精華裝飾合同
隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編精心整理的精華裝飾合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
精華裝飾合同1
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承擔本工程的施工.安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協議：
一.工程概況
1.工程名稱：________________
2.工程地點：________________
3.工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽認的工程報價單中單價為依據,按實際工程量結算;增減項目需經甲乙雙方協商確定單價簽認后生效,增減計施工、安裝項目。
4.乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款。
5.雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝項目。即自________年____月____日起(日期以施工材料進場的
第二天計)
二.甲方工作
1.開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家具,陳設的損失由甲方承擔。
2.向乙方提供施工所需的水、電等設施：協助乙方辦理施工申請、審批等手續，并繳納物業管理處所需的一切費用。
3.對工程質量，進度進行監督檢查，辦理變更、驗收、登記手續和其它事宜。
4.按時、按質、按量提供施工所需甲方采購的材料。
三.乙方工作
1.乙方派出專職工地工程監理，負責合同的履行，按合同要求組織施工、保質，保量按期完成施工任務：解決由乙方負責的各項事宜。
2.嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。
3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四.關于工程價款及結算的約定
1.本合同簽訂后，甲方預付乙方簽認的報價單中工程款總額的50%(含設計定金)，乙方才進場施工。
2.工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場當天甲方預付乙方
第二期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的'30%及增加項目金額的50%：木工基本完成,油漆工進場當天甲方預付乙方
第三期工程款即付滿
第二次預算(以雙方簽認項目的單價及實際工程尺寸數量計算)總工程款的95%，甲方預付的工程款以乙方開出的票據為依據。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
五.關于材料供應的約定
1.本工程按雙方簽認的報價單及其它約定由甲方采購的施工材料，甲方應在各項目工程施工前兩天采購至現場，由甲方采購的材料。設備如不符質量及要求對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料及設備至施工現場經乙方驗收后由乙方負責保管，如乙方保管不當造成損失的，乙方負責賠償。
2.凡由乙方采購的材料，設備質量或規格不符合雙方約定要求的應禁止使用.若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
六.關于雙方責任的約定
1.因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：
A.不能按期.按時供水電：B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間)：C、不能按期提供自購的材料、設備：D、提供的材料設備不符合質量或規格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：F、非乙方造成的其它不可預見的原因。
2.乙方責任
A.不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應損失由乙方承擔：B、對竣工驗收后保修期兩年內發現的屬于乙方施工安裝責任的質量問題，乙方維修：C、乙方施工過程中違反操作規程造成的人員傷害，責任由乙方負責：D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。E、由于乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。
七.關于設計與施工及驗收的約定
1.乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內給甲方審圖,經甲方確認簽字認可后乙方方可施工。
2.乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工.安裝。
3.在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更，增減的原因，工程部位、時間.材料等;乙方根據變更要求兩天內向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已采購材料(因變更設計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。
4.隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。
5.工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內驗收，并辦理驗收.移交手續。如甲方在規定時間內不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認
第一通知時間為竣工日期，并承擔乙方看管場地的相關費用。
八.獎勵和違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元;甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。
2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。
3.工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，并視為甲方已實際驗收合格。
4.因一方原因,合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
九.雙方簽認的裝飾工程報價單，施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同具同等效力。
十.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
十一.本合同經雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商解決不成雙方同意由當地仲裁委員會或人民法院判決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
精華裝飾合同2
甲方：
乙方：
簽訂日期： 年 月 日
發包人（甲方）：
承包人（乙方）：身份證號：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產品質量法》及其他相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等自愿的基礎上經過充分協商，就以下施工事宜協商一致，達成如下協議：
第一條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條承包范圍：1棟、2棟、3棟商鋪玻璃隔斷及玻璃地彈門。
第三條合同工期：20__年3月10日前施工完成。
第四條質量標準：按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》一次驗收達到合格。
第五條合同價款
5.1合同暫定總價大寫 元（￥ 元），本合同價款最終結算以雙方約定的包干單價乘以經甲方按支付程序審定的實際完成工程量計算。
5.2合同單價：
5.2.1合同單價組成：含稅的合同單價包括但不限于乙方從合同簽署到工程竣工期間的人工費、材料費、機械費、工用具、運輸費、措施費、進出場費、維護、管理人員工資、管理費、材料裝卸費、報驗檢驗費、稅費及乙方應得的利潤，以及加班趕工費（含節假日）、勞動保險費用和安全措施費、風險等所有費用。乙方不得以任何理由要求甲方增加包干單價。
5.2.2工程合同單價按下表執行:
第六條驗收及計量：
6.1按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300－20__一次驗收達到合格。乙方在工程中的每一道工序都必須達到國家質量檢驗標準，達到甲方、監理要求，若出現質量達不到一次性驗收合格，必須無條件返工至合格為止，并賠償給甲方造成的材料、工期延誤等相關損失。
6.2經甲方按支付程序審定的實際完成工程量計算,未實施項目不予計量。
6.3甲方委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為姓名： ，電話： ，乙方委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為姓名： ，電話： 。
第七條支付方式：
7.1本項目無預付款；
7.2辦理完進度款支付程序后，甲方在次月初五日內支付上月審核金額的70%，同時扣留30%（質保金5%，安全保證金、民工工資保證金等25%）；
7.3工程完工后支付至審核金額的85%且暫停支付進度款。
7.4工程交工驗收合格，并按要求辦理完結算手續后一個月內支付至結算價款的95%（不含質量保證金）。
7.5質量保證金按工程結算總價的5%計算，具體退還時間：工程交工驗收合格之日起5年后一次性退完扣出質保期所發生費用的質量保證金，以上均為無息退還。
7.6支付實施要求：
7.6.1每月進度款支付之前，乙方必須向甲方提供當月工人的出勤表、工資表、發放名冊及發放金額；發放后將發放的單據經工人確認后報送一份到項目部；如不按要求報送，甲方有權不支付進度款。 7.6.2甲方在撥付乙方進度款之前，將對進度款支付情況進行公示，甲方按合同約定付款后，乙方未付勞務工工資，由此造成的一切后果由乙方承擔。
7.6.3根據國家有關保護勞務工合法權益的規定，乙方不得扣勞務工應得報酬。若發生此類情況，甲方將在中期支付的進度款中代乙方支付給投訴的勞務工應得報酬。且不對投訴金額的準確性負責，后果由乙方承擔。
7.6.4乙方收款人員憑乙方開具的發票及委托書向甲方收款，其他未經乙方授權的任何單位和個人無權收取款項。
第八條雙方責任和義務：
8.1甲方統籌安排、協調解決乙方施工用水用電；
8.2甲方按本合同約定，向乙方支付工程款；
8.3甲方負責與有關部門聯系，協調現場相關工作。
8.4乙方嚴格按照方案圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準；加強現場管理，嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工；承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場臟亂造成的損失及各種罰款；
8.5乙方自備項目施工所需的一切機械設備及工用具，并自負保管責任。
8.6做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款；
第九條材料、設備供應
9.1乙方應按合同約定及設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明，對材料設備質量負責。乙方在材料設備到貨前24小時通知甲方清點。同時在采購前應將樣品報由甲方和業主書面認可后才能采購和使用，未經甲方和業主認可自行采購的材料，不準進場使用且概不計量，由乙方自行承擔損失，同時甲方還應追究乙方違約責任權利。
9.2乙方采購的材料設備與設計標準要求不符時，乙方按甲方要求的'時間運出施工場地，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，由此延誤的工期不予順延。
9.3甲方發現乙方采購并使用不符合設計和標準要求的材料設備時，應要求乙方負責修復、拆除或重新采購，由乙方承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。
第十條工程變更
10.1施工變更以甲方書面通知為準。
10.2施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。
第十一條違約責任
11.1乙方保證按合同約定供應貨物及完成施工，若因乙方自身原因造成不能按時完成則工期每延誤一天罰款 元。若因甲方原因影響，則乙方完工時間相應順延。
11.2合同一方未經對方同意單方終止合同，應向對支付合同總額50%的違約金。
第十二條安全生產管理
12.1乙方應保證安全、文明施工，并對施工過程中所發生的一切安全事故依法承擔全部責任。
12.2乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由乙方承擔，甲方概不負責。
12.3乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。同時，必須接受甲方安全管理部門的進場安全教育，遵守甲方的安全管理規定及安全生產禁令。
12.4發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應在24小時內上報有關部門并通知發包人和監理工程師，并獨立及時處理解決問題、支付相關費用。事故處理后積極配合甲方、政府有關部門按照有關法律法規對事故進行調查處理，并按照約定和調查結論承擔相應的責任。
12.5乙方對本單位機械設備、運輸車輛、人員運貨過程發生的一切事故（含交通事故、其他意外等）責任自行全部承擔。
第十三條合同變更、解除和爭議解決方式：
13.1本合同自簽訂之日起生效，任何一方不得擅自變更或終止，如需要變更或終止應經雙方協商同意后，簽訂補充協議或終止合同協議書。
13.2因履行本合同發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向工程所在地人民法院起訴。
第十四條合同份數
本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份，雙方蓋章代表簽名生效，未盡事宜由雙方協商確定。
第十五條合同生效
本合同雙方簽字蓋章后生效。
第十六條合同附件：
16.1乙方營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人證明書、法人代表授權委托書或身份證明復印件；
16.2雙方相關工作人員通訊錄（姓名、職務及電話），雙方合作過程中的往來文件。
甲方：（公章） 乙方：
法定代表人
或委托代理人： 委托代表人：
電話：電話：
合同訂立時間： 年 月 日
【裝飾合同】相關文章：
裝飾的合同02-10
建筑裝飾合同03-25
裝飾裝修合同05-02
建筑裝飾合同11-11
裝飾承攬合同10-23
裝飾裝修合同11-21
裝飾設計合同11-08
2022裝飾合同12-03
裝飾工程合同10-19
裝飾施工的合同12-09