工程款合同
隨著法律觀念的日漸普及,能夠利用到合同的場合越來越多,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,以下是小編收集整理的工程款合同,希望能夠幫助到大家。
工程款合同1
甲方:____________有限公司
乙方:________________
身份證號:____________
________________________
身份證號:____________
丙方:________________
身份證號:____________
甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定,在自愿、平等的基礎上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經過充分協商,達成如下協議:
一、本協議中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內蒙古XX建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包,丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆筑完工后的'十日內甲方結清全部工程款后返還,甲丙之間的抵押擔保關系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內未能結算全部工程款,丙方有權處置這套房屋,甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有權依法處置抵押物。
六:本協議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系,互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協議一式三份,自協議各方簽字或按手印之日起生效,協議各方各執一份。
甲方:____________
乙方:____________丙方:____________
______年______月______日
工程款合同2
甲方(債權出讓方):_________________
乙方(債權受讓方):_________________
丙方(債務人):_________________
本協議各方為達到轉讓債權之目的,經友好協商,達成約定如下:_________________
一、甲方同意按本協議的條款和條件向乙方轉讓其對丙方的債權,乙方同意按本協議的條款和條件從甲方受讓該債權。
二、該轉讓債權為:_________________甲方作為擔保人為丙方償還________________銀行股份有限公司的借款本息_______________元及逾期利息{借款合同為:_________________(_____)_____________字【201_____】第_________________號流動資金循環借款合同}。
三、甲方在簽訂本協議之日起五日內,將其合法擁有上述債權的相關依據向乙方交割完畢。
四、甲乙雙方約定上述債權轉讓給乙方后,由乙方負責向丙方主張權利,在乙方向丙方主張權利后所得的款項作為抵算甲方所欠乙方的欠款。
五、丙方同意在債權轉讓完成后向乙方償還上述債務。
六、各方同意,如果一方違反其在本協議中所作的'陳述或任何其他義務,致使其他方遭受損失、違約方須向另一方作出全面賠償并使之免受其害。
七、對本協議所作的任何修改及補充必須采用書面形式并由各方合法授權代表簽署。
八、在本協議履行過程中發生的糾紛,雙方應友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本協議一式三份,甲乙丙三方各執一份,具有同等效力。
十、本協議于各方簽字或蓋章后生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
丙方:_________________
簽約時間:_________年_____月_____日
工程款合同3
甲方:XXXX有限公司
乙方:XXXXXX有限公司
經雙方友好協商達成以下協議:
1、 乙方申請將甲方所欠乙方XXX項目外墻涂料工程款¥XXXX,現
乙方申請將該筆款項轉給XXX,由XXX在XXXX購買住宅一套,該房屋戶名寫為XXXX,身份證號XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,若產生一切責任由XXXXXX春承擔。
2、 該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。該筆費
用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、 乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與XXXXXXX有限公
司無關。
甲方:______________
乙方:______________
_____年_____月_____日
工程款合同4
甲方:內蒙古XX建筑安裝工程有限公司
乙方:XXX,身份證號:
XXX,身份證號:
丙方:XXX,身份證號:
甲乙丙三方依據《合同法》的相關規定,在自愿、平等的基礎上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經過充分協商,達成如下協議:
一、本協議中的甲方系烏蘭察布市集寧區“XXX”B—33#樓項目的施工單位,XX系“XXX”B—33#樓的重包方,和內蒙古XX建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方XXX和XXX系集寧區“XXX”B—33#樓的勞務大清包,丙方系集寧區“XXX”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“XXX”B—33#樓的勞務(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自愿以其自有的“XXX”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在20xx年7月6日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“XXX”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款叁拾萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的.一套房屋在主體澆筑完工后的十日內甲方結清全部工程款后返還,甲丙之間的抵押擔保關系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內未能結算全部工程款,丙方有權處置這套房屋,甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“XXX”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“XXX”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有權依法處置抵押物。
六:本協議的抵押物四套房屋(“XXX”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系,互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協議一式三份,自協議各方簽字或按手印之日起生效,協議各方各執一份。
甲方:
乙方: 丙方:
年月日
工程款合同5
甲方:
地址:
電話:
郵編:
乙方:
地址:
電話:
郵編:
丙方:
地址
身份證號碼:
電話:
郵編:
鑒于:
1、甲方、乙雙方于________年____月____日簽訂了項目建設工程合同(以下簡稱原工程合同),合同編號為,原工程合同所涉工程已竣工結算,結算工程款萬元,甲方已支付至萬元。
2、甲方為項目(以下簡稱該項目)的開發商,該項目位于。土地使用權權證號為:;建設工程規劃許可證號為:。
3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱上述房屋):___號樓____單元___室商品房、___號樓____單元室商品房。
4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。
甲、乙、丙三方本著平等、自愿的原則經友好協商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議:
一、以房抵款金額及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售合同》并辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的,由丙方自行按本合同約定的每平方米建筑面積單價計算價格多退少補。
2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的`有關情況及房價:
3、抵款方式:
①本合同生效后____日內,乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。
②甲方在收到上述發票后,與乙方簽訂借款額為萬元的無息《借款協議》并出具借款收據。
、蹫榉奖阋曳睫D賣房屋、辦理產權等事宜,甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售合同》,丙方亦同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;
、茉诩追饺〉迷擁椖康念A售許可證并通知乙、丙兩方后,丙方應當在接到甲方通知后____日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售合同》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方開具購房發票,同時乙方向甲方開具收款憑證。
4、《商品房預售合同》簽訂后,甲、丙雙方應按該合同履行權利義務,面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業管理等費用的繳納均按該合同的約定執行。
二、原工程合同工程結算款付款約定
甲乙雙方確認:甲方以上述房屋抵扣應付工程萬元后,尚有萬元工程款未支付,付款時間分別為:
三、丙方簽訂《商品房預售合同》時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。
四、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體,有權購買市的商品房。若在簽訂《商品房預售合同》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網上備案的,乙方需另行安排購房人與甲方簽訂《商品房預售合同》并承擔丙方在本合同項下的一切權利義務。乙方應承擔由此而給甲方造成的一切損失。
五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售合同》,則每逾期____日,向甲方支付總房款萬分之五的違約金,并同意甲方從未結工程款中沖抵上述違約金。
六、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
七、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決;若協商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式八份,甲方四份,乙方兩份,丙方兩份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
經辦人:
經辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
簽訂日期:________年____月____日
工程款合同6
甲方:_________________
乙方:_________________
根據甲乙雙方協商達成協議如下:_________________
一、抵頂資產情況
1、該車為抵頂的。
2、該車現值元。
3、該車各種證照齊全,相關費用繳至本協議簽訂之日。
二、車輛抵頂及辦理相關手續約定
1、本車抵頂工程款萬元,自本協議簽訂之日生效,乙方查驗并接受該車輛。
2、自抵頂車輛移交之日10日內,雙方辦理過戶手續。
3、車輛移交后,乙方在使用該車時所發生的一切法律事務及糾紛均由自己承擔,與甲方無關:_________________協議生效后車輛所發生的.一切費用由乙方承擔。
三、法律責任的約定
1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否則應承擔違約責任4萬元。
2、本協議簽訂生效后,任何一方均不得違約,否則違約方承擔法律責任。
四、其他約定
1、本協議自甲乙雙方蓋章后生效。
2、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_________年____月____日
工程款合同7
原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。
________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。
在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。
被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。
________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。
被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。
雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。
但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。
綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。
依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的`權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。
因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致__________市__________區人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日
工程款合同8
甲方:_________
乙方:_________
丙方:_________
甲方、乙方于______年______月______日簽訂了______項目工程施工合同(以下簡稱______合同),合同編號為_________,合同金額為______元,結算額______元;該合同工程內容已完成并投入使用,現甲方仍欠乙方工程款______元; 經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議:
一、抵款、抵房手續辦理相關約定
1、乙方同意上述工程合同的.部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方,三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
2、、該商品房位于______市______區______路______號______室,建筑面積為______平方米,單價___元/平方米,房屋總額為______元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少,丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房買賣合同》;
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______萬元;
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發票,甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房合同中約定)。
3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按______支付給乙方。
三、其它
1、本協議未盡事宜,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執兩份。
甲方:______乙方:______
法定代表人: ______法定代表人:______經辦人:______經辦人:______
丙方:______
身份證號碼:______
住址:______
______年 ______月______日
工程款合同9
甲方:
乙方:
由于甲方欠乙方工程款,以房產抵頂工程款一事達成如下協議:
一、甲方用以抵頂工程款的房產為 建筑面積 平方米,價款 小區 元。 號樓 室, 元, 經甲乙雙方協商就甲方以房
二、抵頂的房產甲方不得對外出售,由此產生的'一切責任由甲方自行 負擔,抵頂的房產乙方可以隨時出售,抵頂房產的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預售合同,在正式辦理房屋產權證時, 其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理, 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可 與購房人辦理過戶手續。 辦理過戶手續所需要費用由購房人按國 家現行規定承擔。
三、抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口 關配套費用。 抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標 準。
四、甲方于 年 月 日前將所抵頂的房屋交付乙方。
五、 如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權 等,乙方可以單方解除本協議,甲方應以現金支付所欠工程款 元。
六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決,如協商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。
七、本協議一式四份,雙方各執二份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
工程款合同10
甲方:
乙方:
鑒于乙方承攬了甲方開發的位于xx項目中工程,為解決項目遺留問題,甲乙雙方經協商同意用剩余工程款沖抵房款,針對此特達成如下協議:
1、截止目前,甲方已向乙方累計支付工程款金額¥x元,剩余工程款數額以工程決算單為準;乙方同意用甲方欠付的剩余工程款沖抵甲方開發的位于通泰路東、宏偉街南中力.七里灣項目指定住宅,具體房號、戶型、面積、單價、總房款、套數以決算金額及銷售部正常售價為準。該住宅名下產生的契稅、維修基金、印花稅、辦證費等一切稅費全部由乙方自行承擔。
2、沖抵房款過程中,若發生工程款不足沖抵房款的話,乙方可采取按揭方式支付,若由于乙方自身原因導致不能辦理按揭手續的,乙方應自接到甲方或銀行不能貸款書面、電話、傳真、手機短信通知后30個工作日內一次性把剩余房款補交完畢,否則,甲方有權單方解除售房合同,并追究乙方差額房款20%的違約金。售房過程中,產生的權利義務以售房合同約定為準,同時乙方有權要求將選定的房子簽約至符合鄭州市政府關于房產限購政策購房資格的`乙方或乙方指定人名下。
3、沖抵工程中,乙方應向甲方出具相對應金額的合法工程發票,
甲方需向乙方提供相對應金額的售房發票。
4、本協議簽訂后,甲乙雙方應繼續履行施工合同約定的后合同義務,如違約,可按照施工合同約定繼續追究對方相應違約責任。
5、本協議生效后,既視為雙方都同意工程款沖抵房款事實,若一方反悔,違約方應向守約方支付剩余工程款總額20%的違約金。
6、未盡事宜,另行協商,協商不成提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
7、本協議一式兩份,雙方各持一份,每份具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:______________
乙方:______________
_____年_____月_____日
工程款合同11
岳陽華浩水處理有限公司:
我司承建的岳陽云溪污水處理廠工程,根據合同約定,我司于20xx年3月28日向貴方支付了履約保證金300萬元。20xx年5月4日正式開始土方開挖。工程開工后,由于貴司原因,合同承包范圍發生變化。考慮到關系平衡,我方也同意調整。但因原合同約定,我司承包工程量按1600萬估算,承包范圍調整后,根據我方測算,實際工程量只有1000萬左右。我方支付的履約保證金比例已達到30%。因此特申請調整履約保證金額度。按市場規則,一般履約保證金為工程總造價的10%。所以特請貴司根據實際情況給予調整,退還我司200萬履約保證金。剩余100萬保證金按原合同約定分批返還。工程竣工驗收后,留工程總價5%保證金,在保修期滿后返還。
我方于20xx年6月將CAST反應池、水解酸化池、均質池、強化一級反應池預算報予貴司,至今CAST反應池對審都未完成,其余各池工程量尚未開始對審。我司于20xx年7月16日完成CAST反應池底板砼,8月5日完成水解酸化池底板,8月21日完成CAST反應池池壁砼澆筑,累計完成工作量已達600萬,根據合同約定,應支付我方480萬工程款。而貴司僅于20xx年6月2日支付80萬預付工程款一次,8月18日借支50萬工程款一次,返還了75萬保證金,已嚴重違反了工程款支付約定。本著合作的態度,我方一直盡力籌集資金,
保證工程正常運轉。截至目前,連同履約保證金我方一共投入了540萬現金,在外尚拖欠大量人工工資和材料款,實已無力維持工程正常運行。鑒于以上事實,我方懇請貴司在一星期內按合同約定支付我方已完成工程款。且適當考慮我方所增加的'財務成本,對合同約定優惠給予調整。貴司現階段資金支付情況,已嚴重制約了工程進度,導致進度嚴重滯后,且形成了我方基本全額墊資的事實,故我方不應再承擔原合同所約定優惠。
如若貴司后續資金有困難,無法按合同履行。我方只有終止履行合同,對現已完成工作進行結算退場。
工程款合同12
甲方:_________________
乙方:_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同:
一、甲乙雙方共同協議商定工程價款:
雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為()(¥:_________________)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月后的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的'裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________乙方:_________________
甲方代表簽字:_________________乙方代表簽字:_________________
簽訂日期:________年____月____日
工程款合同13
發包人(甲方):(全稱)
承包人(乙方):(全稱)
依照、及其他有關規定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致,簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱: 。
1.2 工程地點: 。
1.3 工程內容: 。
1.4 承包范圍: 。
1.5 承包方式:
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見附件)
□乙方只包工
1.6 工程結構: 。
1.7 裝飾裝修施工面積: 。
2 工程質量
2.1 本工程質量應達到國家、北京或專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2.2 國家、北京或專業標準:《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx)
、 。
2.3 約定標準: 。
3 工期
3.1 總工期: 日(為日歷工期,并包括)。
3.2 開工日期: 年 月 日。
3.3 竣工日期: 年 月 日。
3.4 延期開工:乙方不能按期開工的,應提前2日以書面形式通知甲方,如甲方2日內未做出答復的,視為同意延期開工,具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的,則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的,應征得乙方同意,由此造成的損失由甲方承擔,并相應順延工期。
3.5 暫停施工(停工):甲方要求乙方暫停施工的,應在24小時內向乙方提出處理意見,乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的,乙方可繼續施工,由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的,甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的,乙方可自行復工。
3.6 工期順延
3.6.1 發生以下情況的,工期順延,乙方不承擔責任:
。1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。
。2)工程量增加、設計變更的。
。3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。
。4)甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。
。5) 7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
。6)甲方未按時支付工程款的。
。7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現以上情況時,乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的,由乙方承擔責任,工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施,任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議,且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施,并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協議應包含以下內容:
。1)提前的時間。
。2)乙方采取的技術措施。
。3)甲方為實行新技術措施提供的條件。
。4)實行新技術措施增加的費用。
4 設計
4.1 設計圖紙及技術文件的提供方式
□由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
□由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批,甲方應于 日內審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專業設計公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
4.2 設計變更
4.2.1 甲方要求變更設計時,應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。
4.2.2 由于設計變更造成乙方材料積壓,由甲方負責處理并承擔相應損失。
4.2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失,由甲方承擔。
4.2.4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續,乙方應變更,送甲方批準,同時調整工程價款。
4.2.5 涉及設計變更的,設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品,以作計價及施工依據。
5 工程價款
5.1 本工程價款:
□招標工程以中標價為準。(應附)
□非招標工程以審定的工程預(概)算書為準。
5.2 本工程價款總計:人民幣 元 ,? 元。
5.3 本工程價款可在出現下列情況時調整:
(1)甲方確認的工程量增減。
(2)甲方確認的設計變更或工程洽商。
。3)符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。
。4)雙方約定的其他增減或調整。
5.4 工程價款支付
5.4.1 預付款為工程總價的 %,支付時間為 。甲方未按約定支付預付款的,乙方可書面通知甲方,如甲方在接到通知后3日內仍不能支付,乙方可延期開工。
5.4.2 工程進度款
5.4.2.1 乙方應在每月 日向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄,甲方應在3日內會同乙方核實計量并檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的,甲方計量視為有效并作為工程款支付依據;甲方逾期未作計量及質量驗收的,從第4日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據。
5.4.2.2 工程進度款的撥付應包括洽商款項(如設計變更、工程量增加等)。
5.4.2.3 乙方未經監理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
5.4.2.4 經乙方書面同意并明確延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款應計算自確認延期5日后起算的應付工程款利息(按同期銀行貸款利率計算)。
5.4.3 工程進度款付至工程總價90%時停止支付,10%尾款待工程竣工驗收合格后按雙方約定的方式結清。
6 材料設備供應
6.1 本工程由甲方供應主要材料設備的,雙方約定編制甲方供應材料設備一覽表作為本合同附件,一覽表中應準確寫明材料設備的品種、規格、型號、數量、質量等級、提供時間和地點等。
6.2 本工程由乙方采購材料設備的,應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購,提供材料設備產品的質量、環保合格證明,并對所購材料設備質量負責。
6.3 甲方提供和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方,雙方應對材料、設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經驗收合格后,應移交給乙方管理、使用。
6.4 本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收后封存,作為材料供應和竣工驗收的實物標準。
6.5 雙方所提供的工程主要材料應符合國家質檢總局發布的'《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
7 雙方派駐本工程項目的代表
7.1 甲方派駐本工程項目的代表為 職務: ,
職稱: 。
7.2本工程項目甲方委托 公司依法對工程施工實施監理。
監理工程師: 職務: 職稱:
注冊證書號: 。
7.3 乙方派駐本工程的項目經理為 ,是乙方在本工程項目中的代表。
7.4 雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權利,履行派出方的義務。
7.5 甲方代表在授權范圍內向乙方項目經理發出的任何書面形式的條件和指令,項目經理應予執行。
8 雙方權利
8.1 甲方權利
8.1.1 有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表和監理工程師,但應提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監理工程師的權責不變。
8.1.2 有權監督乙方履行各項合同義務。
8.1.3 有權審批乙方編制的施工進度計劃。
8.1.4 有權對工程質量、施工進度進行監督,參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
8.2 乙方權利
8.2.1 有權根據工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表,但應提前7日書面通知甲方,撤換后代表的權責不變。
8.2.2 有權監督甲方履行各項合同義務。
8.2.3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時,有權在收到甲方代表指令后24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告,如甲方代表堅持執行原指令的決定,乙方代表應予執行,但由于指令錯誤而發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。
9 雙方義務
9.1 甲方義務
9.1.1 按約定向乙方支付工程款。
9.1.2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。
9.1.3 組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術交底工作。
9.1.4 提供施工場地,并清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。
9.1.5 提供房屋主體結構,水、電、暖風機電設備的技術資料。
9.1.6 提供施工所需水、電、冬季供暖設備,保證施工期間的需要。
9.1.7 協調施工場地進行交叉作業的各專業施工單位間的關系,保證工程有序進行。
9.1.8 嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。
9.1.9 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程,要保證建筑結構的安全,并不得有下列行為:
。1)隨意改動房屋主體和承重結構。
。2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
。3)增加樓、地面荷載。
。4)破壞地面,層面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
。5)強令乙方違章作業施工的其他行為。
凡必須涉及以上所列內容的,應有涉及改動方案的設計圖紙,并對安全使用性出具書面說明。
9.2 乙方義務
9.2.1 制定并組織落實施工進度計劃。
9.2.2 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定。
9.2.3 安全施工
9.2.3.1 應按有關規定,嚴格安全防護和防火措施,并承擔由于管理不善造成的人員及財產損失。非乙方責任造成的損失,由相應責任人承擔。
9.2.3.2 發生傷亡事故,應在第一時間報有關部門及通知甲方,并按政府有關部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件,協助處理事故。事故引發的費用由責任方承擔。
9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛、維修施工使用的照明、圍欄,在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時,應與甲方協商安全防護措施,經甲方同意后實施,防護費用由甲方承擔。
9.2.3.4 在未騰空和繼續使用的建筑物內施工的,應制定專用安全和防火措施,以確保建筑物內財產和人身安全。以上措施應報甲方同意,并由甲方承擔相應費用。
9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前,應負責工程成品保護工作。
9.2.5 負責施工場地的清潔,符合環境衛生管理的有關規定。
10 工程驗收
10.1 隱蔽工程驗收:具備隱蔽條件的工程部位,乙方應在自檢合格后48小時內以書面形式通知甲方代表(監理工程師)驗收,驗收合格并經甲方代表(監理工程師)在檢驗紀錄上簽字后,乙方才可進行隱蔽和繼續施工。
10.2 竣工驗收
10.2.1 工程具備竣工驗收條件的,乙方應按國家竣工驗收的有關規定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應在收到報告后7日內組織驗收,并在驗收后28日內書面通知乙方同意或提出修改意見,雙方根據修改工程量的多少約定修改期限。乙方應按甲方意見進行修改并承擔因自身原因造成的修改費用。
10.2.2 甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的,視為工程合格同意驗收,應辦理竣工結算手續。
10.2.3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后達到竣工驗收標準的,竣工日期為修改后提請甲方驗收的日期?⒐と掌谝惨暈楸P奁鹗既掌。
10.2.4 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的工程,甲方不得使用;如甲方強行使用,則視為竣工驗收合格,由此發生的質量責任及其他責任均由甲方自行承擔。
10.2.5 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的,雙方可簽訂甩項竣工協議處理。
10.2.6 竣工結算:竣工報告經甲方同意后,乙方按國家有關規定或合同約定向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。甲方自收到報告和結算資料之日起28日內進行審核確認,按合同約定向乙方支付工程尾款,同時甲、乙雙方辦理工程交接手續。甲方無正當理由逾期未辦理竣工結算的,應承擔乙方相應的保管費和利息損失。
11 違約責任
11.1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務時應承擔相應的違約責任,包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經濟損失。
11.2 甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結算款的,每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
11.3 由于乙方責任延誤工期的,延誤一日乙方應向甲方按已付工程進度款之和的 ‰支付違約金。
11.4 由于乙方責任導致工程質量和室內環境污染控制不達標的工程,乙方對工程質量不合格的部位應進行徹底返工修理,對室內空氣質量不達標的應進行全面綜合治理,由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。
11.5 違約方承擔違約責任后,除符合以下情況而中止合同外,雙方均應繼續履行合同,以保持工程的連續性和已施工程的完好:
。1)合同已無法履行。
(2)甲、乙方協議停止施工。
。3)調解要求停止施工。
(4)仲裁要求停止施工。
(5)法院要求停止施工。
12 其他:有關保險、擔保、保修等內容,雙方可以書面形式另行約定,作為本合同附件。
13 不可抗力:因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但法律另有規定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時,應及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應在合理期限內提供證明。
14 爭議解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解解決不成的,按下列第 種方式解決:
(1)依法向 人民法院提請訴訟。
。2)提交 仲裁委員會仲裁。
15 合同的生效:本合同經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
16 本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份;副本 份,甲方 份,乙方 份。
17 補充約定:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
聯系電話: 聯系電話:
委托代理人: 委托代理人:
聯系電話: 聯系電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
簽訂時間: 簽訂時間:
簽訂地點: 簽訂地點:
工程款合同14
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
三、本協議書簽訂后,乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限于自用、出租、轉讓、抵押等)。
四、本協議書簽訂后,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的'第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議,自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章):_____________
授權代表(簽字):_________ 授權代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程款合同15
甲方:
身份證號:
乙方:
身份證號碼:
甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產,房產為______,面積____平方米,乙方因需要向甲方購買該房產,乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商,就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協議:
一、甲方與開發商之間費用已結算完畢,該房產已辦理備案,為方便辦理產權手續,減少乙方的相關費用,甲方與開發商協商,將《商品房銷售合同》的購房人更名為為乙方。
二、乙方向甲方支付____萬元購買該房產;
三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的'一切稅費由乙方自行承擔。
四、乙方向甲方支付購房款的約定:
1、本合同簽訂后,開發商將房產交付乙方前,乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋辦理產權證后,乙方以該房產辦理抵押貸款,支付甲方元;
3、剩余款項乙方每年支付元。
4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付,則甲方有權要求乙方一次性支付剩余款項,并有權要求乙方以未付部分為基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息,同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費等)。
五、本協議未盡事宜,雙方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
六、本協議在履行過程中若產生爭議,由雙方協商解決,若協商不成,任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。
七、本協議自雙方簽字生效。本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:
乙方:
________年____月____日
【工程款合同】相關文章:
工程款抵房款合同03-10
工程款合同范本02-28
工程款還款協議07-25
工程款結算協議03-06
工程款協議范本12-28
工程款糾紛協議08-06
工程款抵頂房屋合同11-20
工程款結算還款協議11-02
工程款抵房款協議01-27