的固定及活動家具(不含床具)。
1.3.3水、電、空調、消防安裝方面:施工圖中所涉及的開關、插座、燈具的預埋管線及控制面板、燈具安裝,不含空調、消防、弱電系統
1.4承包方式:包工包料、包工期、包質量(施工圖及報價清單內所含之項目)達到營業標準。
1.5工期:本工程自___年___月___日開工,___年___月___日竣工。合同工期總日歷天數為___天。
1.6合同價款:¥ ___元(大寫:___元整)
1.6.1本合同價款采用固定總價包干合同方式確定。即對施工圖范圍內的總價包干。承包人如有缺項、漏項視為此項費用已包含在投標工程量清單的其它單價和合價中。所有可能發生的風險費用都應包含在投標報價中,如:人、材、機因市場波動的風險、政策性調整的風險等,承包人在投標時已納入投標報價中。
1.6.2采用固定總價包干合同,只有發包人指令和發包人同意的設計變更才能產生造價變更。經發包人書面確認后作為結算依據。
1.7工程質量:合格。
1.8保修:根據國家《建設工程質量管理條例》,本工程質保期兩年(自驗收合格之日起算)。
第2條甲方工作:
2.1負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變
2.2協助辦理施工圖審查及報監手續(證明承包人自身資質的證件除外)。
第3條乙方工作:
3.1嚴格執行施工規范、安全操作規定、環境保護規定。嚴格按照施工規范進行施工,隱蔽工程應于48小時前以書面形式通知監理及甲方檢查驗收,驗收合格方能進行隱蔽和繼續施工,驗收不合格乙方在限定時間內修改后重新驗收,若因此造成工期延誤,乙方承擔第9條約定的違約責任。工程完工先先自檢合格再申請竣工驗收。
3.2嚴格依照設計文件、圖樣及說明書進行施工,接受設計師、監理和甲方的監督和檢查,確保工程其材料之質量、尺寸、規格等符合設計要求。
3.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的`規定,做好施工現場保衛和垃圾消納等工作。
3.4 精心組織施工嚴格管理自身施工人員。維持現場清潔,創建文明的施工現場。做好成品和半成品的保護工作。
3.5乙方負責全部工程實施及現場施工進度、協調、品質、安全的管理。
3.6乙方須選擇一間標準間先于其他房間裝修完畢,時間約45天,供設計、監理及甲方檢查,通過后再全面進行裝飾施工,同一時間內其他房間作基礎施工。上述施工包含在總工期內。
第4條關于工期的約定
4.1因甲方原因,影響工期的,工期順延。
4.2因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,承包人承擔違約責任。
4.3非乙方原因造成的停電、停水,及不可抗拒因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
4.4承包人因上述情況要求順延工期應在情況發生后7天內以書面形式向甲方提出延期報告,甲方收到報告后14天內予以確認。若承包人逾期未提出延期報告。則不得就該情況要求順延工期;若甲方收到報告后逾期不予以確認也不提出修改意見,視為同意順延工期。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應依據《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準,達到國家質量評定合格標準。
5.2乙方應對竣工工程質量進行自檢并達到合格標準。同時應于竣工驗收前10日向甲方提供完整的竣工資料(一式兩份)及竣工驗收申請報告,甲方收到竣工驗收申請報告后組織驗收。
第6條關于工程價款支付方式的約定
6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。如果甲方有變更或新增項目,則費用另計。施工用水、電費由甲方負
6.2本合同生效后,甲方支付工程款的方式為:
6.3工程竣工甲方組織驗收小組進行預驗收,同時申請政府質監部門辦理工程正式驗收,驗收合格并所有手續完結,付至工程總價90%,余款10%作保修金,保修期兩年(自驗收合格后起算),保修金分兩次支付,保修期滿一年付5%,保修期滿兩年復驗合格后付清(5%)。
6.4每次付款前乙方應提供同額發票,甲方于15日內支付。
第7條履約保證金
承包人于合同協議簽字生效后10日內向發包人支付合同價款2%的履約保證金,保證金的保證期自開出之日至整個工程辦完竣工驗收手續后一個月止。工程竣工驗收合格后一個月無息退還。
第8條關于裝修材料的約定
8.1裝修材料的燃燒性能等級要求必須符合GB5222《建筑工程內部裝修設計防火規范》的有關規定及機電配套安裝的燈、線、開關、插座等必須滿足規范及驗收的要求。
8.2裝修材料應選用低毒性、低污染、低放射,即住宅裝飾裝修室內環境污染控制應符合GB50325-20__《民用建筑工程室內環境污染控制規范》的規定。
8.3本工程所用主要材料需經設計師、監理及甲方選樣確認后方能使用。
8.4主要材料乙方應先報詳細清單一覽表和樣品,并標明尺寸、規格、材質、性能、價格、品牌、顏色、產地、以及圖案作為裝飾施工合同的一部分,主要材料應有產品合格證書,有特殊要求的應有相應的性能檢測報告和中文說明書、以及環保檢測報告。
8.5若承包人的施工材料不符合合同要求應無條件予以更換至符合要求。因此造成的財力損失及工期延誤損失由承包人承擔。
第9條有關安全生產和防火的約定
9.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
9.2應注意安全施工,若發生一切事故,責任由承包人自負,工程施工人員的人身保險和人身安全由承包方自行負責。
第10條違約責任處理
10.1因承包人原因造成的工期延誤,每延遲一天按合同價的萬分之三處罰。
10.2若承包人施工的工程質量不能達到合格要求按違約處理,發包人沒收其履約保證金,若承包人整改仍不能達到合格要求則應終止合同并追究承包人違約責任,承包人賠償一切損失。
10.3本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.4當事人不愿通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由上海仲裁委員會仲裁。
第11條附則
11.1本合同一式六份,雙方各執三份
11.2本合同有未盡事宜,由合同雙方協商解決,必要時可簽訂補充條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
11.3本合同需要進行保險時,應另訂協議。
11.4本合同經雙方蓋章簽字后生效。
發包方:法人代表:
承包方:法人代表:
___年___月___日
裝飾工程合同8
委托單位:
承攬單位:
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________。
3.承包范圍:參見合同附屬文件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
發包人委托承包人設計施工圖紙,設計費____________元,由發包人支付.
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整。
二、施工時間
工程期限__日,時間自__起至__止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的`約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協商一致后,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方:
承攬單位:
代表人:
代表人:
日期:
日期:
地址:
地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
裝飾工程合同9
發包方(以下簡稱甲方):
地址:
法人代表:
聯系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
地址:
法人代表:
聯系電話:
工程負責人:
聯系電話:
依照《合同法》、《建筑法和消費者權益保護法》,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,簽訂本合同共同信守。
一、工程概況
1、工程地點:綿市部龍門鎮中脊村、實有面積按租賃合同實測為準。
2、工程造價:約 仟萬、按09省建定領取費,按一級企業取費標準計費,結合地材調差(最終以實際結算審計為準)。
3、工程承包方式:議標、雙方商定由乙方包工包全部材料和設備。
4、有效工期六個月。開工日期:由雙方具體商定,以甲方書面通知入場為準計算工期。
5、項目內容:藝術品博物館:中國詩歌節陳列館,川劇臉譜服裝陳列館、書畫展廳、影樓、茶莊、客棧、家俱、小商品、游樂園、餐飲娛樂服務業等。
二、關于材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:報價單需注明品質、單價以現場監理簽字為準,詳見付附表(注明品牌、規格、質量)。
2、乙方采購的裝飾材料、設備、均應用于本項目的裝飾,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成損失由乙方負責。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行《建筑裝飾工程技術規程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準和質量評定驗收標準。
2、本工程由甲方委托設計。
3、由于乙方原因造成質量事故,返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,用戶叫甲方提出設計修改及增減工程項目時須提前共同確定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負。
5、工程驗收:甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,保管好施工日志。
6、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續,如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承擔原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消護措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,雙方即時配合職能部門處理。
五、其它事項:
1、甲方工作:
(1)甲方應在開工前十天,向乙方提供施工設計圖紙(方案圖)光盤,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項,作好水電起止記錄。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,現場負責人到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,增減工程量以用戶意見為準。
(4)甲方應指派兩人為駐工地代表,負責合同履行,作好記錄簽字。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決相關問題。對其行為乙方應予認可。如更換人員,甲方應及時書面通知乙方。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底在入場前,編制好施工方案,提交績信標書、技術標書和商務標書。
(2)未經甲方同意和所在地物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
六、關于工程款價款結算及裝修項目履約金的交納與退還的約定:
(1)工程款付款方式:乙方進場后,三日內甲方向乙方支付工程起動資金20%作為材料款。甲方按乙方每月已完工程量計價后,下月五號前支付80%的工程款,如到時甲方不能支付工程款,乙方有權停工并結算所有工程款后,立即退場。所造成的一切損失由甲方負責。全面竣工驗收合格后三十日內甲方付清乙方所欠工程余款(留保修金5%一年后無質量問題無息退還)。
(2)保證金交納與退還方式:簽約時乙方按總造價的3%支付該項目履約金。該履約金在工程量完成50%時,甲方退還乙方全額履約金。 注:
1、如工程施工發生項目或單價變更,各階段工程款應進行相應調整。
2、工程保修期一年,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件五),保修期從竣工驗收前掌之日起算。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致中途停工,甲方應按當地無誤工標準
補償乙方入場后因停工、窩工所造成的`損失。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的1%向甲方支付違約金。
3、甲、乙雙方簽訂合同后,甲方必須在7日內書面通知乙方進場施工。如違約方7日內不能進場施工,違約方支付守約方合同總額5%的違約金。
4、若甲方強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
5、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、若履約中發生糾紛雙方協商解決,
2、調解解決不成時,可以按照本合同約定向綿陽市仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同。提出終止合同一方,要以書面形式提出,雙方認可后,并辦理終止合同手續結清費用。
十、其他約定
1、合同不得轉包、分包
2、合同未盡事宜,雙方在實施時補充完善。
3、本合同經雙方法人代表或法人委托人簽字生效,具有法律效力,同時進行合同鑒證。
甲方單位:
負責人:
電話:
鑒證單位:
乙方單位:
負責人:
電話:
年 月 日
裝飾工程合同10
發包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設工程合同監督管理辦法》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第1條工程概況
1.1工程名稱:__________________
1.2工程地點:__________________
1.3承包范圍:__________________
1.4承包方式:__________________
1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月竣工。
1.6工程質量:合格
1.7合同價款(人民幣大寫):_________(預算清單作為合同附件)
第2條甲方工作
2.1開工前3天,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電,并說明使用注意事項。
2.2指派_________為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線等不受損壞,并承擔相應費用。
2.4如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
第3條乙方工作
3.2指派_________為乙方駐工地代表,電話負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的.約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意。
4.2非因甲方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2隱蔽工程驗收:
(1)工程具備隱蔽驗收條件前,乙方需自檢合格并于驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關資料)通知公司簽字確認。
(2)經驗收合格,甲方代表簽字后方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內未到場驗收,則視為合格。
(3)無論甲方代表是否參加驗收,當提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應按要求剝露,并在驗收后重新隱蔽或修護后隱蔽。若檢查不合格,按公司制度執行處罰。
(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經濟損失和工期拖延均由乙方承擔。
5.3本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.4工程竣工后,乙方書面報告申請通知甲方驗收,甲方自接到驗收報告5日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。驗收合可后,辦理移交手續。
第6條關于工程價款結算及付款方式的約定
6.1雙方商定本合同價款:
(1)暫定價格:_________(見預算)
(2)竣工結算:按預算單價,如清單中沒有的,甲乙雙方協商定價,以實際發生工程量結算。
(3),付款方式:自合同簽訂之日起_________天內(材料進場)付款_________%,中期付款分批支付,每_________天付款一次,支付總工程量的_________%,工程完工付至_________%,竣工驗收合格后付至_________%,質保期為一年,一年期滿后一次性結清。
6.2工程完工后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并結清工程款。
第7條有關質保期內的維修約定
7.1、保修范圍:凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內各部位、部件的損壞、脫落、變質、丟失、開裂等均屬乙方保修責任范圍。
7.2保修期限:從交付之日起計算,裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。
7.3保修費用:工程中已含保修費用,乙方收到通知后在約定時間24小時內給人修理,否則甲方有權通知其他單位進行修理。其發生費用從乙方保修費中扣除,并按甲方的工程制度進行相應處罰。
7.4材料采購與檢驗:
a甲方采購的材料或設備到場,乙方派人與甲方代表一起驗收,驗收合格后由乙方妥善保管,因保管不善造成的損壞或丟失,由乙方承擔賠款。
B乙方采購的材料到場,乙方需將材料檢驗報告、合格證、環保證明文件(一份原件三份復印件)等書面報批甲方代表,同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設計、規范及封樣材料要求的材料,不予進場。乙方應重新采購并報驗,并承擔由此發生的一切費用。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.2乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發生,乙方承擔一切責任,甲方不負責賠償。
8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
第10條合同生效與終止
10.1本合同簽訂前,甲、乙雙方就本工程的有關約定事項,未經本合同確認的,一律無效。
10.2本合同簽訂后,有關合同條款的變更應訂書面補充協議,并報原審查、鑒證單位備案后生效。
10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內容后即告終止。
第11條合同份數
本合同正本兩份,由甲、乙雙方各執一份。
第12條其它約定
因現有施工圖部分節點及材質不明確,故所有工程量以清單單價為準,本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結算。
合同訂立時間:__________________
合同簽訂地點:__________________
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同11
發包方(甲方):
承包方(乙方):
甲乙雙方經友好協商,根據法律規定,簽訂本裝飾、裝修合同,具體條款如下:
一、工程基本情況:
1、工程名稱:
2、地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:大包,包工、包料。乙方全部墊資施工。
5、承包內容:
6、工期:
7、工程質量標準:
8、工程造價:
二、施工、驗收、付款
1、乙方及施工人員具有相應資質,本合同簽訂后工程不得轉包,部分工程可以分包,分包單位應具有相應資質,分包應征求甲方意見。
2、乙方按甲方提供圖紙施工,甲方聘請監理公司監理工程。
3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
4、付款方式:甲方開據結算單之前甲方不預付任何費用,甲方開據結算單后付百分之 即 元。 下余的百分之 即 元作為質量保證金,一年后,質量不出現問題甲方付給乙方。
5、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后30日后如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
三、違約責任
1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失,未造成損失的,應支付合同總價的5%為違約金;
2、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
4、甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
5、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責返工或修理,費用乙方承擔,工期不予順延;
6、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
四、其他具體規定
1、因工程施工而產生的.垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運出現場,并堆放到政府部門允許堆放的地點,乙方負責支付垃圾清運費用。
2、乙方及分包商施工期間發生的支出、工傷賠償、相關單位收費、處罰等產生的稅、費甲方不承擔責任,結合實際情況由乙方和分包商承擔
3、本合同簽字后3日內,乙方向甲方提供可行性施工方案及報價,由甲方進行確認后方可施工。
五、合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。需要變更合同內容,應經協商一致后,簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,承擔違約責任并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
六、合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第__________種方式解決:
1、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2、向合同簽訂地人民法院起訴。
七、附則
1、本合同甲、乙雙方自愿簽訂,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
裝飾工程合同12
發包人:(甲方)
承包人:(乙方)注意事項別忽視
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程安裝承包合同規定》、《居室裝飾裝修管理實行辦法》以及有關法律法規的的規定,結合本裝修項目具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公開和誠實報價清單守信的原則,為保質保量地完成施工任務,就本工程施工事項協商一致,訂立本合同:
第1版條工程概況:
1.1工程名稱:裝飾工程
1.2工程注意事項別忽視地點:
1.3承包范圍:
1.3.1裝修方面:二期客房樓1F-5F客房,樓層走道、樓梯等公共區域裝飾工程;1F-5F樓層服務室,強、弱電室墻面及頂面涂料等(具體內容詳見施工圖、樣板間效果圖、設計師提供的材料樣品等)。
1.3.2怎么寫家私方面:根據施工圖配置的固定及活動家具(不含床具)。
1.3.3水、電、空調、消防安裝方面:施工圖中所涉及的開關、插座、燈具的預埋管線及控制面板、燈具安裝,不含空調、消防、弱版電系統
1.4承包方式:包工包料、包工期、包質量(施工圖及報價清單內所含之項目)達到營業標準。
1.5工期:本工程自年月日開工,年月日竣工。合同工期總日歷天數為天。
1.6合同價款:¥書元(大寫:元整)
1.6.1本合同價款采用固定總價包干合同方式確定。即對施工圖范圍內的總價包干。承包人如有缺項、漏項視為此項費用已包含在投標書工程量清單的其它單價和合價中。所有可能發生的風險費用都應包含在投標報價中,如:人、材、機因市場波動的風險、政簽訂需要注意的細節策性調整的風險等,承包人在投標時已納入投標報價中。
1.6.2采用固定總價包干合同,只有發包人指令和發包人同意的設計變更才能產生造價變更。經發包人書面確認后作為結算依據。
1.7工程質量:合格。
1.8保修:根據國家《建設工程質量管理條例》,本工程質保期兩年(自驗收合格之日起算)。
第2條甲方工作:
2.1負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變
2.2協助辦理施工圖審查及報監手續(證明承包人自身資質的證件除外)。
第3條乙方工作:
3.1嚴格執行施工規范、安全操作規定、環境保護規定。嚴格按照施工規范進行施工,隱蔽工程怎么寫應于48小時前以書面形式通知監理及甲方檢查驗收,驗收合格方能進行隱蔽和繼續施工,驗收不合格乙方在限定時間內修改后重新驗收,若因此造成工期延誤,乙方承擔第9條約定的違約責任。工程完工先先自檢合格再申請竣工驗收。
3.2嚴格依照設計文件怎么寫、圖書樣及說明書進行施工,接受設計師、監理和甲方的監督和檢查,確保工程其材料之質量、尺寸、規格等符合設計要求。
3.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,做好施工現書場保版衛和垃圾消納等工作。
3.4 精心組織施工嚴格管理自身施工人員。維持現場清潔,創建文明的施工現注意事項別忽視場。做好成品和半成品的保護工作。
3.5乙方負責全部工程實施及現場施工進度、協調、品質、安全的管理。
3.6乙方須選擇一間標準間先于其他房間裝修完畢,時間約45天,供設計、監理及甲方檢查,通過后再全面進行裝飾施工,同一時間內其他房間作基書礎施工。上述施工包含在總工期內。
第4條關于工期的約定
4.1因甲方原因,影響工期的,工期順延。
4.2因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,承包人承擔違約責任。
4.3非乙方原因造成的停電、停水,及不可抗拒因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
4.4承包人因上述情況要求順延工期書應在情況發生后7天內以書面形式向甲方提出延期報告,甲方收到報告后14天內予以確認。若承包人逾期未提出延期報告。則不得就該情況要求順延工期;若甲版方收到報告后逾期不予以確認也不提出修改意見,視為同意順延工期書。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應依據《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安報價清單裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準,達到國家質量評定合格標準。
5.2乙方應對竣工工程質量進行自檢并達到合格標準。同時應于竣工驗收前10日向甲方提供完整的竣工資料(一式兩份)及竣工驗收申請報告,甲方收到竣工驗收申請報告后組織驗收。
第6條關于工程價款支付方書式的約定
6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。如果甲方有變更或新增項目,則費用另計。施工用水、電費由甲方負
6.2本合同生效后,甲方支付工程款的方式為:
6.3工程竣工甲方組織驗收報價清單小組進行預驗收,同時申請政府質監部門辦理工程正式驗收,驗收合格并所有手續完結,付至工程總價90%,余款10%作保修金,保修期兩年(自驗收合格后起算),保修金分兩次支付,保修期滿一年付5%,保修期滿兩年復驗合格后付清(5%)。
6.4每次付款前乙方應提供同額發票,甲方于15日內支付。
第7條履約保證金
承包人于合同協議簽字生效后10日內向發包人支付合同價款2%的履約保證金,保證金的保證期自開出之日至整個工程辦完竣工驗收手續后一個月止。工程竣工驗收合格后一個月無息退還。
第8條關于裝修材料的約定
8.1裝修材料的燃燒性能等級要求必須符合GB5222《建筑工程內部裝修設計防火規范》的有關規定及機電配套安裝的燈、線、開關、插座等必須滿足規范及驗收的要求。版
8.2裝修材料應選用低毒性、低污染、低放射,即住宅裝飾裝修室內環境污染控制應符合GB50325-20__《民用建筑工程室內環境污染控制規范》的規定。
8.3本工程所用主要材料需經設計師、監理及甲方選樣確認后方能使用。
8.4主要材料乙方應先報詳細清單一覽表和樣品,并標明尺寸、規格、材質、性能、價格、品牌、顏色、產地、以及圖案作為裝飾施工合同的一部分,主要材料應有產品合格證書,有特殊要求的應有相應的性能報價清單檢測報告和中文說明書、以及環保檢測報告。
8.5怎么寫若承包人的施工材料不符合合同要求應無條件予以更換至符合要求。因此造成的`財力損失及工期延誤損失由承包人承擔。
第9條有關安版全生產和防火的約定
9.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全版技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
9.2應注意安全施工,若發生一切事故,責任由承包人自負,工程施工人員的人身保險和人身安全由承包方自報價清單行負責。
第10條違約責任處理
10.1因承包人原因造成的報價清單工期延誤,每延遲一天按合同價的萬分之三處罰。
10.2若承包人施工的工程質量不能達到合格要求按違約處理,發包人沒收其履約保證金,若承包人整改仍不能達到合格要求則應終止合同并追究承包人違約責任,承包人賠償一切損失。
10.3本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.4當事人不愿通過協簽訂需要注意的細節商、怎么寫調解解決或書者協商調解不成的,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由上海仲裁委員會仲裁。
第11條附則
11.1本合同一式六份,雙方各執三份
11.2本合同有未盡事宜,由合同書雙方協商解決,必要時可簽訂補充條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
11.3本合同需要進行保險時,應另訂協議。
11.4本合同經雙方蓋章簽字后生效。
發包方:法人代表:
承包方:法人代表:
年月日:
裝飾工程合同13
承包方(甲方):
代表人:
分包方(乙方):
責任人:
甲乙雙方以合同法為依據,本著誠實信用的原則進行協商,現協商一致簽訂本合同,并遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍
4、承包內容:
5、建筑面積:
6、承包方式:
二、合同工期
1、乙方進場前須提前______天通知甲方。
2、合同工期:本工程于______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,共______日歷天。
三、預付款擔保及履約擔保
乙方同意以下列第()種方式對甲方支付乙方預付款、乙方履行合同進行擔保,乙方須在簽訂本合同的同時,向甲方提供預付款銀行擔保、分包履約擔保書。
。1)預付款銀行保函:在甲方支付乙方預付款前,乙方需出具與預付款同等金額即______萬元的預付款銀行保函給甲方,預付款銀行保函的期限為從預付款支付前開始到預付款在每月甲方支付給乙方工程款中全部回扣完為止。
。2)履約保函:在合同簽訂后______天內,并在第一筆工程款支付前,乙方需出具合同金額的______%,計____________萬元的銀行保函給甲方,履約保函期限從本合同內容開工到乙方完成合同規定全部義務(除保修義務外)為止。
。3)提交履約保證金:在合同簽約后______天內,乙方須提交合同金額的______%的履約保證金____________萬元于甲方的指定銀行,至乙方完成合同約定全部義務(除保修義務外)為止返回保證金。
四、工程款支付
1、工程預付款:____________萬元。
2、乙方須在每月______日將當月實際完成工作量上報甲方。經甲方審核后,由甲方提交監理、業主,在得到監理、業主批準后,在業主向甲方支付工程款到賬后______天內,甲方按被批準的每月實際完成工作量和相應的到賬工程款,扣除甲方代扣代繳的稅金、甲方供材料、甲方管理費、質量保修金、履約保證金、甲方管理人員費用、各類罰款等相關費用后,按______%進行支付。工程竣工驗收通過后,工程款累計支付不超過累計完成工作量的______%,竣工驗收完成并辦理好工程結算手續后______天內支付______%,留______%作為保修金,等______年保修期滿無質量缺陷且業主保修金到位后支付。
五、甲方工作
1、甲方應在乙方隊伍進場前,組織對乙方隊伍人員崗位資質、機械設備、周轉設備和計量設備進行驗證、驗收,并做好相應臺賬。
2、開工甲方項目技術負責人應審核乙方提交的施工組織設計或專項施工方案。
3、工程完工時,甲方要及時組織人員驗收。
4、要及時支付工程價款,不得延期支付。
六、乙方工作
1、乙方應嚴格按施工圖和經甲方批準的施工方案和施工規范組織施工,確保工程質量、工期、安全與文明,按合同約定完成全部義務。
2、乙方應按甲方項目部的要求,認真做好臺賬工作,并保存和管理好各種原材料的'質保書、合格證和檢測、檢驗、復試等報告,遵守地方建設交易中心的規定負責到交易中心辦理交易手續并付清相關費用。
3、遵守國家和地方現行的有關環境保護、職業健康和安全的法律、法規。乙方在施工過程中嚴格控制好施工噪聲、揚塵對周圍環境影響,遵照甲方現行的一體化管理體系程序文件規定組織施工。
4、對進場人員進行技術、質量、安全交底。
5、甲方驗收工程時,須積極配合。
七、隱蔽工程和中間及分項驗收
1、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間及分項驗收條件,乙方自檢互檢合格后,通知甲方代表組織驗收,驗收合格,經各方代表在驗收記錄簽字同意后,方可進行隱蔽和繼續施工。工程質量達不到驗收標準的部分,乙方應按甲方要求的時間內予以修復,直到符合驗收標準為止,其費用與工期拖延的損失由乙方承擔。如工程質量符合規范要求,驗收24小時后,各方代表不在驗收記錄上簽字,可視為各方代表已認可驗收記錄,乙方可進行隱蔽或繼續施工。
2、若甲方未能按時組織驗收、乙方可自行驗收,甲方應承認驗收記錄。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,工期不予延順。對事后無法判斷質量的工序應作為特殊過程加強控制。
八、違約責任
在本合同的履行過程中,任何一方無故違約,都應向守約方承擔違約行為造成的所有損失。并承擔合同價款_______%的違約金。
因一方的行為嚴重違約,導致合同無法履行的,守約方可要求終止合同的履行,通知到達責任方時生效。
九、爭議解決
合同履行過程中發生爭議,雙方協商解決,協商不成的,任何一方均可向合同履行地的法院起訴。
十、附則
1、本合同自簽字日起生效,合同一式______份,雙方各執______份,具有同等法律效力。
2、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
代表人:
地址:
聯系方式:
合同履行地:
______年______月______日
乙方:
責任人:
地址:
聯系方式:
合同履行地:
______年______月______日
裝飾工程合同14
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議,實驗室裝修承包合同范本。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:1.2、工程地點:
1.3、承包方式:1.4、施工面積:
1.5、工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.6、合同價款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
2.1、開工前3天,向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明1份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件的手續。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,定施工方案計劃,交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方的同意,并支付乙方趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,合同范本《實驗室裝修承包合同范本》。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.2、甲、乙應及時辦理隱蔽工程及中間工程的檢查于驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程及中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按時辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工、工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.3、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。 5.4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到通知三日內組織驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工工期,并承擔乙方的看管費用及相關費用。
第6條付款方式
6.1、本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次付清。
備注:
6.2、本工程裝修保修期為12個月。
第7條獎勵和違約責任
7.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
7.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
7.3、甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔。
7.4、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的'損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔。
7.5、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
7.6、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由負責方賠償對方由此造成的經濟損失。
第8條爭議或糾紛處理
8.1、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工作進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
8.2、當事人不愿通過協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由當地仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
第9條其它約定
本工程施工內容以《工程預算單》的內容為準,如施工中有增加項目應在單項施工完成后簽定項目增減單,按市場價結算。如報價單中有未施工項目應在工程結算后扣除。本工程以項目單價為準,數量按實結算。工程施工時甲方如對施工成品提出修改,由此產生的延誤工時及材料損耗費由甲方承擔。
第10條附則
10.1、本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
10.2、本合同正本倆份,雙方各執一份。副本叁份,甲方執貳份,乙方執壹份。 10.3、本合同履行完成后自動終止。
第11條附件
施工圖紙或作法說明工程預算書
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
單位地址:
單位地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
年月日
裝飾工程合同15
填寫合同須知
一、凡在北京地區承擔建設工程設計任務的單位,統一使用本合同;
二、填寫本合同時,必須使用正楷,字跡工整清晰,填寫內容準確齊全;
三、本合同中的附件3"委托設計項目表",由設計單位根據工程特點列表填寫,附于合同后,雙方加蓋合同章和騎縫章;
四、本合同不適用外資、中外合資、中外合作設計項目;
五、本合同由XX市勘察設計管理處統一單位編號;
六、本合同由XX市城鄉規劃委員會制定,XX市工商行政管理局監制,任何單位不得自行翻印。
委托單位:______________________________(以下簡稱甲方)
設計單位:______________________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑工程勘察設計合同條例》,以及XX市的有關規定,經雙方協商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條工程項目
甲方委托乙方承擔以下工程設計任務:
工程名稱:
工程地址:
工程任務批準文件:__________________________(見附件1);
XX市城市規劃管理部門批準文件:____________(見附件2);
本工程的設計階段、內容、規模、工程投資(見附件3)。
第二條 設計資料、設計階段及設計文件的提交
本工程設計依次按初步設計、施工圖設計兩個階段開展設計工作。設計進度依照建設部規定的設計周期,并考慮甲方對該項工程的實際要求以及乙方的可能,經甲乙雙方共同協商,約定如下:
。ㄒ唬┘追綉詴嫘问教峤幌铝薪ㄔO文件與設計資料:序號文件內容或名稱文件提交日期備注
。ǘ┮曳桨醇s定的時間提交下列設計文件:序號設計文件名稱份數交付日期備注提交設計文件的份數以國家物價局和建設部的規定為準,超出部分另行收費。(三)設計文件提交日期在雙方簽訂合同時若不能確定,則可待設計工作進行到可確定時,甲乙雙方另行簽訂《階段設計協議書》,作為本合同的附件執行。
第三條設計收費及支付方法
(一)本工程設計收費按照國家和XX市現行收費標準執行。甲方要求設計單位超出規定設計周期趕工提供設計圖紙,設計單位可以收取最高不超過設計費的三分之一的趕工費,具體數額由甲乙雙商定。
。ǘ┍竟こ淘O計收費詳見附件3"委托設計項目表"。本合同生效時甲方向乙方預付估算設計費總額的20%作為合同定金,設計工作完成后,定金抵做工程設計費。
。ㄈ┮曳较蚣追教峤怀醪皆O計文件時,甲方向乙方撥款付應付設計費總額的30%(不含定金)。
(四)乙方向甲方提交施工圖設計文件時,甲方向乙方按設計概算結清全部工程設計費。
。ㄎ澹⿲Σ捎孟冗M技術而節約投資、縮短工期或在建成后有顯著經濟效益的設計,經XX市城鄉規劃委員會會同有關部門確認后,可適當增收工程設計費。增收金額按XX市有關標準執行,未定具體標準的,由甲、乙雙方商定。
。┍竞贤趫绦衅陂g,如遇國家規定的設計收費標準調整時,甲乙雙方已定的設計收費額應按新標準重新核定,并按核定后的設計收費額進行結算。
第四條雙方責任
。ㄒ唬┘追截熑
1、如期向乙方提交本合同規定的有關建設文件和設計資料,并保證所提交資料質量達到工程設計要求。
2、按約定的日期和數量付給乙方定金和工程設計費。
3、負責本工程各階段設計文件向規劃設計管理部門的送審報批工作,并負責將報批結果正式書面通知乙方。
4、甲方要求乙方進行現場設計或派駐現場設計代表時,應向乙方正式發出邀請書,并且負責乙方必要的工作條件,所需費用由甲方負擔,不計入工程設計費總額之中。
5、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔。
6、在不增加工程設計費總額的情況下,甲方有責任就本工程設計中所采用的新技術、新材料等項目,協助乙方辦理技術合同中應由甲方辦理的有關手續。技術合同可作為本合同的合同附件與本合同具有同等效力。
。ǘ┮曳截熑
1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件,并保證設計文件的質量符合國家和XX市的有關規定,規范的要求,符合甲方的建設使用要求。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規定參加該工程地基基礎、主體結構和竣工的驗收。
第五條工程設計版權
本工程的設計版權全部屬乙方所有,甲方有責任對此給予保護,不得將本工程的設計造型、設計文件、及有關數據進行修改、復制、描繪或提供給第三方使用,亦不得作為非本工程所屬的其它工程建設之用。
第六條違約責任
。ㄒ唬┯捎诩追阶兏媱澣蝿諘、建設條件、施工技術條件、已選定的設計方案、已批準的初步設計、已提交的使用要求、文件和資料等,給乙方造成設計返工時,雙方需重新商定提交文件的日期。甲方要按實際返工日向乙方支付費用,每日按_____元計算。如變更導致重新設計的,則按本合同第七條執行,結清應付設計費,結束本合同關系并重新簽訂合同。(二)甲方未在本合同第三條所約定的時間內交付工程設計費時,甲方從應付設計費的次日起計算,每延誤一天,關系并重新簽訂合同。
。ǘ┘追轿丛诒竞贤谌龡l所約定的時間內交付工程設計費時,甲方從應付設計費的次日起計算,每延誤一天,向乙方按應付工程設計費的_____償付違約金。
(三)由于甲方違反本合同第五條之約定,乙方有權向甲方提出償付違約金的要求,違約金額為甲方向乙方應支付全部設計費的兩倍,并承擔違反政府有關規定及法律的責任。(四)由于乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時,乙方從應提交日期的次日起計算,每延誤一天,向甲方賠償經濟損失為該設計階段設計費的'_______違約金。(五)由于乙方設計錯誤給甲方造成嚴重經濟損失時,乙方有責任在設計上繼續采取補救措施,并酌情賠償甲方因此而實際發生的部分經濟損失,全部賠償金額不超過該部分工程的全部設計費。
。┘追讲宦男泻贤瑫r,乙方不返回定金,且按乙方實際完成工作量另付設計費。乙方不履行合同時,應雙倍返還甲方定金,同時返還已收取定金外的全部設計費。
第七條合同生效、中止與結束
。ㄒ唬┍竞贤杞浖滓译p方加蓋單位法人公章,并且要有雙方單位法人代表或由法定代表人授權的委托代理人的簽字(或蓋章)方為有效。本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
。ǘ┘滓译p方因故需變更或終止本設計合同時,應提前一個月書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協議作為本合同附件執行。未達成協議前,本合同繼續有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設計工作的,已付定金不退還;當設計工作進行相應設計階段不足一半時,甲方應支付該階段設計費的一半;設計工作進行到超過該設計階段的一半時,甲方應支付該階段設計費的一半;設計工作進行到超過該設計階段的一半時,甲方應支付該階段的全部設計費。同時,按本條第(二)款辦理,結束本工程甲乙雙方合同關系。(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部工程設計文件,甲方按本合同規定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
第八條不可抗力
本合同在執行過程中,若發生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行時,甲乙雙方可協商解決,不受本合同有關條款的約束。
第九條合同糾紛解決方式
本合同在執行過程中發生糾紛,雙方協商不成時,采取下列第____種方式解決:
1、向XX市城鄉規劃委員會申請調解;
2、向有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁;
3、向有管轄權的人民法院起訴;
4、其它解決方式:
第十條未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定,并形成書面協議作為本合同附件執行。
。ǘ┍竞贤郊訔l款如下:
______________________________________________________________________________________________
本合同正式一式兩份,甲乙雙方各執一份。副本____份,甲方執____份,乙方執____份。
合同簽訂地點:XX市_____________區(縣)
建設單位:設計單位:
單位法人代表:______________單位法人代表:
委托代理人:______________委托代理人:
單位地址:______________單位地址:
單位電話:______________單位電話:
郵政編碼:______________郵政編碼:
開戶銀行:______________開戶銀行:
開戶帳號:______________開戶帳號:
年月日年月日
【裝飾工程合同】相關文章:
裝飾工程合同12-15
裝飾工程勞務合同12-08
方圓裝飾工程合同03-20
建筑裝飾工程合同03-07
裝飾工程合同【推薦】07-09
裝飾工程合同【熱】04-01
外墻裝飾工程合同03-25
裝飾工程合同通用05-30
住宅裝飾工程合同03-27