包工包料施工合同

時間：2023-02-06 14:52:36 合同范本我要投稿

包工包料施工合同推薦度：
外墻保溫包工包料施工合同推薦度：
包工包料施工合同推薦度：
室內裝修包工包料施工合同推薦度：
包工包料施工合同推薦度：
相關推薦

包工包料施工合同

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，關于合同的利益糾紛越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家整理的包工包料施工合同，希望能夠幫助到大家。

包工包料施工合同

包工包料施工合同1

　　發包方：_________承包方：_________

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1·1工程名稱：

　　1·2工程地點：

　　1·3工程內容及做法。

　　1·4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　乙方包工、包料。

　　乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

　　乙方包工、甲方包料。

　　1·5工程期限_____歷天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　1·6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。

　　第二條施工圖紙雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份；

　　甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設計費__________元，由甲方支付。

　　第三條甲方義務

　　3·1開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。

　　3·2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業管理處和報批的全部費用

　　3·3負責提供施工所需的水源、電源；

　　3·4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系；

　　3·5不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　3·6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作；

　　3·7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

　　3·8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

　　第四條乙方義務

　　4·1指派為乙方駐工地監理，負責本合同履行；按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

　　4·2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　4·3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄；

　　4·4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通；

　　4·5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　4·6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第五條工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期。

　　第六條材料的提供

　　6·1由甲方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；乙方驗收后應負責妥善保管。

　　6·2由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用；如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

　　第七條工期延誤

　　7·1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延；

　　工程量變化和設計變更；

　　不可抗力；

　　甲方同意工期順延的其他情況。

　　7·2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　7·3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7·4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條工程款支付方式

　　8·1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

　　第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額的`%，即元。

　　第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%，即元。

　　8·2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

　　8·3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。

　　8·4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起____月

　　第九條雙方責任和工期延誤處理

　　9·1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

　　不能提供水、電；

　　不能保證每天8小時以上工作時間；

　　不能按期提供自購材料、設備；

　　不能按期支付工程款影響正常施工的；

　　因甲方原因變更設計、增加施工項目；

　　同意工期順延的其他情況。

　　逾期驗收或無故怠于驗收；

　　因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　9·2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：

　　因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；

　　因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責；

　　乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償；

　　乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。

　　乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　9·3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　9·4未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

　　9·5因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　9·6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　9·5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　第十條關于設計和施工及驗收的約定

　　10·1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。

　　10·2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。

　　10·3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。

　　10·4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

　　10·5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的39看管費用和相關費用。10·6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由____市裝飾協會調解；協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條附則

　　13·1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

　　13·2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　13·3本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

　　13·4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：____________法定代理人：委托代理人：_____________地址：_________電話：_________

　　乙方：委托代理人：_____________法定代理人：_____________地址：_________電話：_________

　　____日期

　　合同編號：_________

包工包料施工合同2

　　建設單位：(以下簡稱甲方)

　　施工單位：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》的要求,甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。甲方對乙方的施工能力和管理水平進行了考察，認為能夠滿足該工程的要求。經甲、乙雙方協商特定協議如下。

　　一、工程項目的綜合說明

　　2、工程地址：

　　3、工程規模：建筑面積約8000平方米(實際面積以施工圖為準)

　　4、結構及層數：磚混六層

　　5、發包方式：包工包料

　　6、發包范圍：工程圖紙全部內容

　　7、開竣工日期：_________年____月____日至_________年____月____日。

　　8、本工程質量必須達到國家施工驗收規范的合格標準。

　　二、工程造價

　　1、經甲、乙雙方共同商定本承包協議造價為：

　　車庫及住宅部分實行平方米包干為910元/平方米。

　　2、面積計算依據：

　　國家規定的建筑面積計算標準

　　三、材料采購供應

　　材料均由乙方自行采購。如甲方供料價格應按照同期市場價格，經雙方認可。甲方指定使用的砂石、門窗等材料用撥付給乙方的房產進行置換。

　　四、工程款支付方式

　　工程款支付按施工進度足額撥付。由乙方將已完成工程量上報甲方，按50%現金加50%房產進行撥付(砂石及門窗等甲方供應的材料視同撥付房產)。房產在施工前按2950元/平方米以立體砍塊的形式留足，經雙方確認后，根據施工進度情況陸續進行撥付。工程名稱：富拉爾基區小區號樓

　　五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的.計取

　　1、施工現場三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內。

　　2、基礎墊層以下的地基如需處理費用不含在總價內，經雙方確認后按實際發生給予調整。

　　3、重大設計變更(指結構、規模、標準)由該工程圖紙設計部門出變更圖或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內。按實際發生給予調整。

　　六、工程保修

　　本工程保修按中華人民共和國國務院《建設工程質量管理條例》及《黑龍江省建設工程質量管理規定》執行。按工程總造價的2%預留，滿一年后返還。

　　七、其他有關要求和說明：安全生產及文明施工按有關規定執行。如發生安全事故由肇事方負責。

　　八、本協議共四份，建設單位、施工單位各二份。

　　以上協議經雙方單位蓋章、負責人簽字生效。

　　建設單位:(蓋章)施工單位:(蓋章)

　　法定代表人：(簽字、章)

　　代理人：(簽字、章)

　　_________年____月____日

包工包料施工合同3

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　一、工程項目：裝修工程。

　　二、承包方式為包工。

　　工程預算總金額(不含稅金)大寫:______，(小寫：______￥元)

　　三、甲方要求增加或更改工程設計，須與乙方協商實行，由此導致延長工期的，由甲方承擔責任。

　　四、乙方應于______年______月______日進行施工，______年______月______日前完成，否則每逾期一天，乙方應按工程總造價的千分之一計付違約金，違約金可在工程費用內相扣減。

　　五、甲方經過審定施工方案(圖紙)后簽名蓋章確認。施工應按圖施工。施工現場實際尺寸與圖紙不相符時，應通知甲方協商修改后，蓋章確認方可施工。

　　六、甲方要求更改工程設計應書面通知乙方協商實行，雙方協商所更改的設計，對乙方的工時及材料所造成的損失進行評估確認補償。施工當中業主要求增加項目的由雙方當時確認報價。

　　七、隱敝工程量應甲乙雙方派出代表進行現場度量,應提前2天通知甲方而在需隱敝前時甲方代表還未到現場,乙方有權自行隱敝并按乙方提供的工程量進行結算。甲乙雙方代表現場度量隱敝工程量后但甲方代表不簽字確認時乙方保存甲方代表手寫工程量數據以此為據進行結算.

　　八、乙方應在本工程項目完成后五天內，通知甲方并與其共同驗收，雙方應在甲方收到乙方驗收通知之日起5天內共同驗收完畢，雙方應在驗收文件上簽章確認。甲方如在收到乙方通知五天內不與乙方共同驗收或入住、使用，則視為甲方默認工程質量符合要求。

　　九、本工程施工期間，如遇不可抗力，則施工期限中斷，在消除不可抗力因素后，施工期限恢復計算。

　　十、本工程質量保修期為叁年，自雙方驗收之日起計算(注：若甲方人為損壞由甲方自行負責)。

　　十一、該工程結算：按現場實際已做展開工程量結算,單價___面積___

　　十二、付款方式:進場前預付工程款的.40%.第二次預付工程款的30%.面漆完工預付工程款的20%.余款5%工程驗收合格10天內一次性付清。另留5%作為質保金，到期后甲方應按規定退還質保金。

　　十三、若乙方因違反施工規范，安全操作規范，防火法規，環保規定和雙方其它約定，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　十四、本合同的其他附頁甲乙雙方簽名后生效。

　　十五、本合同一式兩份，自甲乙雙方簽名后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　法人代表：

　　代理人：

　　地址：

　　電話：

　　傳真;

　　傳真：

　　帳號：

　　日期：______年______月______日

包工包料施工合同4

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根據《中華人民共和國民典法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《建筑工程施工合同》有關規定，為明確雙方責任義務，經協商同意，簽訂本合同。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、承包方式：包工包料一次性包干使用

　　5、工期：

　　6、工程承包價款：

　　(1)、本工程維修費暫定價為人民幣大寫：最終結算價以雙方協商一致委托有資質的工程造價咨詢機構審核的結果作為結算依據。

　　(2)、結算方式：工程竣工后工程量由甲、乙雙方現場測量確認，乙方提交結算資料，由雙方協商一致聘請有資質的第三方審核單位審定工程結算價，以工程結算價下浮2%后作為工程款項的最終結算數額，同時以此數額為基數納稅，并須出具等值有效的稅務發票。

　　第二條、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、甲方協同乙方共同制定維修施工方案，若有變動及時通知向乙方。

　　2、工程未經驗收而甲方提前使用的，由此發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任，并將工程視為合格。

　　3、甲方負責提供施工場地，負責協調場地使用和外聯部分，協調風景區需要修砍樹障事宜，維護乙方施工。

　　4、甲方必須做好施工前的準備工作。

　　乙方責任：

　　1、協同甲方共同制定維修施工方案，自行制定施工方案，負責本合同范圍內的維修施工任務，負責施工期間的安全責任，并自行組織施工。

　　2、嚴格按照合同工期完成施工任務，如因乙方造成工期延誤責任自負。

　　3、嚴格按照國家標準要求組織施工，在保證工程主體質量的前提下，還要保證對鐵路的各項限界滿足鐵路規范要求。

　　4、采購工程需要材料、設備必須有產品質量合格證書，配制加工非標準設備，，必須滿足武鳴供電局有關技術規范要求。

　　5、收集完善竣工資料。

　　6、堅持文明施工，做好現場的環境保護，因施工需砍伐風景區內的樹木，應風景區要求需要補種的，乙方應該及時補種并確保成活率。

　　第三條、工程質量

　　1、乙方交付合格的工程，如因乙方自身原因發生責任質量事故，乙方承擔全部經濟損失。

　　2、工程質量達不到要求的，必須立即返工，返工費用及造成工期延誤的.損失均由乙方負責。

　　3、驗收合格后，工程質保期為1年。

　　第四條、工程款支付

　　甲方在合同蓋章生效后預付工程款即人民幣;工程竣工驗收合格后，并在10個工作日內支付經第三方審核單位審定的最終工程結算價的95%，余款5%待保質期滿后5個工作日內一次付清，乙方向甲方出具等值有效的稅務發票。

　　第五條、違約責任

　　甲、乙雙方應認真履行合同，如一方違約，違約方除賠償給對方造成的一切損失外，還應支付合同總價款的2%作為違約金。

　　第六條、合同爭端

　　甲乙雙方均同意，如在合同執行過程中發生合同爭端，由雙方協商解決;如協商不成，提交市中級人民法院裁決。

　　第七條、附則

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，工程結束費用結清自行終止。

　　2、合同未盡事宜，雙方另行簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式陸份，甲方叁份，乙方叁份。

　　甲方：________________

　　法人代表：________________

　　納稅人識別號：________________

　　地址：________________

　　開戶行：________________

　　銀行賬號：________________

　　聯系電話：________________

　　乙方：________________

　　法人代表：________________

　　納稅人識別號：________________

　　地址：________________

　　開戶行：________________

　　銀行賬號：________________

　　電話：________________

　　聯系電話：________________

　　________________年________________月________________日

包工包料施工合同5

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點：“潤生莊園”裝修工程

　　2、工程裝修面積：

　　3、工程承包：采取乙方包工包料的方式。

　　4、工程期限：

　　根據雙方協商工程期限暫定為自年月日起至年月日止，若發生不可預見或不可抗力時，工期順延。

　　5、合同價款：

　　本合同工程每平米造價為：人民幣：元，總金額：元，金額大寫：元整。

　　二、甲方工作

　　1、負責協調現場施工。

　　2、參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。

　　三、乙方工作

　　1、施工中應嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成本合同工程。

　　2、施工人員應文明施工，禁止野蠻施工。甲方對表現不好的施工人員有權要求掉換，承包人不得拖延。

　　3、乙方必須保證施工質量，發生施工質量問題，乙方應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題，乙方應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前，甲方有權拒付人工費。

　　4、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。施工和保修期間乙方工程施工人員所發生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。

　　四、工期延誤

　　1、對因以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期可順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延，順延超過3天付乙方勞務費，按每天人工計算。

　　3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。

　　五、工程驗收和保修

　　1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。

　　3、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　4、本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內如發現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。

　　六、工程款支付方式：

　　工程總價款為：元，大寫：元。

　　全程全部竣工驗收合格后，撥付工程總價款的%，預留總價工程款的%作為質量的質保金，竣工驗收后滿一年無質量問題，質量保證金全部付清，質量保證金不計利息。

　　七、違約責任

　　1、一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　2、一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　八、爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向消費者協會申請調解解決，協商或調解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。

　　九、勞動力管理

　　1、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

　　2、乙方應辦理工地出入證件并支付相關費用。

　　3、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。

　　十、施工機具

　　1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的`安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。

　　十一、其他約定事項

　　1、工程中非甲乙雙方確認而增加的項目，不增加工程款。

　　2、施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權要求乙方更換施工人員。

　　3、保修期間甲方通知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內到達現場，如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，甲方可自行解決，并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔。如在保修期內，因工程質量問題引發涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內如發現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。

　　十二、則附

　　1、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，雙方簽字后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

　　4、因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協商解決。

　　5、合同履行完畢后自動終止。

　　十三、附加條款

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

包工包料施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建設法》及其它相關法律、法規，本著自愿、平等、公平和誠信的原則，結合本工程情況，甲乙雙方達成如下協議。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：私房

　　2、工程地點：青江村還房自建點

　　3、工程建設規模：一層為框架，二至七層為住房，結構為磚混。

　　二、承包方式：

　　1、乙方包工不包料，乙方以甲方提供的設計方案為準，簽字以后不得更改。

　　2、乙方負責施工所需的機械工具、設備和模板(含釘子、元絲等低值易耗品)。

　　3、室內素抹灰、清水房，不含二次裝修。

　　三、工期：

　　乙方正式施工之日起150天。如因甲方原因導致工程不能正常施工或不可抗拒的自然因素(如：下雨、停電、停水)，工期順延。

　　四、工程質量：

　　參照《國家民用建設規范》、《建筑工程施工質量驗收標準規范》為準。

　　五、工程內容：

　　1、主體為磚混。正面貼100×100外墻磚，后墻及兩側面素抹灰，室內素抹灰，窗戶做雨棚。

　　2、二層廚房、廁所裝修。

　　3、室內外水電安裝：乙方按照甲方要求的位置鋪設水電、光纖、電話、煤氣管道等。

　　六、結算方式：

　　1、工程按實際平方結算(及按建筑物外墻邊線計算)，計150元/㎡。

　　2、人生意外保險費用由甲乙雙方各付一元。

　　七、付款方式：

　　1、乙方機具、設備、模板進場后，甲方支付乙方總價的`5% ;一層安裝預制板后，甲方支付乙方總價的30%;二三層安裝預制板后，甲方支付乙方總價的30%。

　　2、剩余部分工程竣工驗收后，甲方支付乙方總價的35%。

　　八、工程質量保證：

　　1、屋面、外墻、廚房、衛生間漏水保修一年。

　　2、水電保修一年(燈具開關、水開關壞不保修)。

　　3、竣工驗收之日起12個月后，沒有出現質量問題，甲方付給乙方剩余尾款。

　　4、因施工質量事故所造成的建筑材料損失或其它傷害由乙方負全責并全額賠償。

　　5、乙方所有施工人員未經甲方同意，不得攜帶任何建筑材料離開施工現場。若發現有攜帶現象發生，則扣除乙方總價的10%。

　　九、甲方職責：

　　1、做好“三通一平”。

　　2、按時付款給乙方。

　　3、對工程質量、進度進行監督，搞好鄰里關系。

　　4、搞好各項材料的采集、供應和管理，不斷乙方材料。

　　5、甲方對本工程向乙方進行技術交底。

　　十、乙方職責：

　　1、乙方必須按照國家相關施工標準、保質保量施工。

　　2、乙方所需甲方提供材料，乙方應提前七天通知甲方采購。

　　3、乙方應做好本工程施工現場安全管理，若發生安全事故，由乙方負全責、賠償。

　　十一、安全責任：

　　由乙方負全責。施工過程中乙方、第三方人員，如有安全事故發生，由乙方承擔全部責任和賠償。甲方不負任何責任和賠償。

　　十二、違約責任：

　　合同簽訂生效后，雙方認真履行以上條約。如發生違約，由違約方承擔相關責任并支付合同總價的30%給守約方，以及賠償一切經濟損失(及按《合同法》辦理)，經濟糾紛訴訟由當地法院仲裁。

　　十三、本合同未盡事項由雙方協商解決，竣工驗收后結清人工費，保修期結束后自動終止本合同。

　　十四、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，相關政府部門存檔管理一份。

　　本合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議。補充協議與本合同具有同等的效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

包工包料施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為平方米。由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監工，并接受合理化建議并采納。

　　乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。

　　三、承包價格及付款方式

　　經甲乙雙方協商，建筑面積按相關民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是元/平方米，屋檐滴水處是（貳佰元）/平方米。

　　先預付元整（大寫：）。工程如在農歷年月日完成外墻磚、屋內格墻及屋頂樓平完工。付款元整（大寫：）。內墻及地平及外墻磚完工付款元整（大寫：）。剩余部分經甲方驗收合格后。

　　四、雙方責任

　　甲方提供施工的.水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。

　　五、質量要求

　　1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

　　2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　3、房屋建成后甲方發現質量問題的，如：

　　1）所進材料一定確保質量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。

　　2）主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或地板開裂、塌陷、露筋等等），由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。

　　4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。門面貼瓷磚。

　　六、注意安全

　　乙方必須按照安全規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。

　　七、工期要求

　　主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應在年前籌備齊，以便年初好施工。

　　八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，在證人執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字（章）：

　　農歷日期：

　　乙方簽字（章）：

　　農歷日期：

　　在證人簽字（章）

　　農歷日期：

包工包料施工合同8

　　甲方(業主)(全稱)：(以下簡稱甲方)，電話：;

　　乙方(施工方)(全稱)：(以下簡稱乙方)電話：;

　　甲方雇傭乙方裝修甲方位于昌吉市市吉木薩爾縣公務員二期內21號2單元301房屋，

　　工程期限天，開工日期年月日，竣工日期年月日。

　　合同價款：本合同工程造價為(大寫)：

　　一、甲乙雙方應共同遵守以下條款：

　　甲方工作

　　1、施工期間，甲方將外屋鑰匙1把，交給承包人保管。竣工驗收后，乙方將鑰匙歸還甲方。

　　2、甲方提供施工期間的水源、電源;

　　3、甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4、甲方有權利參與工程質量和施工進度的監督，并監督材料進場、竣工驗收。

　　乙方工作

　　1、乙方不拆動室內承重結構;

　　2、乙方自己準備專業工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區物業管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。

　　3、裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發現的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。

　　4、乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的.全部費用。

　　5、保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。乙方在使用馬桶時不得損壞，出現馬桶堵塞，漏水，或破損等等由乙方負責維修或賠償。

　　二、裝修項目

　　三、付款方式：

　　合同生效后，甲方按下一下的約定直接向乙方支付工程款：工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算。

　　四、違約責任

　　1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并全額賠償給對方造成的經濟損失。

　　2、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方全額經濟損失。

　　3、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金200元。

　　五、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向吉木薩爾縣人民法院提起訴訟。

　　附則

　　1、本合同一式兩份，經甲乙雙方簽字后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、本合同履行完畢后自動終止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

包工包料施工合同9

　　甲方：______________聯系電話：______________

　　乙方：______________聯系電話：______________

　　為確保工程按時按質竣工驗收，明確雙方各自義務，現將油漆工承包給乙方，特訂立如下合同：

　　一、承包方法：

　　承包方式：雙包，即包工包料。工作量：承包價格：______________

　　二、工程進度：

　　按照甲方的.要求進度，自______________年______________月______________日至______________年______________月______________日止，乙方必須按合同進度按時完成，乙方如不能完成，甲方有權采取罰款進行制約。

　　三、工程質量：

　　必須保證施工質量符合設計要求、現場管理人員要求，盡量做到使客戶滿意。

　　四、安全：

　　必須保證施工安全，杜絕大小事故的發生，禁止工作期間及中午飲酒，安全帽有乙方自備，但乙方必須購置符合國家安監合格安全帽。乙方和其職工要簽訂安全協議，分項工程要有安全交底。乙方必須服從現場安全管理，發現隱患及時匯報。所有施工中的一切安全由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　五、付款方式：

　　略

　　六、此合同一式兩份，雙方簽字有效，各持一份為憑，并作為雙方當事人法律依據。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期：______________年______________月______________日

包工包料施工合同10

　　甲方：____乙方：____

　　甲方將位于臺子上的擬建房屋幢承包給乙方施工修建。

　　本著雙方平等自愿的原則，公平、公正，就有關事項協議如下，望雙方共同遵守執行。

　　一、承包方式：____采用包工包料的`方法。

　　二、甲方的責任：____

　　1、負責三通一平水電費用。

　　2、采購運輸合格建筑材料到工地現場。

　　3、看守保管乙方運入工地的架料、建筑機具。

　　4、現澆樓板當天負責伙食供應。

　　5、及時足額付工程進度款。

　　三、乙方的責任：____

　　1、負責整個工程所有的泥工工藝，直至交付合格工程。

　　2、工程內容：____從地圈梁以上施工直至屋面工程。

　　3、裝飾工程要求：____

　　①外墻面四周貼瓷磚，包括琉璃瓦;

　　②內裝飾：____樓梯間貼墻裙1.00高，踏步、休息平臺貼磚。內墻除貼磚外全部清光。廚房、衛生間、地面、墻面滿貼瓷磚;

　　③樓地面全部貼地板磚、地腳線，另外底層砌梯坎。

　　4、安全施工防護措施：____

　　乙方必須加強安全防護措施有效，嚴禁出現一切工傷事故，如出現意外一切責任由乙方負責，甲方不承擔任何經濟補償。

　　四、控制質量要求：____

　　1、乙方必須按甲方提供的圖紙進行施工，如有變更必須經甲方同意。

　　2、乙方必須按照有關現行施工規范、規程施工，如出現工程質量事故所造成的經濟損失一概由乙方負責。如乙方施工中途毀約甲方不予結算并給予一定數額違約金罰款最低元。

　　五、工程量計算方法：____

　　按定額規定計算建筑面積。

　　六、工程款支付方法、時間、結算：____

　　1、原則上按形象進度付款，每層澆筑樓板后支付

　　2、內裝飾元，外裝飾元，元，余款待工程完工經有關人員驗收合格后一月內付清。

　　七、工期：____開工日期年月日至年月日竣工。

　　八、其他：____本協議未盡事宜，甲、乙雙方共同協商。

　　九、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。直至工程完工，自然失效。

　　甲方：____乙方：____

　　聯系電話：____聯系電話：____

　　年月日

包工包料施工合同11

　　發包人：

　　承包人：（以下簡稱甲方）（以下簡稱乙方）

　　經甲、乙雙方友好協商，相互了解，本著平等互利、自愿承擔一切風險的原則下，甲方將工程項目為基礎以包工包料方式承包給乙方，具體協議如下，希雙方自覺遵守，不得違約。

　　一、工程名稱：

　　____________

　　二、工程地點：

　　____________________

　　三、乙方所承包內容

　　采用綜合單價以包工包料方式包干。建筑面積元/m2（大寫： m2）人民幣計算（建筑面積計算規則以工程綜合驗收合格后房管局測繪的面積為準）。

　　四、開工日期：

　　年月日

　　竣工日期：年月日

　　五、承包范圍：

　　工程施工圖及設計圖說明，圖紙會審紀要及設計變更，甲方以包工包料發放給乙方，乙方在施工過程如有圖紙改動，必須要求設計方和甲方同意更改。乙方承包內容所含圖紙里面的內容有：基礎開挖、地梁開挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、鋼筋、外墻漆、窗、室內廚廁防水、房頂防水、樓梯扶手、外墻保溫、室內抹灰和地皮墊層及各種輔助性材料，以室內清水房交工。（乙方不含圖紙里面有的.內容：消防、油漆、防瓷和室內涂料、水電安裝、門，室內裝修及地板磚、樓梯梯步在磚、吊頂裝修、廚廁裝修及廚廁瓷磚、化糞池、玻璃幕墻、玻璃門、玻璃雨棚不由乙方施工負責，一切由甲方自行負責施工）。

　　六、甲方內容

　　1、甲方提供圖紙、水電的來源處。

　　2、監理方的人員由甲方提供；

　　3、乙方需要各種手續，甲方必須配合提供。

　　4、如有更改、變動，所產生的勞務費用和材料費用都由乙方負責。

　　七、乙方負責內容

　　1、在該工程中所有的稅收、報建費由乙方負責。

　　2、水電預埋和防雷預埋，預埋管和防雷的材料由乙方負責。

　　3、乙方不負責水電安裝，只負責預埋。

　　4、乙方負責窗子安裝，材料以圖為準。

　　八、付款方式

　　1、乙方進場后地梁起，甲方支付乙方工程款20萬元。

　　2、主體封面，甲方支付乙方工程款60萬元。

　　4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60萬元。

　　5、綜合驗收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。

　　6、其余2%作為保修金，在一年之內付清。

　　九、質量要求

　　1、嚴格按照施工圖施工，執行《建筑工程施工質量驗收規定》做好施工放線工作、材料計劃，自檢及專用表格填寫，達到竣工驗收合格。

　　2、變更單等設計文件及規范要求，精化組織施工，加強現場這理及人員的技術管理工作，確保工程達到優質工程。經建設方、監理、項目部，甲方進行建筑規范驗收。

　　十、安全文明施工

　　1、乙方對承包項目的安全施工負責，嚴格執行國家、地方的政策、法規、規范、標準和制度、不得違章指揮，嚴格執行安全技術交底，必須讓進場人員進行安全教育；三級教育，班前班后安全活動。

　　2、在施工過程中，安全事故責任及處理由甲乙雙方共同調解處理，不得以任何理由推卸責任。

　　本協議未盡事宜，甲乙雙方負責人友好協商解決，協商不成的依法向所在地致人民法院起訴。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，具有同等的法律效力。

　　甲方簽字：

　　年月日

　　乙方簽字：

　　年月日

包工包料施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包形式：

　　1、乙方負責承包1#—3#多層住宅樓圖紙中所設計和標注內外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。

　　2、乙方進場甲方提供住宿，生活費乙方自理（生活水電費乙方自理）。

　　3、甲方提供攪拌機、水管、小推車（小推車乙方自己維修）設備工具。

　　二、承包價格：

　　1#—3#多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/m2價格（建筑面積）承包給乙方。

　　三、承包內容：

　　乙方負責1#—3#多層住宅樓圖紙所設計的裝修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及所有保溫部位等。

　　四、質量要求及驗收標準。

　　本工程設計為中級抹灰，質量標準為合格，具體要求是：

　　1、垟面垂直度允許偏差±3mm，平整度±2mm陰陽角方正±2mm。

　　2、垟面觀感平整、光滑、顏色一致，無空鼓、無明顯接槎，并負責室內頂板高低，誤差較大的抹灰襯補。

　　3、陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚一致，并做好泛水。

　　4、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、顏色一致，無流墜、脫皮斑銹等現象，并且做好成品保護。

　　5、以上要求如達不到合格要求造成返工和材料浪費要給于經濟處罰。

　　五、竣工時間：

　　乙方自進場之日起，30天完成以上所承包的全部活項，并且達到驗收標準，予期完不成的，每推遲一天罰元（其中包括陰雨天氣）

　　六、付款方式：

　　1、甲方按乙方所完工程量的.%付給乙方工程進度款（必須經驗收合格）。

　　2、其它款項在乙方所承包的工程項目全部完成和竣工驗收后，三月之內付清。

　　七、工具設備的保養使用及材料節約：

　　1、乙方應對工地的設備、工具必須合理使用和安全使用。

　　2、乙方應對工地的設備和工具要定期保養和維修。

　　3、乙方施工要注意材料節約，合理配料，當天的料當天用完。

　　4、落地灰漿隨清隨用，嚴禁將落地灰當作垃圾外和填埋如發現一次罰款200元。

　　5、乙方應做到“三清六好”工作，隨時將該工作面清理干凈。

　　八、文明施工，安全生產：

　　1、乙方進場必須嚴格按照工地的安全生產技術操作規程施工。

　　2、正確和安全使用工地的一切電器設備及臨電，必須戴安全帽。

　　3、工人上班不準穿拖鞋、光膀子、不準隨地大小便。

　　4、工人要做到文明施工，不準說粗話、臟話，嚴禁打架斗毆，如發現一次罰500元。

　　5、工人上班要嚴格按操作規程施工，如發生一切傷亡事故，其全部經濟費用和損失由乙方自負。

　　本協議一式兩份簽字有效甲乙雙方各執一份。

　　甲方：_______________乙方：________________

　　__________年_____月_____日

包工包料施工合同13

　　甲方：_________________身份證號：_________________電話：_________________

　　乙方：_________________身份證號：_________________電話：_________________

　　甲方將位于西峽縣回車鎮老廟崗村陳溝組的自住用房的建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：_________________

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的的水電費用由乙方支付，施施工人員的`吃住行生活由乙乙方自理。乙方在施工過程程中，應注意施工安全，全全程對施工安全負完全責任任,因施工設備的原因和乙乙方人員操作失誤導致的傷傷亡事故由乙方負完全責任任。由于乙方對施工工地管管理疏忽造成的施工人員以以外第三人人身財產損害的的，乙方應對此負全部責任任。

　　二、施工要求

　　1、乙方需嚴格按照施工圖紙紙完成施工任務，不得隨意意更改，如需更改，需征得得甲方同意。

　　2、乙方自自本合同簽訂后開始施工，，月天)，即自按期交房房。

　　3、乙方在施工過程程中所需材料必須使用紅磚磚、國標鋼材、中聯水泥。

　　三、付款方式工程報報價：_________________每平方元，以實際際建筑面積為準。

　　1、地地基挖好后甲方支付乙方首首批款2萬元。包工包料料建房施工合同書甲方：_________________：_________________身份證號：_________________電話：_________________乙方：_________________身份證號：_________________電電話：_________________甲方將位于西峽縣縣回車鎮老廟崗村陳溝組的的自住用房的建設工程經雙雙方協商承包給乙方，經雙雙方協商同意，就該建房工工程的施工承包事宜達成如如下協議：_________________

　　一、此次建房房的施工承包方式為乙方包包工包料。乙方負責出工建建設并自行解決建設施工所所需的所有設備、建房所用用的全部原材料，施工過程程所需的水電費用由乙方支支付，施工人員的吃住行生生活由乙方自理。乙方在施施工過程中，應注意施工安安全，全程對施工安全負完完全責任,因施工設備的原原因和乙方人員操作失誤導導致的傷亡事故由乙方負完完全責任。由于乙方對施工工工地管理疏忽造成的施工工人員以外第三人人身財產產損害的，乙方應對此負全全部責任。

　　二、施工要求求

　　1、乙方需嚴格按照施施工圖紙完成施工任務，不不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。

　　2、乙方自本合同簽訂后開始始施工，月天)，即自按按期交房。

　　3、乙方在施施工過程中所需材料必須使使用紅磚、國標鋼材、中聯聯水泥。

　　三、付款方式工程報價：_________________每平方元，以實際建筑面積為準。1、地基挖好后甲方支付付乙方首批款2萬元。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　_____年_____月_____日

包工包料施工合同14

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲方將位于的自用房的建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產損害的，乙方應對此負全部責任。

　　二、施工要求

　　1、乙方按照雙方協商結果進行房屋結構施工。

　　2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為天），即自止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。一樓為平米，二樓為平米，共兩層為平米。

　　3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材為16#、滇西水泥。

　　三、付款方式

　　工程報價：每平方元，以實際建筑面積為準。

　　1、施工隊進場需支付開工費2、第一層蓋好后付萬元。 3、第二層蓋好后付萬元。

　　4、剩余款項自驗收合格之日起一年后如因房屋未出現質量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方。若出現質量問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續索要不足部分的維修金。

　　四、工程內容：乙方從地基到完成磚砌結構，室內外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。水電安裝到位（電線由甲方提供），及按原有的化糞池改大。

　　五、違約責任：

　　1、乙方承諾：如建好后的房屋出現重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。

　　2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結清外，須賠償另一方違約金萬元。