維修的合同通用15篇
在不斷進步的社會中，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的維修的合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
維修的合同1
甲方：（以下簡稱甲方）
法定代表人：
乙方：（以下簡稱乙方）
法定代表人：
普片至中門蔗區公路全長22公里，今年6月以來陰雨連綿，到處塌方中斷，特別是普龍和大底昂兩處山體滑坡長130多米，路面坍塌嚴重，連自行車也不能通行。為盡快修復普片至中門公路，保證甘蔗的正常拉運，經甲、乙雙方協商，達成以下協議。
1、工程量及內容
乙方負責清除普龍和大底昂兩處山體滑坡的土石方。
乙方負責填平普片至中門蔗區公路22公里，清除路邊塌方，完善側溝。
2、工程質量及要求
乙方將普龍和大底昂兩處山體滑坡的土石方全部清除，保證公路寬5米，并留有護坡。
乙方負責維修普片至中門22公里的.蔗區公路，清除路邊塌方，完善側溝，填平路面。
3、工程造價
乙方在施工中的機械費、人工費、材料費等所發生的一切費用實行包干，共計人民幣肆萬元整（$40000.00元）。
4、付款方式
乙方施工結束，經甲、乙雙方組織驗收，工程合格后一次性付清工程款肆萬元整（$40000.00元）。
5、安全責任
乙方施工要注意安全，在施工中所發生的一切傷亡事故甲方不承擔任何責任。
6、工程工期
_________年_________月_________日至_________月_________日，共_________天，每提前一天獎50元，每延期一天罰款50元。
7、法律責任
本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力，雙方必須共同遵守。協議未盡事宜必須經雙方協商解決。
甲方：（簽章）
法定代表人：
_________年_________月_________日
乙方：（簽章）
法定代表人：
法定代表人：
_________年_________月_________日
維修的合同2
賣出人：
買受人：
依據有關法律、法規和規章的規定，甲、乙雙方在自愿、平等和協商一致的'基礎上，就簽訂本合同。
第一條當事人及車倆情況
甲方基本情況：
1.自然人身份證號碼：
現居住地址：
聯系電話：
乙方基本情況：
1.自然人身份證號碼現居住地址：
聯系電話：
賣出車輛基本情況：
顏色紅
購買日期
車架號碼。
第二條:價格：經雙方協商該車的轉讓價為人民幣元
第三條雙方的權利義務
甲方保證賣出挖掘機應提供車輛真實情況和信息。在乙方購買之日起，挖掘機以前所有的債權債務由甲方負責，乙方不承擔任何費用。挖掘機以后所有的債權債務由乙方負責，甲方不承擔任何費用。
甲方應提供該車的各類證明、證件并確保真實有效。乙方將一次性付清余款，該機產權屬乙方所有。
本合同經雙方當事人簽字或蓋章后生效。本合同一式兩份，由甲方、乙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
簽約時間：________年____月____日簽約時間：________年____月____日
維修的合同3
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的'轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修的合同4
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著公平、合理的原則，經友好協商，達成以下協議：
一、甲方愿將____________所有空調器簽約給乙方清洗、保養、維修。
二、乙方在貴單位施工過程中，每臺空調的維修、保養、清洗都必須有貴單位指定人員在現場監督及指導下完成并由甲方每個科室負責人簽字。此單方可結算。
三、乙方在貴單位施工期間，所有施工人員都必須佩戴安全繩索方可施工，若甲方人員發現乙方施工現場未佩戴安全繩索，甲方可立即終止此合同，并且無需向乙方支付任何費用。（出現安全事故由乙方自理）
四、乙方在貴單位辦公室和_____內保養及維修空調過程中。必須保證甲方的財產，物品、資料不損壞及遺失，乙方的施工人員必需自己的每個細節，嚴格要求自己，樹立乙方公司的良好形象。
五、本次合同空調清洗、保養______元/套，若合同期間出現其它故障，按本次合同的補充條款標準結算。
六、本次合同的補充條款如下：
1、分體掛機補加氟_____元/臺。（氟醫院自備，以下同）電路故障的'材料費用按市場通價加維修費______元/臺結算。
2、分體機管路破裂漏氟，換四通閥、焊接、堵漏、抽空、加氟_____元/臺。
3、分體機移機，拆裝_____元/臺
4、3P、5P柜機補加氟_______元/臺，電器故障材料按市場通行價格加維修費______元/臺結算。
5、3P、5P柜機焊接、堵漏、更換四通閥、抽空、加氟______元/臺。
6、3P柜機拆裝機_______元/臺。
7、5P柜機拆裝機_______元/臺。
七、本次清洗自簽約起7天內完成，合同的保修期為壹年，簽約日期
______年_____月____日，截止日期______年_____月____日。
八、合同期內，甲方空調器出現任何故障乙方必須在1小時內向甲方
作出回應，___小時內處理好一般常見故障，_____小時疑難雜癥必須征得甲方領導的同意，乙方積極配合，盡快處理。
九、合同期內乙方所修空調若三個月內出現同一故障，甲方不支付乙
方第二次維修費用，由乙方負責修好。
十、本次合同壹式貳份，雙方各執壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
委托代理人： 委托代理人：
日期： 日期：
維修的合同5
甲方：
乙方：
經甲乙方多次協商，雙方本著互利的原則，就甲方在市石油公司后院新華印刷廠南側的小二層半房屋內墻承包乙方粉刷，現將粉刷有關事宜協商如下：
一、粉刷的價格
甲方在市石油公司后院新華印刷廠南側的小二層半房屋內墻及外墻全部承包乙方粉刷，粉刷總價款為5000元，此價為包干價，不計算面積，內墻用白色乳膠漆及藍色乳膠漆搭配頂線和油漆踢腳線，必須刮膩及石膏搭配，頂面用107膠和石膏摻拌，保證粉刷的平整度。小房用內墻涂料，不刮膩子，全部粉刷。外墻用黃色的'外墻涂料及裝飾色進行粉刷，內門由乙方負責安裝，門框及門有甲方提供，安裝費及小房粉刷已計入承包價內，不再計價。
二、付款方式
粉刷房屋預付款為20xx元，待全部刷粉刷完畢后，經甲方驗收后將剩余的3000元粉刷款全部支付乙方。
三、其他事項
乙方必須按照合同內容完成全部的工程量，不得以任何理由增加價款，否則視為違約，違約方應向對方賠償20xx元的違約金。本協議未經事宜甲乙方雙方協商解決，本協議具有法律效力，
本協議一式兩份，甲乙雙方簽字后生效。
甲方：身份證號：
乙方：身份證號：
日期：
維修的合同6
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，就成都益豪木業有限公司房屋換瓦事宜達成以下協議，并共同遵守：
一、維修范圍及項目
公司內所有房頂漏雨處換瓦（甲乙在協商期內增加建筑，仍在維修范圍）。
二、維修時限及標準
保證所有房頂無漏雨處；發現漏雨處應在一個工作日內維修完工。
三、維修期限及費用
1、20__年___日至20__年___月___日
2、總費用：7000元（柒千元）
3、維修費用于20__年___月___日一次性支付給乙方。
四、其他
1、甲方負責對乙方的工作考勤和監督；乙方接到甲方維修通知后，應及時施工，無故拖延，給甲方造成損失的，甲方有權對乙方進行經濟處罰；
2、甲方有義務對乙方施工人員進行不要的安全教育；
3、甲方（瓦及輔料費用由成都博蘭特家具有限公司承擔）負責維修物資的采購及庫存管理，并保證所購物資的及時性和質量；
4、對甲方提供給乙方使用的維修工具，如乙方人員在使用過程中出現損壞或丟失，將由乙方負責進行賠償；
5、乙方在組織施工時應注意安全，凡施工人員在施工期間所發生的`一切意外事故及人身傷害事故均由乙方自行負責。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方代表：___年___月___日
乙方：____年__月__日
維修的合同7
甲方：______________________________________
乙方：______________________________________
甲乙雙方經過友好協商，就_______市_______大街_____號_______小區地下車庫內機械停車設備的維修和保養事宜，達成以下協議：
一、合同內容
甲方委托乙方對_______市_______大街_____號_______小區地下車庫內機械停車設備進行維修保養，乙方的修理期限應在本合同生效后_______個月內修復，最長不超過_______個半月。
二、維保金額
1、維修保養費為人民幣______________萬元整（包括維修費______________萬元，保養費______________元整）。
2、乙方翻新此套設備費用為______________元整。
三、乙方責任范圍
1、乙方在合同約定的維修期內按要求修復車庫設備的各項功能，功能修復后，由乙方對車庫機械設備各部位進行翻修工作，包括噴防銹漆后，顏色和性能等外觀基本達到初始狀態。
2、乙方保證修好后_______年內設備性能完好，若設備發生故障，乙方接到甲方報修電話，_______小時內趕到現場，_______小時（從接到甲方報修電話之時點起算）內解決問題（夜間或節假日_______小時內到現場并解決問題）；如果因設備使用故障造成任何損失，乙方負責賠償。
3、乙方在本合同約定的維修和保養期內，免費負責該設備的維修保養工作，包括對運作系統的調試、檢查、維修、軟件的升級及更換所需零件的訂制供給（軟件升級不另行收費）。
4、如果需要更換零部件的，甲方按照合同原附件配件價格付款后，更換，免收人工費；如甲方提出軟件的特別更改，則乙方需另行收費。
四、甲方責任范圍
1、維修、翻新、保養費分三部分：
�。�1）維修費共______________萬元（小寫：_______萬元），支付標準：合同簽訂后甲方向乙方預付維修價的_______%，設備全部修好尚未驗收時付維修價的_______%，由質監局和甲方負責人等相關人員共同驗收并經質監局蓋章發證之后，將維修價尾款交與乙方。
�。�2）車庫翻新費______________萬元支付標準：在乙方對所有相關設備進行整修、噴漆等工作完成并驗收后，由甲方一次性支付給乙方。
�。�3）保養費共______________萬（小寫：_______萬元），支付標準：從維修竣工質保期滿_______年后，進入保養期，一個保養期為_______年，每年保養費為______________萬元，在每個保養期開始時由甲方支付乙方，保養期暫時約定_______年，期滿后，雙方另行續約。
2、甲方在設備使用中發現異常，應立即通知乙方，但不得自行拆卸，否則后果自付（造成損失由甲方承擔）。
五、其它
1、本合同中任何條款的.修改必須經雙方同意，并有雙方授權代表簽字確認并加蓋雙方合同公章的書面文件為有效，對本合同條款的修改，不影響本合同其它條款內容的執行。
2、本合同一式_______份，雙方各執_______份，經雙方簽字蓋章之日起生效。本合同各項條款履行完畢后自動失效。
六、違約責任
1、甲方應按照合同約定向乙方支付維修保養費。
2、乙方應按照合同約定的時間對甲方的設備進行維修保養。
甲方（簽章）：_______________________乙方（簽章）：_______________________
_____________年__________月__________日____________年__________月_________日
維修的合同8
合同編號：______________
甲方：______________(以下簡稱甲方)乙方：______________(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方友好協商，由乙方承攬甲方房屋維修工作，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情景，依據《合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》有關規定，簽訂本合同，具體條款如下：______________
第1條工程概況
工程名稱：______________房屋維修工程
工程范圍：______________
工期：______________至，共計天。
質量標準：______________到達按國家相關專業規定的專業質量檢驗評定標準。
合同價款：______________預算價格(大寫)，￥，包工包料。因設計變更或甲方根據需要要求進行變更，合同價款可作相應的調整，變更按實際增減工程量雙方協商解決，并按發包人供給的增減工程量預算為依據進行價款調整。但在工程竣工驗收合格后辦理結算時一次性調整。
工程施工完畢經雙方驗收合格后，甲方在一周內一次性支付工程總款的% 。預留%的工程質保金。一年質保期滿后支付。
第2條甲方權利義務
甲方應進取支持乙方工作，協助乙方全面履行合同。
對乙方分包經營中的施工質量、工程進度、安全生產、禮貌、環保施工等有協調、監督、檢查權利，并與甲方簽訂相關的安全、技術協議。
乙方不服從甲方的協調、管理，有嚴重的質量、安全問題，有不履行合同的情景，甲方有權下達停工整改通知，嚴重的直至終止合同。
第3條乙方權利義務
負責工程項目正式開工前的一切準備工作
乙方應按照現場禮貌施工及環保有關條例進行施工，遵守當地政府、有關部門及甲方對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
乙方在現場施工應理解甲方及甲方委托施工的項目部施工人員的監督和管理，積極配合現場其他施工隊伍的施工。
第4條工程質量、安全及禮貌、
環保施工
乙方應按國家及行業規范要求進行施工。制訂質量管理目標，落實質量職責制，確保實現施工合同和甲方要求的質量目標。
安全生產、禮貌施工管理：______________乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育，并承擔在現場作業期間因乙方原因而發生的一切安全職責。乙方需理解甲方現場的安全禮貌生產考核，相關考核金額作為違約職責處理。
第5條工程質量及驗收
本工程以《建筑裝飾裝修工程質量及驗收規范》等國家制訂的施工以及驗收規范和甲方驗收約定文件與設計要求為質量評定驗收標準，甲乙雙方如遇對質量要求和技術指標標準有相互抵觸或異議的'事項，由甲方在驗收約定文件中有關質量要求和技術指標比較優勝的原則選擇確定該項的約定標準。
由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、稱交手續。如甲方在規定時光內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商，協商不成時，雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自我的的各項義務應承擔各自的違約職責按國家有關規定辦理。
第7條附則
本工程需要進行保險時或有未盡事宜，雙方應另訂協議
本合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。本合同一式陸份，甲方肆份，乙方貳份。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
代表：______________代表：______________
合同訂立時光：___________________年_____月______日
維修的合同9
甲方：
乙方：
茲有馨月花園小區屋頂滲水，需維修做防水處理，經甲乙雙方協商，由乙方對馨月花園屋頂做防水維修處理；為了維護甲、乙雙方的權利與義務，根據《中華人民共和國合同法》相關規定，本著公開、公平、公正的.原則，經甲乙雙方共同協商，達成以下協議：
1、甲方要求乙方對馨月花園小區屋頂的維修必須在______年______月______日前完成。
2、甲方要求乙方對馨月花園屋頂所有滲漏的漏點查出根源，并先維修堵漏，然后對所有屋面裂口用3mm厚SBS彈性體瀝青防水卷材統一做一遍防水處理；乙方在維修中要注意勞動安全，如出現安全事故一切責任及費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
3、乙方對甲方屋頂防水層多處裂縫、滲水進行維修做防水處理后，保證5年內屋頂不滲水，質保期內如有滲水發生，乙方必須無條件對甲方辦公樓屋頂進行免費維修。
4、維修費用為：人工費等合計費用元。
5、結帳方式：乙方維修完工后，經甲方進行全面檢查驗收合格后即付清工程款。
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份、簽字生效，不準違約，未盡事宜由雙方協商解決。
甲方：（蓋章）
日期：______年______月______日
乙方：（簽字）
日期：______年______月______日
維修的合同10
甲方：x（以下簡稱甲方）
住所：
乙方：x（以下簡稱乙方）
住所：
為了保證x省x集團辦公設備的穩定正常運行，及時處理出現的各種問題，經友好協商同意按以下條款向乙方購買辦公設備服務，并簽訂本合同，以茲共同遵守。
1、經過雙方協商確認，甲方向乙方購買辦公設備保修服務。
2、合同總價款：人民幣大寫：xx元整小寫：￥xxx
�。ê粘＞S護、故障處理人工費，不含更換的另配件、耗材）
3、付款方式：
本合同簽訂一周內，甲方向乙方支付合同總金額的x％（￥xx），合同執行六個月后，甲方向乙方支付合同總金額的x％（￥xx）。
4、另配件、耗材的結算
保修期間若維護工程師確認需要更換設備的配件和耗材時，客戶服務人員將協調向局方提出申請，局方批準后，我公司以成本價提供最優惠的配件和耗材，每2月結算一次。
四、維修服務年限：x年（從合同生效之日起）
五、甲、乙雙方的權利與義務：
1、乙方應按照服務方案中的服務流程執行保修服務。（見附件：服務方案）
2、乙方在進行設備巡檢、維護或設備送修時，所填表格一式三份填寫，甲、乙雙方各保存一份，月底提交服務月報。
3、如甲方有新增的設備需要加入服務合同，乙方按照本合同的價款，按加入保修的月份做均價計算，在服務到期后1周內結算。
4、乙方可在簽合同前到現場檢測甲方購買服務設備的運行狀況。
5、若在服務年限內，維修產品出現故障無法修理時，甲方可請甲方的技術部門與乙方一起鑒定，雙方確認后再進行更換，更換設備的服務年限仍在本合同服務年限之內。
6、乙方為甲方提供7X24小時支持電話：xxx、xxx。
7、甲方可對乙方的.服務質量進行監督，如有對服務質量不滿意的情況，可撥打投訴電話：xx、xx。
六、不可抗力：如發生不可抗力因素的影響致使乙方不能履行本合同的執行，乙方將不承擔責任。乙方應將發生的情況及時通知甲方，并在15天內提供證明給甲方予以認可。
七、解決爭議的辦法：
甲乙雙方因合同發生爭議，雙方應本著友好的態度協商解決，如無法協商解決，可向有管轄權的人民法院提請訴訟。除爭議條款外，雙方繼續履行本合同的其余條款。
本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，簽約地：xx,自雙方簽字蓋章之日起即刻生效。
合同附件：《設備價格清單》、《服務方案》
甲方：xx乙方：xx
代表：xx代表：xx
日期：xx日期：xx
維修的合同11
甲方：
乙方：
甲方因工程施工需要，委托乙方對 林和XXA區 工程，地址：____區林和東路林和XXA區改造項目 的 柒 臺施工升降機進行維修保養，直到工程完工。施工升降機生產廠家為____市____區XX公司，型號為C00 ，出廠編號為：C12092
8、C12047
8、C12095
8、C12091
8、C12093
8、C12094
8、C120968為明確雙方權力義務，經雙方友好協商一致，簽訂本合同，希共同遵守。
一、工程內容：
本工程的柒臺施工升降機進行維保及資料。
二、付款方式：
維修保養費在當次維修結束時支付，維修費根據實際維修情況支付，維保資料費為( 元月臺)。
三、甲乙雙方責任：
(一)甲方責任
1、甲方必須提供該柒臺施工升降機的出廠合格證復印件(蓋產權單位章)、產品使用說明書。
2、甲方負責可靠有效的警戒線及安全檢查，無關人員不準進入施工現場。
(二)乙方責任
1、乙方嚴格按照國家有關條例、規范及要求進行施工。
2、乙方不得在維修保養過程中隨意損壞甲方設備和丟失零部件。
3、乙方必須保證質量、保證安全操作。
四、安全文明施工：
1、乙方必須教育好自己的工人嚴格執行操作規程，做好安防護措施，杜絕違章施工，對其操作人員做好條例勞動保護法所要求的'防護用具配備和配戴。
2、設備維修保養前，乙方應對自己的操作人員進行安全技術交底并做好相關記錄，甲方有權隨時檢查。
3、在設備維修保養時，乙方應指派一名全職安全負責人做好維修保養現場的安全工作。在維修保養過程中由于乙方的違章操作，處理不當，缺乏預見，管理不善等原因造成安全事故，均由乙方負責。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
維修的合同12
甲方：
乙方：
甲方考慮到乙方所擁有的維修實力和服務水平，甲方自愿在乙方定點維修其在附表中所列車輛。
乙方考慮到甲方為固定客戶，愿為甲方提供優惠服務。
為規范雙方行業并保持彼此良好的合作關系，在自愿、公平、平等的基礎上，經甲乙雙方協商一致，共同訂立協議如下：
一、甲方車輛在乙方定點維修期間，乙方向甲方提供以下優惠
1．修理工時費優惠10%。
2．享有配件優先使用權。
二、車輛送修
1．甲方車輛到乙方維修時，需持有甲方負責人簽字或蓋章的車輛維修通知單，乙方見單后方可按此協議維修車輛。
2．甲方車輛維修通知單上須注明送修項目和經辦司機姓名。
三、維修項目
1．維修項目由甲方在車輛維修通知單上注明，車輛維修單位領導批準，并加蓋報修單位和財政局公章。
2．乙方在維修過程中如發現其他故障需要增加維修項目時，乙方應及時通知甲方，甲方派人查驗認可后，由乙方維修。
3．在維修過程中，甲方司機對進行必要維修項目的簽字視同甲方認可。
4．乙方維修完車輛后，須把與本次維修有關的`工時費，配件費等詳細明細簽字或蓋章后一聯交于甲方司機。
5．未按規定手續進行維修的或甲方司機未經同意私自維修的，甲方不承擔任何費用。
四、結算方式
維修費累計達5000元以上或每三個月時，乙方執配件明細表和維修報告單與甲方結算一次。因甲方原因逾期不結算，按同期銀行存款利率計收利息。
五、合同日期：自 20xx年 1月 1日起至 20xx 年 12月 31日為止，合同期為一年。
六、本合同一式兩份雙方各執一份，簽字蓋章后生效。
七、未盡事宜，雙方協商決定。
甲方：尚義縣財政局 乙方：上海大眾汽車張家口
維修服務有限公司
代表簽字： 代表簽字：
電話號碼： 電話號碼：
單位地址： 單位地址：
維修的合同13
建設單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》的規定，以及有關法律、法規，在自愿、平等的基礎上，合同雙方就礦業公司至凈化站管道維修工程事宜，經協商，達成一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：棋盤井礦業公司至凈化站、人工湖管道維修
二、工程地點：生態公園
三、工程項目：管道維修
四、承包方式：乙方包工。
五、工程合同造價：造價為人民幣:422988.1：肆拾貳萬貳仟玖佰捌拾捌元壹角
1.結算方式：雙方經濟往來，通過銀行辦理。
2.付款方式：工程竣工驗收合格后，乙方提供正規發票后付款。
六、施工期限：20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期為 70天;工期每延期一天 建設單位有權按合同總造價的 3‰ 扣罰施工單位工程款。工期如遇特殊情況不能按期完工，應由施工單位書面向建設單位提出，雙方協商適當延期。
七、工程質量及驗收：施工單位應依照建設單位提供的要求，嚴格按國家頒發的'有關技術規范標準和有關部門的審批方案施工，以確保施工質量。施工期間建設單位應委派現場監督人員監督施工質量，并會同施工單位協商解決.
八、違約責任：本合同自簽訂之日起生效，雙方因履行本合同發生爭議糾紛時協商解決;協商不成，雙方同意提交鄂托克旗人民法院裁決。 本合同一式三份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修的合同14
雇主（全稱）：__________________________（以下簡稱甲方）
承包商（全稱）：__________________________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，甲、乙雙方將寧鄉經濟開發區伊寧新村的商住樓及水平安置房的維修承包給乙方，達成如下協議：
一、維修項目的內容和要求
1、乙方收到甲方或住宅物業公司的維修聯系單后，應在條件允許的1天內組織人員或設備進行維修。維修完成后，邀請甲方和物業公司共同驗收，并形成驗收文件進行結算。
2、對于入住客戶的維護，要求客戶在維護完成后簽字確認。
3、承包人未在約定期限內派人修復的，發包人可以委托他人修復。
4、發生緊急搶修事故時，承包人應在接到事故通知后立即到達事故現場進行搶修。
二、工程質量保修范圍和內容
承包人應按有關規定對修復后的工程進行保修，并在質量保修期內，根據有關法律、法規、規章的管理規定和雙方的約定，承擔修復后工程的質量保修責任，并按建設部《房屋建筑工程質量保修辦法》實施修復后工程（同位置）的質量保修。
1、屋面防水工程，要求衛生間、房屋及墻面防水防漏5年；
3、改造項目為2年；
4、電氣管道、給排水管道、設備安裝工程為2年；
5、加熱和冷卻系統由兩個加熱期和冷卻期組成；
6、住宅區給排水設施、道路等配套工程2年；
7、其他項目的保修期約定如下：
質量保修期自工程驗收合格之日起計算。
三、雙方的權利和義務
（1）甲方的權利和義務
1、甲方工程師應配合乙方施工，行使合同約定的職權，并向乙方發出指令和簽證，以確保工程的'順利進行。
2、現場確定施工范圍，核實工程量。
3、組織有關單位進行驗收，評定質量標準。
4、在合同約定的期限內支付工程款。
5、負責協調各部門之間的關系。
�。�2）乙方的權利和義務
1、提供相關施工方案。
2、按照建筑規范進行施工管理，嚴格按照既定的方案和施工操作規范，確保工程質量。
3、抓好安全生產，防止事故發生。安全事故或責任事故造成的損失和影響由乙方負責。
4、每天完工后環境必須干凈整潔。
四、維護估價和費用支付
維修每處單獨定價，費用由甲方與物業參照市場情況共同定價，每月匯總后結算。5%留作質量保證金，復檢一個月后支付。
五、維修費用
維修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
六、違約責任
甲乙雙方必須嚴格履行合同的所有條款，不得違約；否則，
對方有權追究其違約責任，并支付工程總價的10%作為違約賠償。
下列情況是默認情況：
1、未按規定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。
2、不能在規定期限內完成項目任務。
3、現場管理混亂，受到相關職能部門的批評和處罰。
七、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份，由甲乙雙方簽字或蓋章，工程全部竣工驗收并結清工程款后，工程自動終止。
發行人（公章）：_____________承辦人（簽字）：_____________
法定代表人（簽名）：_____________身份證號碼：_____________
授權代理人（簽名）：_____________
______年____月___日______年____月___日
維修的合同15
客戶:________(以下簡稱甲方)
通訊地址：________
聯系電話：________
受托人:________(以下簡稱乙方)
通訊地址：________
聯系電話：________
經甲乙雙方協商，確定乙方為甲方____定點維修及相關服務單位。根據行業管理的有關規定，雙方就其進行了處理____維修事項達成以下條款：
一、乙方提供的服務內容
____維修保養。
二、乙方的權利義務
1、嚴格履行各項服務承諾，接受甲方的監督檢查。
2.提供電話預約、上門服務和24小時救援服務。
3、使用的零件、配件等材料必須符合國家或有關部門頒布的標準，不得使用假冒偽劣產品或劣質產品，乙方應對由此造成的損失負全部責任。
4.維修報價應充分考慮維修產品的實際情況，并向甲方提出合理的報價和維修方案。
5、維修產品不符合規定的'技術要求，不得計價。
三、甲方的權利義務
1.負責協調乙方及其單位在維修服務方面的關系。
2.委托乙方服務____乙方負責人乙方負責人簽字后方可維修。
3、對于竣工____，乙方無償返工，如發現不合格或與派工單服務項目不符。
4.甲方在節假日期間享受乙方推出的優惠政策(如折扣或禮品等)。
5.雙方簽訂協議，甲方在原消費金額的基礎上享受協議價格____折。
四、關于費用結算
1、甲方送達乙方公司維修(或其他服務項目)，發生的費用允許掛賬，但必須由指定人員簽字。
2.甲方乙方每天與乙方核對費用并結算，乙方為甲方開具正式發票。
3.結算方式:現金或公對轉賬。
對公賬戶：___________
對公賬號：___________
開戶銀行：___________
五、違約責任
1.乙方應本著對用戶負責的原則，全心全意為甲方服務。乙方未在承諾時間內到達甲方指定地點維修的，視為違約，甲方有權追究乙方的違約責任和損失索賠。
2.乙方必須書面通知甲方更換任何收費配件和零件的數量和價格，經甲方批準后方可更換，否則甲方將拒絕支付費用（但除用戶利益第一原則外）。
3.甲方保證按合同規定的時間按時支付維修費用。乙方有權停止相關服務，追究甲方違約責任。
六、解決爭議
如果本合同在履行過程中發生爭議，雙方應以友好的方式協商解決。如果雙方不能協商，雙方可以依法向他們展示____人民法院起訴。
七、其它
本合同簽字蓋章生效，一式____雙方各執____份。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
【維修的合同】相關文章：
維修的合同02-15
維修合同05-15
維修的合同02-25
維修合同06-05
小型維修合同05-06
房屋維修合同11-28
安裝維修合同08-25
設備維修合同02-26
儀器維修合同08-09