光伏施工合同

時間：2023-01-27 19:38:37 合同范本我要投稿

分布式光伏項目施工合同推薦度：
光伏施工安全協議書推薦度：
安裝光伏板工程施工協議推薦度：
相關推薦

光伏施工合同范本

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編幫大家整理的光伏施工合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。

光伏施工合同范本

光伏施工合同范本1

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經雙方協商達成如下協議：

　　1、工程概況

　　1.1工程名稱：__________

　　1.2工程地點：__________

　　1.3承包內容：支架安裝(包含(前后)立柱的焊接、支架安裝、組件安裝)、材料裝卸等，不含太陽能發電板調試工作。

　　1.4承包方式：

　　包工不包料(含裝卸費)

　　1.5工期：

　　開工日期：

　　年月日

　　實際施工天數：天

　　1.6工程質量：合格

　　1.7合同價款(人民幣大寫)：

　　安裝費按太陽能光伏發電板元/W 計算，材料裝卸費按元計算。

　　2、雙方工作

　　2.1 甲方工作

　　2.1.1 甲方派技術人員現場指導安裝，并向乙方進行現場交底。

　　2.1.2 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續，向乙方接通施工所需的水、電，協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。

　　2.1.3 指派為甲方駐工地代表，負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.2 乙方工作

　　2.2.1 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。

　　2.2.2 指派為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質保量完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　2.2.3 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現場保衛和垃圾清運等工作。

　　2.2.4 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原設施物結構及各種設備管線。未經甲方同意，乙方擅自拆改原設施物結構或設備管線，由此發生的.損失或造成的事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　3、工程價款及結算

　　3.1 根據甲方提供的施工圖紙功率為萬瓦，安裝費用為元(不含裝卸及搬運費)。

　　3.2 安裝工程完成后，安裝費及材料裝卸費用7日內一次付清。

　　3.3 本工程無保修金，不含稅。

　　4、違約責任

　　4.1甲方或乙方未按本協議條款約定內容履行自己的各項義務致使合同無法履行，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。

　　4.2 乙方應妥善保護甲方提供的設備，如造成損失，應照價賠償。

　　4.3 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決。

　　5、附則

　　本合同一式兩份，雙方各執一份,均具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

光伏施工合同范本2

　　發包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　一、基本內容

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就項匯流箱、配電柜及其他相關輔材。

　　1、基礎施工部分包括：場地平整、場地開挖、基礎制作、屋面防水及其附屬施工。(注：本項目屋面防水由發包方施工)

　　2、電氣安裝部分包括：太陽能支架及組件安裝，電纜敷設、接線，逆變器、配電柜安裝，防雷接地、輸出線路的所有設備安裝調試。

　　二、工期

　　開工日期：

　　并網日期：

　　竣工日期：

　　三、合同價格和付款方式

　　合同價格

　　本合同為固定總價合同(含稅)，不做工程決算。合同總價格為人民幣(大寫)：元(小寫金額元)。合同總價已包括了合同中規定的總承包方應承擔的全部義務(包括提供貨物、材料、設備、保險、服務等義務)以及為實施和完成本合同工程和其缺陷修復所必需的一切工作、條件和費用，包括但不限于為實施本項目施工前的準備、進退場前的場地平整、施工臨時設施及施工過程中應由總承包方負擔的各種措施費、規費、物價上漲引起的價差、稅金、風險、保險及政府各部門的收費等一切費質保金為合同總價的 %，本合同的質保期為年，在竣工驗收合格次日開始計算。發包方在質保期滿后15日內一次性支付質保金給承包方。

　　四、施工質量和質量檢查

　　1、工程質量

　　(1)、承包方應對施工工程質量全面負責，施工必須嚴格按施工圖所提要求和標準進行施工。

　　(2)、發包方確定為不合格的工程，承包方必須返工重來，費用由承包方自行承擔。如果因此引起工期延誤，承包方應無條件趕工并完成計劃。

　　2、質量檢查：

　　五、解決爭議的辦法

　　1 起訴訟。

　　(1)調解要求停止施工，且為雙方接受。

　　(2)、法院要求停止施工。

　　六、違約

　　1、甲、乙雙方約定，違約應承擔以下經濟責任：

　　(1)、發包方不能及時給出指令、確認、批準、不按合同約定履行自己的各項義務，使合同無法履行的`，應承擔違約的責任，違約金按實際損失向承包方支付。

　　(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工質量達不到設計和規范的要求及本合同附件要求，或發生其它使合同無法履行的行為，承包方應承擔違約責任，違約金按實際損失金額向發包方支付，且2 3 發包方無故惡意拖欠工程款的，付的工程款不予退還。

　　七、合同的生效及終止

　　1、本合同自雙方代表簽字并加蓋合同章之日起生效。

　　2、本合同在雙方完成相互約定的內容后即告終止。

　　八、合同份數

　　本合同正本一式肆份，發包方執貳份，承包方執貳份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

光伏施工合同范本3

　　發包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就項匯流箱、配電柜及其他相關輔材。

　　1、基礎施工部分包括：場地平整、場地開挖、基礎制作、屋面防水及其附屬施工。（注：本項目屋面防水由發包方施工）

　　2、電氣安裝部分包括：太陽能支架及組件安裝，電纜敷設、接線，逆變器、配電柜安裝，防雷接地、輸出線路的所有設備安裝調試。

　　二、工期

　　開工日期：

　　并網日期：

　　竣工日期：

　　四、合同價格和付款方式

　　合同價格

　　本合同為固定總價合同（含稅），不做工程決算。合同總價格為人民幣（大寫）：元（小寫金額元）。合同總價已包括了合同中規定的總承包方應承擔的全部義務（包括提供貨物、材料、設備、保險、服務等義務）以及為實施和完成本合同工程和其缺陷修復所必需的一切工作、條件和費用，包括但不限于為實施本項目施工前的準備、進退場前的場地平整、施工臨時設施及施工過程中應由總承包方負擔的各種措施費、規費、物價上漲引起的價差、稅金、風險、保險及政府各部門的收費等一切費質保金為合同總價的%，本合同的質保期為年，在竣工驗收合格次日開始計算。發包方在質保期滿后15日內一次性支付質保金給承包方。

　　五、施工質量和質量檢查

　　1、工程質量

　　（1）、承包方應對施工工程質量全面負責，施工必須嚴格按施工圖所提要求和標準進行施工。

　　（2）、發包方確定為不合格的工程，承包方必須返工重來，費用由承包方自行承擔。如果因此引起工期延誤，承包方應無條件趕工并完成計劃。

　　2、質量檢查：

　　六、解決爭議的辦法起訴訟。

　　（1）調解要求停止施工，且為雙方接受。

　　（2）法院要求停止施工。

　　七、違約

　　1、甲、乙雙方約定，違約應承擔以下經濟責任：

　　（1）、發包方不能及時給出指令、確認、批準、不按合同約定履行自己的.各項義務，使合同無法履行的，應承擔違約的責任，違約金按實際損失向承包方支付。

　　（2）承包方不能按合同工期竣工、施工質量達不到設計和規范的要求及本合同附件要求，或發生其它使合同無法履行的行為，承包方應承擔違約責任，違約金按實際損失金額向發包方支付，且23發包方無故惡意拖欠工程款的，付的工程款不予退還。