簡易施工合同(集錦15篇)
現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編幫大家整理的簡易施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
簡易施工合同1
甲方：陜西省安康公路局
乙方：陜西省安康市公路局機修廠
為確保工程項目順利完工，經甲乙雙方充分協商，并在此基礎上達成如下協議內容：
1、工程項目：s207線吉河橋便道搶修工程。工程內容包括：環境協調、路基土石方、簡易路面、鋼便橋、道路安全標志、后期養護及舊橋的交通管制等一切工作。
2、工程總價： 元（大寫 元）。
3、工程工期：自XX年1月13日至XX年1月29日，工
期17天。
4、工程質量：乙方必須按照公路工程相關項目的技術規范、規程要求施工，認真選擇施工方案及施工工藝，對關鍵工序的施工方法和工藝，必須報經甲方或甲方代表審查同意后方可實施。工程質量乙方負全部責任。
5、工程安全及法規制度
①、合同簽訂后由甲方安全、生產負責人對施工現場進行移交，乙方應對全部施工現場作業和施工方法的適應性、穩定性和安全性負責，甲方不承擔責任。
�、�、乙方在合同執行期間，應對工程中的所有結構、材料、設備、臨時工程等進行積極保護，如因管理不善造成的經濟損失，由乙方全部自理和承擔相關責任。
�、�、乙方應加強安全生產管理，并做到安全生產、文明施工，由于管理不善或民工的過失，或第三者原因造成自身或第三方的人身傷亡，機械設備及其它財產損失事故等，均由乙方自行負責處理并將事故處理結果向建設單位書面匯報，甲方不負任何責任，也不支付任何費用。
�、堋⒈迫藛T必須持有公安機關核發的爆破證，采購的火工器材要有運輸證、存放證，存放要分類，建帳，嚴格實行領發制度，絕對不能流向其它工地或他人。
�、荨⒑贤瑘绦衅陂g，乙方應自覺遵守國家、地方政府及有關部門頒布的法律、法規和制度，否則產生的一切后果由乙方承擔，乙方應按國家和地方政府的有關規定及時上繳應承擔的各種稅費。
�、蕖⒁曳皆谑┕て陂g所發生的外部環境由乙方自行處理，必要時甲方予以協助，所發生的一切費用由乙方承擔。
6、工程結算及支付
①、工程中期借款額度以上月實際進度并檢驗合格工程價款
的60%。
②、工程完工后一個月內辦理工程價款結算手續。
7、其它：
①、本協議為總價合同，合同執行期間單價不予變更。
�、凇⒈緟f議一式四份，甲方、乙方各二份。
�、邸⒈緟f議自簽字之日生效，止于新建橋梁施工單位進場交付后完畢。
�、堋⑵渌幢M事宜雙方另行協商解決，并訂立補充條款為準。
8、附件：施工圖紙及及材料供應。
8.1、合同簽字后，由建設單位提供圖紙壹份，未經同意不得將圖紙交第三方。
8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方負責采購、驗收，所有材料運輸和保管，甲方不承擔任何費用，對進場的材料應按照規范要求分批抽檢，合格后方可使用。對于不合格材料乙方應及時清除施工現場。材料試驗由施工員現場取樣，所發生的一切費用由乙方自理。
甲方：陜西省安康公路管理局
法定代表：
乙方：陜西省安康市公路局機修廠
法定代表：
簡易施工合同2
第一條 工程概況
一、工程名稱：油污水處理廠污水管道安裝工程。
二、工程地點：鎮�；^油污水處理廠
三、工程內容：管道安裝；閥門安裝，電動機維修等。
四、工程造價：合同造價暫定為人民幣（大寫）壹拾貳萬元整，即￥120000.00元，詳見預算書，結算按實。
第二條 工程價款結算與支付
一、工程承包方式：包工包料。
二、工程結算方式：工程直接費單價參照20xx版《浙江省建筑工程預算定額》和《浙江省安裝工程預算定額》。取費統一參照20xx版《浙江省建筑安裝工程取費定額》，民用三類收費標準，費率取中間值，工程量按實結算。在施工過程中，甲方若需要增加預算以外的工作內容，以雙方確認的工程聯系單為準，并作為結算調整的依據。本次工程總價下浮率為10%。
三、工程款支付方式：本工程不支付備料款；工程完成80%時支付進度款90000.00元（玖萬元整），竣工驗收合格后支付至結算價的95%；余款一年保修期滿后無息支付。
第三條 工期
本合同全部工程工期為30日歷天，起止時間：20xx年2月28日至20xx年3月29日， 具體開工日期以開工報告為準。
第四條 物資供應
一、本合同全部工程所需材料按下列方式辦理：本項目所有材料由乙方按項目提供，但主材的品牌型號價格需經甲方確認，其余材料價格結算時按寧波市20xx年1月份鎮海區（地區）建筑造價信息的價格結算。
二、所有材料、設備進場均應符合有關規定。
第五條 施工準備
一、甲方
1、負責接通施工現場三通一平。
2、本合同簽訂后 / 天內提供完整的建筑安裝施工圖 / 份。
3、甲方現場代表：王海
二、乙方
1、負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線鋪設管理。
2、編制施工組織設計和施工方案、施工預算、施工進度計劃送甲方。
3、乙方現場代表：陳英妙
第六條 施工與設計變更
一、乙方在組織施工中，必須遵照國家、行業及設計要求的施工驗收規范和質量檢驗標準組織施工。
二、在組織施工中，如必須變更設計，應按下列程序辦理：
1、施工中發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，由甲方在3天內提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方辦理簽證手續后，方可繼續施工。
2、施工中如遇變更超出原設計標準或規模時，須經原批準單位審批同意，甲乙雙方辦理簽證手續后方可繼續施工。在設計變更未批準前，任何一方不能強行施工。
3、在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到合理部位。
4、乙方不得擅自將合同工程轉包、分包給第三方，全部工程必須由乙方自行完成。否則按乙方違約處理，并責令施工單位退出工地。
由上述原因延期施工而造成的經濟損失，由責任方承擔。
三、在施工中由乙方本身的原因造成的停工、返工、材料構件的倒運、機械二次進場等損失，由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度。隱蔽工程完成后必須經過驗收合格做出記錄，方能進入下一道工序的施工。凡隱蔽工程均應由乙方書面通知甲方，共同進行驗收，并辦理驗收手續；屆時如甲方未參加，乙方可以自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，其檢查結果不符合要求的，檢查費由乙方負擔，符合要求其檢查費由甲方負擔。
第七條 竣工驗收與保修
一、本工程質量標準：按國家驗收標準一次性驗收合格。
二、工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修，保修期 1 年。
第八條 經濟責任
一、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工（按國家現行規范），每逾期一天，須付甲方500元逾期違約金；質量達不到一次性驗收合格的一次罰款5000元，并整改至驗收合格。
第九條 其他約定
一、甲方提供施工現場的水電接口，但水電費由施工方承擔。
二、乙方必須遵守國家有關安全生產的法律、法規。
三、甲乙雙方必須同時簽訂廉政合同和安全生產合同。
第十條 附則
一、本合同共 陸 份，甲方執 肆 份，乙方執 貳 份。
二、本合同自簽定之日起生效，在本合同全部工程竣工驗收并結算尾款后失效。
三、本合同條款如對特殊情況有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，經審定后作為本合同附件以便共同遵守。
四、有關承包合同的其他問題，均按照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及《建筑安裝工程承包合同條例》的規定執行。
五、本合同有未盡事宜，由雙方協商解決。協商不成可向工程所在地人民法院提起訴訟。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
代表（簽字） 代表（簽字）
年 月 日
工程施工合同道路工程施工合同工程施工合同示范文本
簡易施工合同3
建筑工程施工合同 （以下簡稱甲方） 甲方： 乙方： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將 工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱： 地點：
二、承包方式
三、工程承包內容
四、合同價款
五、 付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責任1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款 元。
九、工程質量、安全及保修
1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：
第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁； 第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
代表: 代表：
年 月 日
簡易施工合同4
建設單位（甲方）:
施工單位（乙方）:
鑒于甲方修建 組道路工程，為確保通組道路建設質量，經甲乙雙方共同協商，現就通組道路建設的相關事宜達成如下協議。
一、工程建設規模
通組道路長 米，水泥混凝土路面厚度為厘米，水泥混凝土抗彎拉強度為3.5Mpa，工程造價（大寫） 。
二、工程質量
乙方要嚴格按照工程施工技術規范進行施工，加強施工原材料和施工質量控制，強化工程施工現場管理，主動接受區交通局和鎮政府或街辦管理人員的監督，確保工程質量通過區交通局驗收合格。
工程施工結束，乙方必須完善工程建設資料，并裝訂成冊，以備驗收
工程質量保修期2年，保修期間所發生的維修費用由乙方自行承擔。
三、工期
施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延誤，每延期一天處罰1000元，直至工程結束。
四、付款方法
工程采取分期付款方式，具體為
五、安全責任
乙方應加強安全生產管理，施工現場應設置明顯的施工警告，做到文明施工。施工期間若發生一切安全責任事故，由乙方負責處理，與甲方無關。
六、廉政責任
甲、乙雙方應共同自覺遵守國家有關廉潔自律的相關規定，按章辦事。
甲方工作人員不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由個人支付的費用。
乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人員行賄或饋贈禮品。
七、合同未盡事宜，甲乙雙方共同協商解決。
八、本合同一式四份，雙方各執二份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
甲方代表簽字：
日期： 乙方代表簽字： 日期：
簡易施工合同5
建設單位： （以下簡稱甲方） 施工單位： （以下簡稱乙方） 依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方愿把 改造工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：
4、承包方式：包工包料。
5、承包造價： 元（大寫：）。
二、工程期限
根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后，工期相應順延）
開工日期為20xx年 月 日至20xx年 月 日，總工期 天。
三、本工程竣工質量為一次性合格工程
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程施工和標準進行施工；
四、工程價款支付及結算
本工程按進度付款，具體金額由雙方協商為準。
五、其它約定
1：甲方承擔的安全責任、權利
�。ㄒ唬┘追截撠熤朴喪┕がF場的安全生產規章制度和操作規程；
�。ǘ┘追接袡嘁笠曳奖仨殗栏褡袷匕踩a法律、法規、標準、安全 生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案；
�。ㄈ┘追焦芾砣藛T有權制止乙方人員違章作業，并按規定給予處罰；
�。ㄋ模┘追接袡鄬Π踩庾R差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。2：乙方的責任、權利
�。ㄒ唬┮曳绞┕r是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安 全生產的規定、制度；
（二）乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，并根 據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責；
（三）乙方應對現場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違 章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，并按規定做好防護工作；
（四）乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安 全施工需要時，人員不得進入施工現場。
六、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方：
代表人：
身份證號：
公章
年月
乙方： 代表人： 身份證號：公章 年日 日 月
簡易施工合同6
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，達成以下意向：
甲 乙雙方本著平等互利真誠合作的宗旨，為明確甲 乙雙方的權力和義務，就“工程施工隊階段性支持加盟商”合作事宜，經友好協商并簽訂本協議。合作期為3個月或累計產值超過60萬元人民幣。 合作協議期限： 甲 乙雙方的.合作為階段合作，合作協議期限自本協議簽字蓋章后生效，如果續約雙方則需另簽協議，協議內容由甲乙雙方協商后簽字蓋章生效。
一、甲方權利：
1、 甲方有權監督的現場管理及文明施工。
2、 甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。
3、 甲方有權對乙方的施工材料進行封樣及審核。
4、 甲方有權對乙方的現場人員進行管理。
5、 甲方有權對乙方的不規范行為做出相應的經濟處罰。
二、甲方責任：
1、 甲方負責幫助乙方尋找宿舍，供乙方使用。（費用由乙方自負）
2、 甲方有權給乙方確定材料品牌的使用。
3、 甲方有權負責給乙方確定合同提成比例。
4、 甲方負責及時給乙方撥付工程款。
三、乙方權利：
1、 乙方有權要求甲方協助工人解決住宿問題。
2、 乙方有權要求甲方保證工程施工隊的合同提成比例，確保施工隊的利潤。
3、 乙方有權要求甲方幫助工程施工隊與客戶溝通，確保工程的順利進行。
4、 乙方有權要求甲方及時撥付工程款，確保工程的順利進行、施工隊工人的穩定。
四、乙方責任：
1、 乙方派出人員必須遵守甲方的各項規章制度。
1） 現場文明
2） 工藝做法
3） 規章制度
2、 乙方保證所派出人員具有較強的工作能力，能夠勝任施工中各個環節的工作任務。
1） 熟悉各工種的施工工藝
2） 協調解決問題能力強
3） 熟練掌握各種單據的填寫
3、 乙方保證所派出人員對東易日盛企業文化有較深的認識。
1） 負責人以上施工人員對東易企業文化有較深認識
2） 工人能夠認真執行東易日盛各項規章制度
3） 能夠按時參加公司培訓及考核
4、 乙方不須遵守甲方現場施工管理的各項要求。
1） 工藝做法（國標）
2） 成品保護
3） 材料驗收
4） 表格填寫
5） 階段驗收
6） 工地營銷推廣
5、 支持效果
1） 達到東易日盛集團公司樣板間要求
2） 客戶滿意度應在90%以上
3） 優良工程比例100%
五、付款方式及質保金
1） 如果配有材料庫且不發放首期款，如沒有材料庫，則按
工程報價的60% ╳ 20% 領取首期款
2）中期款按15%提取中期款
3）尾款、其余款項待竣工后且客戶交其尾款后付清
4）質保金為3萬元人民幣，從每個工程中扣除該工程總金額的5%作為質保金
5）如3個月內產值在60萬以上，按60萬的5%扣除維修保證金
6）3個月內不能達到60萬產值的，按實際發生產值扣除維修保證金
7）雙方如繼續合作，維修保證金可累計
六、材料領用
1、 如公司有材料庫，乙方每個工程材料領用比例不得低于25%，不得高于40%（根據當地情況雙方協定）
2、 公司沒有材料庫，甲方應指定品牌、地點并以統一結算的方式提醒乙方到該處領用材料，乙方不得偷梁換柱欺騙公司及客戶
3、 如乙方不能按協議要求領用材料，一經發現處以該材料單價10倍以上罰款
七、協議終止
甲 乙任何一方終止合作協議，須提前兩個月以書面形式通知對方。乙方承接甲方的所有裝飾工程的質量保修期執行完畢無質量問題，甲方將乙方的質量保證金退還乙方。
八、補充協議
本協議未盡事宜，按照《合同法》及相關法律 法規的有關規定執行或雙方另訂補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。
九、糾紛處理
甲 乙雙方因本合作協議產生的糾紛，應友好協商解決。
十、合作期限：
自 年 月日—— 年 日 月。
甲方：
代表人簽名：
日期：
乙方：
代表人簽名：
日期：
簡易施工合同7
發包方（簡稱甲方）
承包方（簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》，《建筑安裝工程承包合同條例》，以及其他有關法律規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
第一條 概況
1、甲方工程項目系合法審批。
2、工程施工地點：
3、工程承包方式：
4、總價款： 元，大寫（人民幣）： 經雙方認可，變更施工內容，變更部分工程款按成本價向甲方計收。
5、工期： 天。即自________年____月____日開工至________年____月____日竣工；
第二條 工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應費用。
二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
三、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。
五、因乙方原因，工期每延誤____日，乙方應按工程總造價的3向甲方支付違約金，甲方有權直接在工程款中扣除。
第三條 關于工程質量及驗收的約定
一、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。如甲方提出復驗時，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應提前24小時通知甲方。
二、乙方須在交付前一星期交付工程質量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。
第四條 關于工程質量及驗收的約定
一、由于乙方原因造成質量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。
二、工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內組織驗收并辦理驗收、面積核實、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的人工費，看管費每天100元人民幣。
三、材料在使用前，乙方應提供給甲方樣品，并經甲方確認后，方可使用。乙方在施工過程中，應自覺接受用戶監督，嚴格按照裝修設計方案施工，裝飾材料應嚴格按照預算表中規定的材質及價格采購，保質保量，裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認可后按報價規定價格購進并使用。如發現裝修期間與合同規定的材料和工藝不相符，甲方有權要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。
四、乙方出具的施工圖須經甲方簽字認可后方可施工，如施工過程中或施工完畢甲方對原設計方案提出不同意見，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必須在合同規定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費。
五、根據合同要求，乙方應按時、按質、按量完成裝修任務，如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見，須及時向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結算。
六、乙方施工過程中的所有施工圖，需經甲方簽字認可后，方可施工。
七、乙方在施工過程中，由于操作不當造成火災及人身傷亡事故由乙方負全部責任。
第五條 付款方式
1、簽訂合同七天內，支付工程款總額 x%，計為xxx元整；
2、工程進展到 ，支付工程款總額xx%， 計為xxx元整；
3、工程進展到 ，支付工程款總額x%， 計為xxx元整；
4、工程驗收合格一周內支付工程總額的x% ，計為xxx元整；
5、按工程總額的x%為質保金，計為xxxx元整；
第六條 其它
一、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓客戶滿意。
二、施工完畢甲乙雙方可按實際施工面積和項目進行工程結算。
三、甲方如不按合同的約定付款，乙方有權按工程總價的5每日收取滯納金。
第七條 保修的約定
一、保修期限為 天，自通過甲方的竣工驗收之日起計算。
二、乙方保修范圍是指因乙方施工質量或加工工藝不當等因素所造成的質量問題（非竣工驗收后人為造成的損壞視為質量問題）的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應的人工費。
三、如乙方怠于履行保修義務，甲方有權另行委托
第三方進行維修，費用由乙方承擔。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日 ________年____月____日
簡易施工合同8
發包方（甲方）：___________________
承包方（乙方）： ___________________
資質等級： ___________________
合同編號： ___________________
聯合監制
XX市工商行政管理局
合同編號：_______________
發包方（甲方）： _______________ 身份證號碼： _______________
聯系（通信）地址： ______________________________
電話：①_______________②_______________手機： _______________
承包方（乙方）： ______________________________
公司總部地址： ______________________________
法定代表人： _______________電話： _______________
法人營業執照號： _______________資質證書號： _______________
分公司（分部）地址： ______________________________
營業執照號： _______________電話： _______________
負責人： _______________職務： _______________電話： _______________
簽約人（或代理人） _______________電話： _______________
依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關法律法規，結合家裝工程施工特點，雙方協商一致，簽定本合同。
一、 工程概況
1、 工程地址： ______________________________。
2、 建筑面積： _______________。
3、 戶型： _____室____廳____衛，為平層，或錯層，或復式，或別墅.（為確定的內容，以√或×表示，下同。）
4、 承包方式.雙方商定采用下列第______種方式承包：
�、僖曳桨�、包輔助施工材料、包全部或部分主材（以"甲方委托乙方代購主材清單"為準）。
�、谝曳桨�、包輔助施工材料，甲方提供主材（見甲方提供材料明細表）。
�、燮渌绞絖_____________________________。
5、 施工內容：（附施工說明、施工圖及工程報價單）。
6、 施工日期：___年___月___日至___年___月___日。
7、 合同付款：（大寫）_________________________元�？⒐ず髶䦟崗秃私Y算；合同款包干。
8、 支付方式：合同簽定后，甲方預付30％工程款_____元；水電等隱蔽工程驗收后支付40％工程款_____元；家私、天花、廚衛等中間工程驗收后支付25％工程款_____元和追加工程款_____元。工程竣工驗收合格后5日內支付5％的尾款_____元。
9、 甲方向乙方支付定金和工程款時，應認真核對乙方收款印鑒，取得乙方蓋有"財務專用章"的 收據或發票，除此以外的憑證，乙方不認可。
二、 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
1、 甲方自行設計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。
2、 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費（大寫）_______________元。（此費用由甲方支付；此費用予以減免）。
三、 甲方工作
1、 若由甲方自行設計的 ，開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。
2、 審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單，并分別鑒字認可。
3、 開工前尾乙方入場施工創造條件，包括搬清家內家具、陳設，和歸堆、遮蓋，以不影響施工尾原則。
4、 提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關費用。
5、 負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
6、 及時提供符合設計要求、正規廠家合格的自備材料和設備。
7、 組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質量驗收。
四、 乙方工作
1、 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全法和環境保護規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工，按期保質完成裝修工程。
2、 若由乙方設計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。
3、 施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施，如確需拆
改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。
4、 確保裝修質量，尤其是水、電等隱蔽工程的質量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生施工造成的 質量問題，負責返工返修，費用自負。
5、 遵守有關部門對施工現場管理的規定，做好現場安全保衛工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。
6、 保護好原居室內的家具和陳設，保證施工現場的整潔，工程完工后負責并負責將垃圾運到指定地點。
7、 組織好工程質量的自檢和甲、乙雙方（第三方監理也參加）共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
五、 工程監理
本工程實行工程監理，甲乙雙方共同委托_______________監理公司對本工程進行監理，甲方付監理費_____％，乙方支付_____％；甲方單獨與監理公司訂立家裝工程監理合同，由甲方支付監理費。
六、工期
1、 乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。
2、 由于甲方原因導致中途停工，工期順延。且每停工一天，由甲方按工程總造價的千分之一補償乙方誤工費。
3、 若甲方增加工程內容，按新增加工程量順延工期。
七、材料供應
1、 本工程甲方采購的材料、設備，應為符合設計要求、正規廠家的合格產品，并應按時供應現場。如因質量問題、規格差異或"三無"產品造成損失，由甲方自行承擔。
2、 凡由乙方供應的材料、設備，其品牌、規格、單價、產地及質量標準須經甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。
八、工程變更
1、 工程項目及施工方式如需要變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（附裝修工程變更單）；
2、 無敵未按期支付工程款的 ，工期相應順延。
3、 若甲方中途要求變更設計，影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且無法調整的，損失由甲方承擔。
九、工程質量驗收及保修
1、 工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內容為依據，以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（gb50210－20xx）為質量評定的 最低標準；以《建筑裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》為室內環境達標標準。
2、 在水、電等隱蔽工程完工后，甲乙方應共同進行中間工程驗收。如甲方不按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。
3、 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續。如甲方不能及按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。
4、 在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方（第三方監理也參加）確認的質量問題，由乙方負責返修（返工）并承擔費用和工期；在竣工驗收中確認的 質量問題，乙方負責返修（返工）并承擔費用，但不再承擔工期。
5、 未辦理驗收交付手續，甲方使用房屋視為質量驗收合格，由此引起的后果由甲方負責。
6、 工程竣工后，乙方負責對所施工項目進行保修，并出據《保修單》，保修期未年。
十、違約責任
1、 甲方未辦理有關手續，擅自決定拆改房屋結構和煤氣表管，采暖、給 排水主要管線，造成的損失和責任由甲方承擔。
2、 未經有關部門批準，未辦理有關手續，乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管，采暖、給 排水主要管線，造成的損失和責任由乙方承擔。
3、 再施工過程中，甲方未與乙方代表協商私自要求工人更改施工內容，所引起的質量問題由甲方承擔責任。
4、 若因違反施工規范，安全操作規程，防火法規、環保規定和雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。
5、 因一方原因，合同無法履行和繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止手續，并賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續，擅自停止履約，違約方應承擔違約金，并賠償對方由此造成的經濟損失。（違約金按合同金額的10％支付，設計費按_______元平方米建筑面積支付）。
十一、爭議或糾紛處理
1、 本合同在履行期間，雙方發生爭議可采取協商解決或武漢建筑裝飾學會家裝委員會申請調解。
2、 當事人不愿通過協商、調解或協商、調解不成時，甲乙雙方同意以第_____種方式解決：①武漢仲裁委員會仲裁；②向人民法院提起訴訟。
十二、其它___________________________________
十三、附則
1、 本合同一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
2、 本合同簽訂后工程不得轉包，否則合同生效。
3、 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
�、俑郊�1：補充協議；
�、诟郊�2：設計
、施工圖紙、施工說明；
�、鄹郊�3：工程報價單；
�、芨郊�4：設計（施工）變更單；
�、莞郊�5：驗收單（含隱蔽工程、中間工程和竣工驗收）；
�、薷郊�6：材料清單（含甲方供料和乙方供料）；
�、吒郊�7：工程結算單；
�、喔郊�8：工程保修單。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法定代表人：
簽約代理人：
合同簽訂日期：年 月日
附件
工 程 報 價 單
甲方：
乙方：第 頁 共頁
簡易施工合同9
發包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目 一、工程名稱： 麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程
二、工程地點： 麻城宋埠
三、承包方式：包工、包機械、包安全
第二條 工程期限
一、合同工期總日歷天數 10 天
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法 因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附 則
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年_____月_____日 年_____月_____日
簡易施工合同10
發包人(以下簡稱甲方)：_____________
統一社會信用代碼：_____________
通訊地址：_____________
承包人(以下簡稱乙方)：_____________
統一社會信用代碼：_____________
通訊地址：_____________
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：_____________________________。
二、工程范圍和內容：__________________。
三、施工地點：______________________________。
四、工期：
1、開工：____年___月___日;
2、竣工：____年___月___日;
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程價款：共計_______人民幣元(大寫：_________________元整)。
七、付款方式：本合同生效后支付合同款項的____%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的____%，計____元;質保金___元，質保期滿后支付。
八、質保期：____年，自完成驗收之日起算。
九、工程質量及驗收：
本合同項工作內容應滿足國家相關工程施工規范以及驗收標準的要求，雙方應及時進行驗收，乙方應確保工程質量合格。
十、甲方的責任：
1、協助乙方開展項目工作，按約定提供圖紙、圖套，完成技術交底;
2、對乙方工作進行檢查，與乙方一起協商制定安全生產，文明施工的規范;
3、工程竣工時，及時驗收;
4、按約定向乙方支付工程款。
十一、乙方的責任：
1、按時完成施工工程，保證質量經得起檢驗，如出現工程質量不合格，需要返工，則由乙方承擔返工需要的一切費用;
2、服從甲方和相關部門的檢查、管理，遵守法律法規的規定;
3、安排具有資質的工人進行施工，安全、文明施工;
十二、特別約定：
1、施工中因乙方原因發生的傷亡事故，均由乙方負責，并承擔相關醫療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用，由雙方共同協調處理。
十三、其他：
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交工程所在地人民法院提起訴訟。
4、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式____份，雙方各執_____份，具有同等效力。
甲方(蓋章)：_____________
簽約日期：________年___月___日
乙方(蓋章)：_____________
簽約日期：________年___月___日
簡易施工合同11
發包人：_________________(以下簡稱甲方)
承包人：_________________(以下簡稱乙方)
經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。()
一、工程項目
1、工程名稱：__________________________混凝土道路
2、工程地點：_________________________
3、承包范圍：__________________________米混凝土道路
4、承包方式：_________________包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：_________________合同總價款_________萬元。
二、技術要求
1、路面為_________cm厚C_________水泥混凝土路面，寬_________米。
2、_________cm厚_________：_________________7灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權利和義務
1、發包人主要工作：_________________
負責場地三通一平;
2、承包人主要工作：_________________
負責本工程施工范圍內的施工安全工作。(]承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。
五、工程價款的支付
工程竣工拔工程總造價的_________%。工程質量保證金為總造價的_________%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
甲方：_________________
乙方：_________________
_________年_________月_________日
簡易施工合同12
甲方：
乙方：
為了促進永安市西下路擴改工程水泥路面工程的順利完成，按雙方平等、互利的原則，經協商同意甲方的路面工程施工任務分包給乙方施工，為了明確和維護雙方權益，特訂立如下協議，希雙方共同遵守。
一、 工程施工項目：
1. 墊層鋪碎石20cm厚
2. 鋪設15cm厚水泥穩定層
3. 澆搗24cm砼路面及鋼模安裝，切割(包括切割片)，灌瀝青。以上項目由乙方承包施工，乙方的機械設備維修由乙方負責。
4. 路面采用商品砼，由甲方提供。
二、 工程承包方式：
工程采取包工不包料的方式，乙方負責前后臺施工所需要的機械設備排插一臺，攤鋪機一臺，場地水電安裝和路面振搗壓光、壓紋(不包括壓路機，水電費由甲方提供)。
三、 雙方責任：
1. 甲方負責提供料場攪拌場地，提供水到攪拌站(水電費由甲方負責)。配備技術人員電工一名。
2. 乙方應按照施工技術規范要求及安全生產技術規程進行施工，若未按照規范要求施工，所造成的損失均由乙方承擔。
3. 甲方應協商好當地居民關系，維護好乙方人員的正常施工和合法權益。
4. 乙方人員進場后應遵守甲方一切規章制度，按甲方現場管理人員要求保質、保量進行施工。
5. 工程計量按乙方施工實際工程量計算，甲方按乙方完成的路面工程為依據，每平方米為玖元捌角(小寫￥9.8元)單價計算結算給乙方。
6. 甲方應按乙方工程進度所需材料按時到位。
7. 不在合同內的工程項目，甲方應按乙方所做的實際工程量進行按實結算，付清項目工程款。
四、 付款方式：
1. 乙方開工后按進度每完成500米工程進度，甲方應付給乙方80%的工程款，余款20%在路面工程完工后一個月內付清。
2. 若因甲方工程進度未按時到位，造成乙方停工，乙方有權退場，并賠償工人誤工費。
五、 安全施工：
1. 乙方應按照安全規程進行施工作業，樹立“安全第一、預防為主”的安全方針，本著“誰承包，誰負責“的安全職責，在施工過程中屬于乙方責任事故由乙方負責。
2. 本協議經甲、乙雙方代表簽字后生效，如違約造成損失，應由違約方賠償另一方的損失，付清工程款后本合同自行失效。
本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲 方： 乙 方：
年 月 日
簡易施工合同13
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
依據《民法典》、《建筑工程承包合同條例》和《建筑工程施工合同》的有關規定，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行。
一、 工程名稱：
工程地點：
二、 工程內容及主要技術參數
1、 工程內容： 的制作、安裝。
2、 面積： ㎡。
3、 技術要求：以甲方提供圖紙為準。
4、 其它要求：
三、 質量、工期
1、 工程質量要求：合格工程。
2、 工程工期：甲方具備乙方進場條件時,通知乙方,乙方在3天內進廠后 個自然天生產、安裝完畢，乙方在施工期間，如遇到工程量變化和設計變更、雨天等不可抗力因素影響，工期相應順延。
四、工程造價及付款方式
1、工程造價
本工程總造價為人民幣 元，單價為每平方米 元。
2、付款方式
1合同簽訂完畢，甲方應支付乙方預付款 元。
2主鋼構件進場，甲方應支付乙方工程款 元，累計支付工程款 元。
�、蹤_條、屋面板進場，甲方應支付乙方工程款 元，累計支付工程款 元。
�、芄こ贪惭b完畢，甲方應支付乙方工程款 元, 累計支付工程款 元;驗收合格后, 預留 元作為質保金(六個月內結清)。
五、甲乙雙方負責事項
(一)甲方負責事項
1、 負責提供鋼構件堆放場地，施工用電電源、電費由甲方承擔。
2、 甲方提供合格的支撐面，并做好預埋的配合工作。
3、 負責施工場地質量監督和組織驗收，排除一切外來因素干擾，提供良好的安全施工環境。因甲方工程勘探設計藍圖和報建手續不齊全等因素形成的費用由甲方承擔，其它費用由乙方承擔。
4、 按合同約定，按期付款。
(二)乙方負責事項
1、 嚴格按《門式鋼架輕型房屋鋼架結構技術規程》和《鋼結構工程施工及驗收規范》的有關規定和甲方提供的施工圖及說明、圖紙會審、紀要施工，確保工程質量。
2、 按合同約定,按期完工。
3、 嚴格執行甲方各項規章制度，安全生產、文明施工，杜絕一切安全事故及違法事件的發生。如發生安全事故，由事故責任方負責。
六、工程驗收
1、 工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方應在接到通知后____日內組織驗收。
2、 甲方一個月內未組織驗收或者直接投入使用，即示甲方認可此工程為合格工程。
3、工程未經驗收，甲方不得使用，由此造成的一切質量事故及損失由甲方承擔。
七、違約責任
1、 甲方若不按合同約定支付工程款，按合同額的日千分之三償付乙方逾期付款違約金，由此造成的工程延誤由甲方負責。
2、 乙方工程逾期交付，按 元天賠償甲方損失。
八、附則
1、 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
2、 本合同自甲方預付款到位后生效，工程款全部結清終止。
3、 本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
簡易施工合同14
甲方：______
乙方：______
甲方以包工不包料的方式將鼓樓廣場1~4#樓屋面、衛生間及地下車庫部分防水工程委托乙方組織施工，為了明確雙方責任，組合本工程具體情況，經協商一致簽訂合同，并共同遵守。
一、承包內容
1~4#樓屋面采用SBS卷材防水(2層);衛生間、地下車庫地面采用聚氨酯防水涂料1.5mm厚，分三遍成活;地下室外墻為聚氨酯卷材1.5mm厚(1層)。包括所有材料水平、垂直運輸、施工、清理、蓄水試驗、放水等全過程。
二、工程單價
屋面為7.5元/m2;衛生間及地下室地面為4元/m2;地下室外墻為3.5元/m2(含人工、稅及安全、意外傷害等各種風險費用)。
三、工程期約
20______年9月15日到20______年10月15日，總工期30天。
四、工程結算
1、甲方按乙方的實際工程進度每月25日付完成工程量的60%工程款，待驗收合格后付清余款。
2、工程數量按實際施工面積結算。
三、工程質量
1、乙方在工程開工和驗收之前，應向甲方提供完整的技術資料。
2、質量標準應達到國家有關驗收規范要求，防水層必須粘結牢固，接縫密實、四周及管道、下水口等周圍應密封嚴實，在24小時蓄水條件下，無滲漏現象。
3、工程按合同完成后，如質量驗收不符合標準，乙方必須返工修理直至符合要求，并承擔返修的一切費用，由此造成的損失，由乙方全額賠償。
四、施工安全
1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照防水工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙方負責。
3、遵守工地規章制度，服從甲方現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。
4、如遇雨季施工，必須注意邊坡穩定性，教育工人隨時注意邊坡;如乙方忽略此工作造成施工人員或第三者傷亡，一切費用均由乙方自行負責。
五、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方蓋章或簽字即發生法律效力，違約方應支付違約金并對所造成的損失負全部責任。
甲方：______ 乙方：______
代表：______ 代表：______
簽訂日期：______年______月______日
簡易施工合同15
工程名稱：工程地點：發包人：承包人：
發包人：(全稱)承包人：(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發包人承包人就本工程施工有關事項達成一致意見，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：工程地點：工程內容：工程立項、規劃批準文件號：資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
工程合同工期總日歷天數：____天。擬從_____年_____月_____日開始施工，至_____年_____月_____日竣工完成。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
合同總價(大寫)：____元;
(小寫)：____元。 項目單價：□詳見承包人的投標報價書(招標工程);
詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件及優先解釋順序按有關規定執行。
七、詞語含義
本協議書中有關詞語含義按有關規定執行。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾按照本合同約定施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人承諾
發包人向承包人承諾按招標文件約定的期限和方式支付工程價款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效
本合同訂立時間：_____年_____月_____日
本合同訂立地點：發包人承包人約定本合同自雙方簽字蓋章于后生效。
本合同共六份，雙方各執三分。
發包人：(公章)承包人：(公章)
【簡易施工合同】相關文章：
簡易施工合同12-06
簡易施工合同11-04
簡易的施工合同范本08-27
簡易施工合同范本01-15
簡易版施工合同12-10
簡易版施工合同12-10
簡易施工合同15篇11-04
簡易施工合同(15篇)11-04
簡易工程施工合同11-22
簡易安全施工合同范本08-26