精選安裝合同三篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，它可以保護民事法律關(guān)系。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編幫大家整理的安裝合同3篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
安裝合同 篇1
于19__年__月__日，聯(lián)洋航運有限公司(簡稱甲方)，與藍天船用設備有限公司(簡稱乙方)，簽訂安裝主機的項目合同。
1.安裝工程名稱：12v-400zc型主機。
2.工程地點：甲方_________________港口。
3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限：本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內(nèi)，完成安裝工程，其中包括12v-400zc主機試驗運行。
5.安裝工程總價格：_____________美元整。
6.安裝工程付款進度：
第1期：甲方在本合同開始實施時，付給乙方工程總價15%，即_______________美元整;
第2期：甲方在a港口造船工程開始時，付給乙方工程總價15%，即______________美元整;
第3期：在安裝管路時，甲方付給乙方工程總價10%，即________________美元整;
第4期：在主機的主要設備運抵工地時，甲方付給乙方工程總價的40%，即______________美元整;
第5期：在安裝工程完畢時，甲方付給乙方工程總價的10%，即_____________美元整;
第6期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的10%，即______________美元整。
7.違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應付違約罰款，每天按總價的1%計算，即______________美元整。
8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。
9.監(jiān)督進度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應由乙方負責者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的.災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇不可抵抗的天災************，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工，按合同第10條規(guī)定結(jié)束。
12.工程保證：除天災或因甲方使用不當?shù)脑蛲�，乙方應在甲方驗收后保證工程質(zhì)量良好1年。
13.附帶條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。
14.附件：本合同附件應視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
附件包括：(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款：主機的保養(yǎng)--乙方應在甲方驗收后，提供免費及定期對12v-400zc主機保養(yǎng)服務1年，每六(6)個月派員一次維護正常運行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方：______________ 乙方：_____________
由：_______________ 由：______________
承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經(jīng)洽談或招標、投標達成默契而簽訂合同。承包者必須根據(jù)工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工，而且在一定的時間內(nèi)承擔維修業(yè)務。為完成安裝施工任務，承包者還需提供施工設備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等。
工程承包有綜合承包人(總承包)(general contractors)和專業(yè)承包人(specialist contractors)。承包人對工程進度、質(zhì)量、保證、驗收等承擔責任。業(yè)主必須按時支付工程進度款。
國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實用的而且廣泛被人們所接受的經(jīng)濟技術(shù)的合作方式。
安裝合同 篇2
購貨單位 (甲方). (以下簡稱甲方) 售貨單位（乙方). 棗莊市三立廣告設備有限公司 (以下簡稱乙方)
為提高經(jīng)濟效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，根據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽定本合同，望共同遵守。
一、產(chǎn)品的翻轉(zhuǎn)形式式
二、產(chǎn)品規(guī)格及價格
乙方承擔的具體工作包括：
1）三面翻機器的現(xiàn)場結(jié)構(gòu)框架安裝。
2）三面翻線路布線。
3）免費培訓甲方至少1名技術(shù)人員，保證可以熟練操作基本的機器維護。
4）產(chǎn)品的制造和包裝。
5）產(chǎn)品的裝車，押車，和運輸 甲方承擔的具體工作包括：
1） 負責施工現(xiàn)場的有關(guān)保衛(wèi)、消防等協(xié)調(diào)工作；
2） 協(xié)調(diào)施工方面各種關(guān)系，保證順利施工。
3） 承擔土建和鋼架結(jié)構(gòu)工程的腳手架提供。
4） 乙方委派工人的費用，和產(chǎn)品的運費。
5） 如遇到特殊情況影響施工，甲方須根據(jù)乙方對現(xiàn)場分析的意見派出相應人員并提供需要的安裝條件配合完成工程。
三、產(chǎn)品保修：
乙方負責對三面翻廣告牌 三 年內(nèi)免費提供所有因正常使用損毀的所有原廠配件。如需上門服務甲方只需承擔廠家技師的差旅費用，所更換的部件免費。
1） 若三面翻產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)故障問題，乙方在接到甲方通知的3天內(nèi)趕到甲方所在地進行解決。此前甲方應向乙方以書面形式（傳真）說明所出現(xiàn)問題的基本情況，以便乙方進行準備。甲方技術(shù)人員可以自己排除的基本的小故障。 (甲方必須配合乙方的維修工作,因為無維修條件或甲方不配合造成后果乙方不負責)。
2） 三面翻使用中由于甲方使用不當造成的`問題及意外情況造成的損失，乙方可協(xié)助甲方進行解決，但有關(guān)費用由甲方負責。
3） 以下情況造成三面翻不能運行，由甲方負責：人為損壞.不可抗力（臺風10級以上，地震，戰(zhàn)爭，大風，洪水等）
四、交貨時間：
從甲方定金匯入乙方帳號起 個工作日內(nèi)制作完畢。設備調(diào)試安裝完成后通知乙方驗收。
五、結(jié)算方式：
1）甲方將定金30%元，匯入乙方指定賬戶之日起,合同生效開始生產(chǎn)。
2） 產(chǎn)品制造完成貨到甲方所在地貨運站驗貨，確認無誤同意接收后付款70%元付款完畢后方可提貨進行安裝。
3） 在乙方收到各種款項后立即以傳真形式書面通知甲方并給甲方開具相應的收據(jù)，乙方以人工或傳真方式送到甲方 。貨款必須匯入乙方指定帳戶，匯入其他帳戶乙方不予承認，所造成后果由甲方自負。
開戶行：
戶名：
賬號：
4） 以上任何款項不在指定時間內(nèi)付清乙方有權(quán)利拆除本合同內(nèi)安裝的所有產(chǎn)品，并無條件收回。
六、知識產(chǎn)權(quán)保護,其他.
乙方生產(chǎn)三立三面翻廣告牌產(chǎn)品的技術(shù)核心部分已由乙方申請國家專利.乙方同意甲方在該公告牌中使用此技術(shù)專利,但甲方不得仿制,也不得向其他方提供或者泄露乙方的專利技術(shù).否則,乙方有權(quán)利追究甲方法律責任,并要求甲方賠償經(jīng)濟損失.產(chǎn)品上貼（三立三面翻）商標，人為毀壞商標不于保修。本廣告牌不得發(fā)布反動暴力,封建迷信等內(nèi)容。本產(chǎn)品安裝結(jié)束后所帶來的所有負面影響乙方不負責,同意以上條件方可簽署,本合同方可生效。
七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份。在履行進程中發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方同意依法向中華人民共和國山東省棗莊市法院提出訴訟。
甲方（簽章）乙方 (簽章)
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
安裝合同 篇3
建設單位：
(以下簡稱甲方)
施工單位：
(以下簡稱乙方)
維修單位：
(以下簡稱XX)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、公平和誠實信用的原則，由于乙方在甲方生活區(qū)宿舍改造工程中不聽取甲方管理人員勸告，未利用專業(yè)人員對太陽能進行保護性拆除，造成甲方私人用戶太陽能大面積損壞，現(xiàn)乙方委托XX負責對其進行維修服務及除垢處理，經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就太陽能維修、安裝工程達成如下協(xié)議：
第一條
1、工程名稱：太陽能維修、安裝工程
2、工程地點：
3、維修范圍和內(nèi)容：對所有安裝太陽能用戶的真空管集熱器、保溫箱、附水箱、屋面管道、連接件及輔料進行維修，重點維修項目：集熱器軟連接是否破損，保溫箱是否有滴水現(xiàn)象，真空管是否發(fā)白、或破損。
第二條工程材料供貨與安裝方式：本工程材料全部由XX向甲方提供，XX負責全部太陽能設備的維修及安裝。乙方確保所提供設備為原廠全新正品并對產(chǎn)品質(zhì)量負責，XX保證按照國家規(guī)范進行安裝施工并對安裝工程質(zhì)量負責。
第三條產(chǎn)品名稱、型號、單位、數(shù)量、金額：
備注：以上價格包含設備材料、運輸、安裝工時及稅收費用。
第四條產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)標準：按照____省企業(yè)產(chǎn)品標準執(zhí)行。
第五條產(chǎn)品的運輸方式、到貨地點、交貨方法：
1、運輸方式：XX汽車運輸至甲方指定的交貨地點。
2、到貨地點：
3、交貨方法：在交貨地點，由甲方接貨人簽名確認。
第六條驗收方法及提出異議的期限：由甲方依照合同按設備材料清單進行驗收。對貨物的規(guī)格或數(shù)量或兩者都有異議的，甲方應在簽收前向XX在場人員提出。
第七條太陽能設備維修、安裝工程款結(jié)算方式及期限：本合同總價款為人民幣圓整();
付款方式：由甲方向XX銀行轉(zhuǎn)賬支付，但該費用由甲方在乙方所負責的工程款中直接扣除。
1、合同簽訂之日起7個工作日內(nèi)甲方向XX支付合同總價款的%，即人民幣：元(大寫：)作為預付款;
2、待設備材料進場驗收合格后，7個工作日內(nèi)甲方向XX支付合同總價款的%，即人民幣：元(大寫：)作為工程進度款;
3、維修、安裝、調(diào)試完畢正常投入使用后，10個工作日內(nèi)甲方向XX支付合同總價款的%，即人民幣：元(大寫：);
4、質(zhì)量保證金%，即人民幣：元(大寫：)質(zhì)保期6個月，滿后無質(zhì)量問題在10個工作日內(nèi)一次付清;
5、上述付款XX需按要求開具全額增值稅專用發(fā)票給甲方。
第八條產(chǎn)品質(zhì)量責任和售后服務條款：
1、產(chǎn)品自驗收合格之日起6個月內(nèi)為質(zhì)量保證期。
2、XX提供設備現(xiàn)場維護操作培訓;在質(zhì)量保證期內(nèi)由于產(chǎn)品質(zhì)量問題而造成產(chǎn)品損壞的，XX負責維修，更換零部件等材料;若損壞原因不屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題，則XX收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。質(zhì)保期結(jié)束后，XX為甲方提供終身有償維護服務。
第九條工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若XX未能按照工程施工進度提供配套材料安裝設備而影響正常施工進度，甲方將給予500元天罰款。
2、甲方為施工工人提供住宿，保證施工現(xiàn)場所用水源、電源，并提供施工過程中其他必要的協(xié)助。
3、XX應嚴格按國家有關(guān)標準和甲方用戶要求進行維修、安裝施工，并接受甲、乙方的監(jiān)督，改正施工中不符合要求事項，并承擔相應責任。
4、XX應注意安全文明施工。因XX原因造成的安全事故由XX自行負責。
第十條違約責任：
1、甲方責任：甲方未能按合同規(guī)定時間支付預付款款和工程進度款的.，每遲一天，甲方應向乙方或XX(設備材料款向乙方，工程款向XX)支付設備材料款或工程進度款的5的違約金，但違約金總額不超過設備材料款或工程進度款的30%。如甲方在達到此限額后仍不能付款，乙方和XX有權(quán)終止合同，且甲方應承擔乙方和XX的經(jīng)濟損失。
2、乙方責任：施工過程中乙方須派遣12人進行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查，不得徇私舞弊，敷衍了事，對完全不能修復的太陽能要進行標識、統(tǒng)計并將詳情告知甲方相關(guān)負責人員，否則，乙方將無條件承擔所有維修費用，延期超過3天視為甲方單方面終止合同，乙方應承擔甲方的全部經(jīng)濟損失。
3、XX責任：因XX原因未能按時完工，每延遲一天，甲方將給予XX500元天罰款，延期超過3天視為甲方單方面終止合同，乙方應承擔甲方的全部經(jīng)濟損失。
第十一條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好協(xié)商解決。
第十二條解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭議，由三方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十三條本合同自三方簽字蓋章之日起生效。
第十四條本合同如有其他未盡事宜，可由三方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各執(zhí)二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
【安裝合同】相關(guān)文章：
安裝合同08-18
安裝合同08-18
（經(jīng)典）安裝合同09-12
安裝合同（經(jīng)典）09-05
安裝合同[經(jīng)典]08-30
安裝的合同01-14
安裝的合同01-14
委托安裝合同01-13
機械安裝合同12-12
風管安裝合同12-09