建筑工程施工合同通用15篇
隨著人們法律意識的加強(qiáng),我們用到合同的地方越來越多,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的建筑工程施工合同,希望能夠幫助到大家。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方:_______________(以下簡稱甲方)
承包方:_______________(以下簡稱乙方)
現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下合同條款。
一、工程概況:
1.工程名稱:____________________
2.工程地址:____________________
3.工程結(jié)構(gòu):____________________
4.建筑面積、層數(shù):______________
二、承包范圍:本工程基礎(chǔ)墊層至屋面防水層以下主體結(jié)構(gòu)內(nèi)的所有鋼筋、模板、混凝土、填充墻砌體、外架及文明施工。
2.1鋼筋工程:鋼筋進(jìn)料計(jì)劃提供,翻樣、制作、安裝和校正;場內(nèi)倒運(yùn),原材料、成品、半成品整理、碼放和防雨覆蓋;基層清理、焊接、綁扎、植筋,預(yù)埋和壓筋的制作,鐵絲、鐵釘、扎絲、焊劑、焊條、膠布、切割機(jī)片、雙面膠、拉桿用PVC管、線繩、水泥釘、脫模劑、墊塊、塑料薄膜及手提電動(dòng)工具耗材等。
2.2模板工程:模板進(jìn)料計(jì)劃提供,配制、拼裝、校正和清理;現(xiàn)場倒運(yùn),模板支撐拆除、清理刷油、拔釘、分類、碼放;進(jìn)場材料的卸車。若發(fā)現(xiàn)工人在施工現(xiàn)場任意把方料模板切割、浪費(fèi)等事項(xiàng),甲方有權(quán)罰款,每次罰_______元。
2.3混凝土工程:混凝土的澆筑和養(yǎng)護(hù),保養(yǎng),泵管的接拆及清理。(梁板柱進(jìn)行磨平打磨,做好成品保護(hù))。
2.4砌體工程:砌塊澆水濕潤、砌筑,砂漿配制,上料、攪拌及放料,場內(nèi)倒運(yùn);砌體腳手架搭拆,清理歸堆;木磚、過梁預(yù)制安裝;預(yù)留洞口。砌體壓筋制作安裝;地溝砌筑,抹灰,蓋板預(yù)制安裝;砌體用攪拌機(jī)的就位、安裝、調(diào)試;灰斗車和砌體用具。
2.5架子工程:包括主體施工所有內(nèi)腳手架搭拆、外架搭設(shè)、清理歸堆,防護(hù)棚、安全通道搭拆;樓層四口五臨邊防護(hù),安全密目網(wǎng)、小眼白網(wǎng)掛設(shè);吊籃安裝及防護(hù),塔吊附墻件防護(hù),踢腳板制安;標(biāo)識、標(biāo)牌、警示標(biāo)志和展牌、橫幅掛設(shè)、以及鋼管的維護(hù)保養(yǎng)、刷漆。
2.6文明施工:修建臨時(shí)用房、圍墻、路面硬化、場地硬化、臨時(shí)散水和排水渠,整理和維持場容場貌,工完場清,按照省級文明工地要求執(zhí)行,教育所屬職工文明施工,杜絕不文明行為發(fā)生。
三、承包形式:勞務(wù)施工承包。
1.甲方提供塔吊(含司機(jī))、振動(dòng)棒一套(一機(jī)二棒)以及三級箱以內(nèi)線纜、配電箱,其余電線、電纜、照明設(shè)施、機(jī)具耗材等由乙方負(fù)擔(dān),待工程完工后向甲方交還能正常使用的振動(dòng)棒一套(一機(jī)二棒)以及三級箱以內(nèi)的線纜、配電箱等。
2.乙方在本工程必須配備專業(yè)管理人員;總負(fù)責(zé)一人;技術(shù)總負(fù)責(zé)一人以及專職質(zhì)量、安全管理人員,并負(fù)責(zé)放線、抄平等業(yè)務(wù),甲方負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。
四、承包價(jià)格:
1.按建筑面積______元/平方米。
2.建筑面積計(jì)算方法見8.1.2條。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照國家建筑工程驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收,主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
六、工期:自____年____月____日至____年____月____日主體封頂??cè)諝v工期______天。乙方按總合同工期編制形象進(jìn)度計(jì)劃,報(bào)甲方審批。嚴(yán)格按審批后的形象進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行,每超過一天罰______元。
七、施工安全:
7.1甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全的檢查監(jiān)督工作。對乙方施工人員進(jìn)行必要的進(jìn)場前安全教育,宣傳正確使用“三寶”,完善安全防護(hù)措施。在現(xiàn)場周圍和重點(diǎn)防范部位設(shè)立警示牌。甲方應(yīng)建立健全現(xiàn)場安全制度,逐日進(jìn)行安全檢查,對違反安全制度的作業(yè)人員,甲方有權(quán)進(jìn)行批評教育、停工及罰款處理。
7.2乙方負(fù)責(zé)職工的安全管理,進(jìn)行安全培訓(xùn),做好班前安全技術(shù)交底。進(jìn)入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽,對于高空作業(yè),必須嚴(yán)加規(guī)范,系好安全帶,作業(yè)前首先檢查腳手板是否安全,是否牢固,用電設(shè)施的接線是否正確、安全、電線是否損壞、老化、開裂、裸露。若被發(fā)現(xiàn)以上各項(xiàng)達(dá)不到要求的,每項(xiàng)每次罰款______元,并要求乙方應(yīng)及時(shí)排除,直至消除安全隱患,符合安全操作規(guī)范后方可施工。
7.3乙方人員在施工操作中,不按安全規(guī)范施工,違章作業(yè)所造成的一切安全、質(zhì)量事故,乙方負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)一切費(fèi)用及后續(xù)責(zé)任,引不可抗力引起的安全、質(zhì)量事故按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7.4若乙方人員違反《中華人民共和國治安管理?xiàng)l例》或國家其他法律,除接受國家司法機(jī)關(guān)處罰外,還必須執(zhí)行項(xiàng)目綜合治安制度的處罰條款。
八、結(jié)算、付款:
8.1結(jié)算:___________________
8.1.1綜合單價(jià):_____元/平方米
8.1.2工程變更,只要不發(fā)生建筑面積的增減,無論結(jié)構(gòu)構(gòu)件的難易與數(shù)量變化與否,單價(jià)和結(jié)算面積不變;若變更引起乙方返工,甲方應(yīng)增加相應(yīng)的費(fèi)用。
8.1.3乙方必須保證足額支付民工工資,因拖欠民工工資引起的相關(guān)事宜及責(zé)任由乙方全部承擔(dān)。
8.2付款:
8.2.1三層主體封頂付已完成工程量(經(jīng)監(jiān)理審批后的工程量)的______%,中途可借零花錢(費(fèi)用在下次支付勞務(wù)費(fèi)時(shí)扣回),主體封頂付已完成工程量的______%,砌體工程完工付至已完成工程量的______%。春節(jié)放假時(shí)按已完成面積付至已完成工程量的______%。
8.2.2余款在主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收合格后______個(gè)月內(nèi)付清。
8.2.3付款必須由甲乙雙方負(fù)責(zé)人當(dāng)面到當(dāng)?shù)劂y行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
九、其他約定:
9.1甲方責(zé)任、權(quán)利:
9.1.1負(fù)責(zé)工程施工全過程的領(lǐng)導(dǎo)、管理和組織協(xié)調(diào)工作;聯(lián)系建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位和其他相關(guān)部門解決屬甲方解決的問題。
9.1.2負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、制定施工進(jìn)度計(jì)劃,確保生產(chǎn)均衡和連續(xù)性。
9.1.3負(fù)責(zé)給乙方提供施工技術(shù)資料,圖紙、設(shè)計(jì)變更、圖紙交底目錄、答疑紀(jì)要及省級文明工地驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)各一份
9.1.4負(fù)責(zé)按形象進(jìn)度和進(jìn)料計(jì)劃向乙方及時(shí)提供施工所需的各種材料。
9.1.5負(fù)責(zé)施工中的總質(zhì)量、安全技術(shù)交底,對乙方的施工進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
9.1.6負(fù)責(zé)建立健全施工現(xiàn)場安全、管理制度,對乙方的施工人員進(jìn)行必要的進(jìn)場安全教育
9.1.7負(fù)責(zé)向乙方提供辦公室、庫房各一間。
9.2乙方責(zé)任、權(quán)利:
9.2.1乙方必須接受甲方、建設(shè)單位、監(jiān)理單位及上級主管部門的監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)向甲方提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、機(jī)械操作和特殊工種人員上崗證,進(jìn)場管理人員資格證及進(jìn)場施工人員花名冊各兩份。
9.2.2向甲方繳納違約質(zhì)保金______萬元,主體封頂驗(yàn)收合格扣除罰款違約金后一次性退還。
9.2.3負(fù)責(zé)向甲方提供專項(xiàng)施工方案、進(jìn)度計(jì)劃和月報(bào);材料使用前五日提供用材計(jì)劃。
9.2.4負(fù)責(zé)對所屬作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn),嚴(yán)格按現(xiàn)行安全施工規(guī)范作業(yè);負(fù)責(zé)安全設(shè)施的檢查報(bào)驗(yàn),嚴(yán)禁使用不合格安全材料。
9.2.5嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包工程。
9.2.6每道工序完工后,乙方首先自檢,合格后報(bào)甲方驗(yàn)收,必須達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn),若甲方發(fā)現(xiàn)一處不合格,罰乙方______元。
9.2.7乙方要愛惜財(cái)物,做到工完場清,若發(fā)現(xiàn)隨意損壞、亂丟材料的,一個(gè)扣件罰款______元、一個(gè)卡具罰款______元,不及時(shí)清掃衛(wèi)生、清理施工現(xiàn)場的每次罰款______元。
9.2.8本合同是以合格工程標(biāo)準(zhǔn)簽訂的,若單位工程質(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn),是乙方原因造成,甲方有權(quán)對該單位工程按平方米單價(jià)下浮______%扣取乙方的違約金,若完成達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn),甲方可適當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
9.2.9施工過程中乙方必須教育職工做到文明施工,不能出現(xiàn)打架、偷盜等不文明行為,若發(fā)生一次罰乙方______元。
9.2.10乙方承包范圍內(nèi)分部分項(xiàng)工程的合格必須達(dá)到______%。允許偏差項(xiàng)目合格率必須達(dá)到______%。若驗(yàn)收達(dá)不到______%,乙方必須及時(shí)返工達(dá)到要求,返工的所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十、補(bǔ)充條款:
10.1未盡事宜由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的提請當(dāng)?shù)胤ㄔ翰脹Q。
10.2本合同簽字后即為生效,若一方違約,則支付給對方五萬元違約金。
十一、合同份數(shù):本合同一式四份,正本二份(甲、乙雙方各執(zhí)一份)、副本四份(甲、乙雙方各執(zhí)一份),正副本具有相同法律效力,經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,全部勞務(wù)作業(yè)完工并通過驗(yàn)收、結(jié)算付款完畢后自行失效。
甲方代表簽字:___________乙方代表簽字:___________
蓋章:___________________蓋章:___________________
_______年______月______日_______年______月______日
建筑工程施工合同2
發(fā)包人(全稱) (簡稱甲方)
承包人(全稱) (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:年 月 日
竣工日期:年 月 日
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
五、合同價(jià)款
金額(大寫):(人民幣):萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議
4、本合同通用條款
5、投標(biāo)書、招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書
6、施工圖紙
7、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求。
8、工程預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:年 月 日
合同訂立地點(diǎn):
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
建筑工程施工合同3
發(fā)包方(以下簡稱甲方):______________
承包方(以下簡稱乙方):______________
經(jīng)對多方面進(jìn)行考察,確定_______建筑科技工程有限公司為該工程的承包施工單位,承接該工程材料采購及裝飾工程施工。結(jié)合本工程的具體情況和國家的有關(guān)法律規(guī)范,本著公平、公開、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方反復(fù)協(xié)商,為明確雙方的責(zé)任,共同完成好施工任務(wù),特簽定如下合同:
一、工程概況
1、工程名稱
_____________________工程。
2、工程內(nèi)容
____________________________負(fù)責(zé)該工程材料采購及裝飾工程施工。
3、工期天(自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日)
4、施工協(xié)調(diào)
二、工程造價(jià)
本工程為包工包料施工,按合同總價(jià)_______萬元包干。合同范圍外所增加的費(fèi)用則按實(shí)結(jié)算。
三、維修服務(wù)
主要設(shè)備因本身質(zhì)量問題三年內(nèi)實(shí)行“三包”,若因人為損壞等原因造成設(shè)備不能正常使用,適當(dāng)收取維修成本費(fèi),所有設(shè)備終身維修。
四、付款及結(jié)算方法
1、合同簽定后3天內(nèi),甲方支付乙方合同總價(jià)_______%的工程款;
2、進(jìn)場施工后,甲方支付乙方合同總價(jià)的_______%工程款;
3、工程驗(yàn)收合格后,1周內(nèi)甲方支付乙方合同總價(jià)到_______%的工程款;
4、經(jīng)使用壹年后,如無質(zhì)量問題,甲方則在10天內(nèi)向乙方付清余款;
5、所有款項(xiàng)不計(jì)利息。
五、違約責(zé)任
1、乙方需保證按期竣工,如由于甲方原因推遲工期,則工期順延,否則每推遲一天,乙方按工程款的0.1%向甲方支付罰金。由于甲方原因不能向乙方按時(shí)支付工程款,則每推遲一天,甲方按未按時(shí)支付的工程款的0.1%向乙方支付滯納金;
2、工程質(zhì)量如不符合雙方商定的標(biāo)準(zhǔn)要求,或其它因乙方責(zé)任使合同無法履行的行為,乙方應(yīng)賠償所有的損失;若因甲方原因使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)賠償所有的損失。
六、安全責(zé)任
乙方應(yīng)保證現(xiàn)場施工安全,嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行的安全工作規(guī)程,編制安全施工、文明施工的實(shí)施細(xì)則,設(shè)置專人加強(qiáng)管理。乙方在施工期間由乙方造成的安全事故,其全部責(zé)任由乙方承擔(dān),由于交叉作業(yè)造成的安全事故,由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
七、驗(yàn)收
工程完工后,由乙方向甲方提出書面驗(yàn)收申請后,甲方應(yīng)在一個(gè)星期內(nèi)組織有關(guān)人員對工程進(jìn)行驗(yàn)收,因甲方原因不能按期驗(yàn)收,應(yīng)書面通知乙方變更驗(yàn)收日期。此變更日期后一個(gè)星期內(nèi),甲方仍不能組織驗(yàn)收,視同驗(yàn)收通過。甲方不再組織驗(yàn)收。
八、其它
1、設(shè)備配置清單作為本合同的附件。(詳見設(shè)備配置清單)
2、合同自簽定之日起生效,在完成約定的工作內(nèi)容后失效。
3、本合同一式肆份,甲乙雙方各持貳份,每份合同具有同等法律效力。
4、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):________________乙方(公章):_______________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年______月______日_________年_____月______日
建筑工程施工合同4
甲方:_________________
乙方:_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他有關(guān)法律法規(guī),為保證雙方生產(chǎn)安全,明確各自的安全管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施,就本工程的安全生產(chǎn)施工事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議。
第一條建設(shè)單位:
工程名稱:________________
工程地點(diǎn):________________
第二條乙方資質(zhì)及安全生產(chǎn)條件:
乙方的資質(zhì):________________
乙方的安全生產(chǎn)條件:________
說明:乙方應(yīng)將資質(zhì)、安全生產(chǎn)資格證書、安全生產(chǎn)條件的有關(guān)資料原件送給甲方審核并對資料的真實(shí)性負(fù)責(zé),資料復(fù)印件交到甲方工程管理部備案。
第三條乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員:
乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人:______________________
乙方安全生產(chǎn)管理人員:________________
第四條甲方的責(zé)任和權(quán)利
1.向乙方提供本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
2.對乙方安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理,對違章、違規(guī)行為有權(quán)制止,限期整改,并根據(jù)具體情況進(jìn)行處罰。
3.對乙方制定的安全方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行審查、審批和檢查落實(shí),對無方案、無措施和措施不落實(shí)的有權(quán)停止施工,限期整改,并根據(jù)具體情況進(jìn)行處罰。
第五條乙方的責(zé)任和權(quán)利
1.乙方負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對安全生產(chǎn)負(fù)全責(zé)。
2.乙方的安全目標(biāo)應(yīng)與甲方總體安全目標(biāo)相一致。
3.嚴(yán)格執(zhí)行甲方的安全生產(chǎn)管理制度及甲方的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)。遵守國家法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和安全技術(shù)操作規(guī)程。
4.建立健全安全生產(chǎn)保障體系及安全組織機(jī)構(gòu),設(shè)立專職安全生產(chǎn)管理人員,建立健全現(xiàn)場安全責(zé)任制和消防安全責(zé)任制度。
5.乙方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)考核合格后,持證上崗。
6.乙方投入現(xiàn)場的全部機(jī)械及種類生產(chǎn)工具,必須經(jīng)檢驗(yàn)合格,符合國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并遵守操作規(guī)程。
7.乙方必須為從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn),并支付保險(xiǎn)費(fèi);將保單復(fù)印件交給甲方備查。
8.根據(jù)工程特點(diǎn),在施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案,達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的項(xiàng)目工程編制專項(xiàng)施工方案。做好安全教育和安全技術(shù)交底工作,保證進(jìn)場施工人員經(jīng)過安全教育,必須持本崗位有效證書上崗。
9.施工過程中,對人的不安全行為、物(設(shè)備)的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素和管理缺陷進(jìn)行控制。嚴(yán)格按照安全施工要求進(jìn)行施工,杜絕強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)和違章作業(yè)現(xiàn)象出現(xiàn)。
10.乙方施工現(xiàn)場的控制,由乙方單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。服從監(jiān)理單位、建設(shè)單位對施工現(xiàn)場的安全管理。
11.按部頒JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)要求對施工現(xiàn)場進(jìn)行有效控制。如有嚴(yán)重違反JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)保證項(xiàng)目條款的情況,甲方單位有權(quán)提出停工并罰款。
12.平時(shí)進(jìn)行安全檢查,對安全隱患及時(shí)整改。對甲方單位簽發(fā)的安全檢查整改通知書,單位應(yīng)無條件進(jìn)行整改。
13.乙方有權(quán)對甲方的安全管理提出合理化建議。
14.每月在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),向甲方上報(bào)各種安全事項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
15.乙方在施工過程中一旦發(fā)生安全事故,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)傷亡事故報(bào)告和調(diào)查處理的規(guī)定,及時(shí)如實(shí)上報(bào);生產(chǎn)安全事故發(fā)生后,乙方應(yīng)當(dāng)采取措施防止事故擴(kuò)大,保護(hù)事故現(xiàn)場。按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查、處理,做好事故的善后處理工作。同時(shí)必須明確事故的責(zé)任主體為乙方,不得將經(jīng)濟(jì)損失和矛盾轉(zhuǎn)移到甲方。不得對事故隱瞞不報(bào)。
16.乙方在施工中必須加強(qiáng)安全管理,由于管理不到位而造成的負(fù)面影響,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任;并承擔(dān)由此給甲方造成的名譽(yù)及經(jīng)濟(jì)損失。
17.向甲方單位交納安全保證金時(shí),繳費(fèi)額為承包合同總額的____%,并在進(jìn)場前劃到甲方單位。
18.如乙方不遵守本合同條款,甲方將取消承(分)包資格,不再與其合作。
第六條其他
1.本合同簽訂后,未經(jīng)雙方共同協(xié)商同意,任何一方不得私自改動(dòng)或終止。
2.本合同與工程合同具有同等效力,期限與工程合同一致;如果工程合同工期有變動(dòng),本合同期限也隨之變動(dòng);工程施工結(jié)束以后,本合同也一同解除。
3.合同履行過程中發(fā)生爭議時(shí),雙方應(yīng)協(xié)商解決;如果協(xié)商不成,雙方可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。
4.本合同自簽訂之日起生效,一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:_____________乙方:_____________
代表:_____________代表:_____________
日期:_____________日期:_____________
建筑工程施工合同5
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項(xiàng)目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
。ㄒ唬┕こ堂Q:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
。ǘ┕こ痰攸c(diǎn):xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改
3、合同工期30天
4、工程造價(jià)
工程造價(jià)為:xxxx元整
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容):
3.、本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。
4、本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計(jì)價(jià)
1、本工程計(jì)算編制原則:按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[20xx]406號《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500—20xx),《湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》,20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、20xx《湖南省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[20xx]237號文件綜合工資單價(jià)計(jì)取,材料價(jià)格按照施工同期《長沙建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià),信息價(jià)及市場價(jià)格執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
8、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)),一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
9、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%。
2、在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%,工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%,自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還,保修金不計(jì)利息。
10、違約責(zé)任
1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時(shí)做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資,如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同6
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
姓名(簽字后生效):
工程地點(diǎn):
聯(lián)系電話: 移動(dòng)電話:
承包方(以下簡稱乙方):
承包人(姓名):
聯(lián)系電話:
第一條 工程概況
1.1工程地點(diǎn): 面積: m2
1.2工程內(nèi)容(見裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表)
1.3工程承包方式:
1.乙方包工,提供部分主材。
2.乙方包工,甲方提供部分主材。
1.4工程期限 天
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
第二條 施工圖紙
1. 雙方商定施工圖紙。
2. 甲方委托乙方設(shè)計(jì)圖紙。
第三條 甲方工作
3.1開工前,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)物品、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的物品、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工原則。
3.2提供施工期間的水源、電源。
第四條 乙方工作
4.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行案例施工操作規(guī)范,防火規(guī)定,施工規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
第五條 材料供應(yīng)
5.1按合同約定由甲方提供材料的,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù),甲方提供的材料必須是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,如果因甲方提供的材料發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,由甲方承擔(dān)并負(fù)責(zé)。
第六條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定工程質(zhì)量,由雙方商議的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第七條 工程造價(jià)及付款方式
7.1本合同工程造價(jià)為(人民幣) 元
金額大寫:
7.2工程付款方式
工程款分四次付清 付款方式:合同簽訂之日,甲方預(yù)付款_______元,人民幣大寫:______________,木工進(jìn)場時(shí)甲方支付二期款________元,人民幣大寫:______________,涂飾工進(jìn)場時(shí),甲方支付三期款________元,人民幣大寫:______________,余款于工程完畢后一次性付清。
第八條 本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同履行完工后自動(dòng)終止。
第九條 在施工過程中,雙方如有任何意見分歧,應(yīng)友好協(xié)商解決,如不可則向相關(guān)部門提出上訴。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同7
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算,從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日,實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同8
甲方:_________
乙方:_________
為確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工,明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù),按照(中華人民共和國合同法)、(中華人民共和國建筑法)及其他有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,結(jié)合工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,同意訂立本合同并嚴(yán)格遵守履行。
1、合同文件適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范
1.1適用的法律、法規(guī):本合同文件適用國家有關(guān)法律和行政法規(guī),其沒有做出規(guī)定的,應(yīng)遵守地方法規(guī)及地方有關(guān)部門的規(guī)章規(guī)定。
1.2適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范:本合同適用國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中沒有的,適用有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;以上均沒有的,適用工程所在地的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
2、合同文件組成及解釋順序
2.1合同條款及合同附件
2.2補(bǔ)充合同(協(xié)議)書
2.3中標(biāo)通知書、投標(biāo)書及其附件
2.4標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
2.5有關(guān)設(shè)計(jì)修改、設(shè)計(jì)變更、材料代用、技術(shù)核定等書面文件
2.6施工圖紙及設(shè)計(jì)要求
2.7形象進(jìn)度造價(jià)計(jì)算書、施工圖預(yù)算書、工程結(jié)算書、工程款撥付審定表及確認(rèn)單
2.8有關(guān)會議紀(jì)要
2.9甲方簽發(fā)的包括但不僅限于工期、進(jìn)度、計(jì)劃、質(zhì)量、安全、施工、技術(shù)、物資、驗(yàn)收、現(xiàn)場管理、保修等方面的指令、通知、通報(bào)等。
3、資質(zhì)驗(yàn)證:乙方資質(zhì)情況(詳細(xì)填寫)
3.1資質(zhì)證書號碼:_________
3.2資質(zhì)許可范圍:_________
3.3發(fā)證機(jī)關(guān):_________
3.4復(fù)審有效期:_________
3.5甲方查驗(yàn)原件的人員及時(shí)間:_________
3.6若由乙方法定代表人的代理人與甲方簽訂本合同時(shí),必須出具簽訂本合同的法人委托書。委托單位名稱必須與資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照名稱相一致。委托人必須是其單位的法定代表人。每份合同均須附有“由代理人簽訂本合同的法人委托書”復(fù)印件。
3.7應(yīng)加上乙方單位詳細(xì)地址、郵編和電話。
4、工程概況:
4.1工程名稱:_________
4.2工程類別:乙方施工的項(xiàng)目屬于類工程,但乙方的取費(fèi)與此無關(guān),乙方工程結(jié)算按本合同有關(guān)計(jì)價(jià)約定辦理。(不需要)
4.3工程地址:_________
4.4工程規(guī)模:建筑面積:_________平方米;層數(shù):_________層
4.5設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力:_________
5、工程范圍:乙方施工的分部分項(xiàng)工程如下:_________
6、承包方式:勞務(wù)作業(yè)施工承包
7、工程期限:_________
7.1合同開工日期:_________年_________月_________日
7.2合同工期:乙方施工的全部工程應(yīng)于開工之日起_________個(gè)日歷天(含所有節(jié)假日在內(nèi))完成,完工日期為_________年_________月_________日。本合同工程設(shè)立以下階段控制點(diǎn):
7.2.1于_________年_________月_________日之前,完成_________
7.2.2于_________年_________月_________日之前,完成_________
7.2.3于_________年_________月_________日之前,完成_________
7.2.4于_________年_________月_________日之前,完成_________
7.3實(shí)際完工日期:乙方完成全部工程等所有合約項(xiàng)目,以書面通知甲方后,由甲方組織檢查驗(yàn)收所確認(rèn)的完工之日即為實(shí)際完工日期。
7.4竣工日期:與甲方承建的總體工程竣工驗(yàn)收合格日期相同。
8、延期開工:乙方不能按本合同約定開工日期開工的,應(yīng)不遲于本合同開工日期前7天,向甲方代表提出延期開工理由和補(bǔ)救措施的書面報(bào)告,甲方代表收到報(bào)告后48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù),不同意延期開工的,工期不予順延,同意延期開工的,工期相應(yīng)順延。
9、工期延誤:對下列情況,經(jīng)甲方代表確認(rèn)后,可順延合同工期:
9.1因甲方原因使乙方不能按本合同約定日期開工且乙方已提前7天通知甲方者。
9.2重大設(shè)計(jì)變更(擴(kuò)大規(guī)模、改變結(jié)構(gòu)、提高標(biāo)準(zhǔn))且非乙方原因所致者。
9.3甲方變更計(jì)劃且非乙方原因所致,并對乙方工期有實(shí)質(zhì)性影響,乙方停工72小時(shí)以上的時(shí)間段。
9.4施工中,圖紙間斷供應(yīng),造成乙方停工72小時(shí)以上的時(shí)間段。
9.5因甲供物資供應(yīng)原因且非乙方錯(cuò)報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)物資需用計(jì)劃所致者。
9.6在國家規(guī)定的工作時(shí)間中,現(xiàn)場連續(xù)停水或停電超過48小時(shí)且當(dāng)天無法調(diào)整造成乙方停工者。因業(yè)主原因應(yīng)明確,以上原因應(yīng)有書面的文件資料。
非以上原因不能按期完成或推遲階段控制點(diǎn)的,甲方對乙方以推遲每天按工程結(jié)算總造價(jià)的0.05%累計(jì)罰款,乙方還應(yīng)承擔(dān)甲方與此有關(guān)的一切經(jīng)濟(jì)損失及各級罰款。
10、質(zhì)量等級:
乙方必須按施工圖紙、設(shè)計(jì)要求和有關(guān)操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程、技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)程、施工及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工;嚴(yán)格按照有關(guān)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、工程評定標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)評定;工程質(zhì)量必須達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格等級,按分項(xiàng)工程評定的合格率100%;工程一次交驗(yàn)合格率必須達(dá)到100%;本建設(shè)項(xiàng)目為業(yè)主與甲方約定的創(chuàng)(杯、獎(jiǎng))項(xiàng)目,乙方必須確保其施工的工程實(shí)體和質(zhì)量保證資料等均不影響該項(xiàng)目標(biāo)評定。(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確)
11、合同價(jià)款
11.1合同造價(jià)暫定為人民幣_________元(大寫_________元),實(shí)際以甲方最終審定乙方工程結(jié)算書的審定值為準(zhǔn)。(應(yīng)采用多種形式,如:固定總價(jià)、綜合單價(jià)等)
11.2簽約后,按照本合同約定的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,無論任何價(jià)格上漲或其他任何原因,雙方均不做任何調(diào)整。
12、圖紙和技術(shù)資料:
12.1圖紙:甲方在_________年_________月_________日之前,向乙方提供與本合同工程范圍有關(guān)的施工圖一式一套(應(yīng)有兩套,其中一套為竣工資料用),或按以下期限分期提供一式一套:_________年_________月_________日之前提供圖紙;
12.2資料:設(shè)計(jì)已有的有關(guān)院標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)圖)一式一套(國標(biāo)、省標(biāo)由乙方自行解決)。
13、甲方駐工地代表:姓名_________;身份證號碼_________
14、乙方駐工地代表:姓名_________;身份證號碼_________
15、甲方工作:
15.1組建與建設(shè)工程相適應(yīng)的項(xiàng)目管理班子,全面履行甲方同業(yè)主簽訂的建設(shè)工程施工合同。統(tǒng)一對業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門進(jìn)行工作對接;統(tǒng)籌安排交工資料整理工作;統(tǒng)一向業(yè)主單位辦理建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算及財(cái)務(wù)結(jié)算。
15.2組織圖紙會審和工程技術(shù)交底,負(fù)責(zé)編制總體工程施工組織設(shè)計(jì);組織編制施工計(jì)劃、物資需用量計(jì)劃;統(tǒng)一制定各項(xiàng)管理指標(biāo)。
15.3組織編制施工準(zhǔn)備計(jì)劃,協(xié)調(diào)解決施工用水、用電及現(xiàn)場道路,統(tǒng)籌規(guī)劃現(xiàn)場平面布置(乙方的生產(chǎn)、生活臨設(shè)費(fèi)用及水電費(fèi)由乙方承擔(dān))。應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)而定。
15.4負(fù)責(zé)辦理工程開、竣工報(bào)告;負(fù)責(zé)組織隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收及建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收;對乙方已完分部工程和乙方全部完工工程,及時(shí)組織檢查和完工認(rèn)定。
15.5建立統(tǒng)一的質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制,貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地區(qū)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)主的質(zhì)量要求。
15.6統(tǒng)一向業(yè)主辦理以下事宜:
15.6.1必要的施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料的簽收、簽發(fā);
15.6.2書面及現(xiàn)場交驗(yàn)水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)控制點(diǎn);
15.6.3施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時(shí)用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等申請批準(zhǔn)手續(xù);
15.6.4施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(包括文物保護(hù)建筑)、古樹名木等保護(hù)工作的協(xié)調(diào)與處理。
16、乙方工作:
16.1服從甲方的統(tǒng)一管理,按甲方ci達(dá)標(biāo)和現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理要求,自費(fèi)統(tǒng)一著裝和布置現(xiàn)場;按照甲方施工平面規(guī)劃及要求堆放材料和機(jī)具,搞好現(xiàn)場文明施工管理,保持施工現(xiàn)場井然有序和施工場地整潔衛(wèi)生。按施工需要提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄并負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)。
16.2在施工的全過程中,乙方必須按甲方要求和工程需要組織具有相應(yīng)資格證件的熟練工人和性能良好的施工機(jī)具及檢驗(yàn)合格的材料投入施工,確保實(shí)現(xiàn)本合同工期目標(biāo)及質(zhì)量、安全、文明施工等各項(xiàng)管理指標(biāo)。16.3嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙,施工驗(yàn)收規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的等級。在施工過程中,及時(shí)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行自檢,及時(shí)做好施工日志和交工資料所需的各種原始記錄。以上資料均必須分類建檔,保證完整齊全,符合交工資料要求。
16.4遵守有關(guān)部門對施工場地、交通、施工噪音以及環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定。做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護(hù)建筑)、古樹名木等樹木、地下管線和工地附近之交通、電力、通訊、給水、排水、供熱、燃?xì)狻⑹驮O(shè)施等保護(hù)工作。如有損壞、破壞時(shí),由乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失及各級罰款。
16.5做好已完工程、在施工工程和工程物資的保護(hù)保管工作和施工安全保衛(wèi)工作。乙方所有已完工程,已到位或已安裝的設(shè)備、儀器、儀表;在施工已投用的工程材料,已進(jìn)入工地或在乙方倉儲區(qū)域的工程物資等,在建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之前,均由乙方承擔(dān)全部保護(hù)、保管責(zé)任,倘有丟失、損壞、變質(zhì),均由乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)足、修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用和由此而發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。乙方在施工中,應(yīng)做好成品保護(hù)工作,因乙方施工造成任何施工單位的已完工程或在施工工程或工程物資損壞的,均由乙方承擔(dān)由此而發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
16.6按照本合同和項(xiàng)目部的規(guī)定,及時(shí)向甲方提交施工準(zhǔn)備計(jì)劃、進(jìn)退場人員名冊、進(jìn)退場機(jī)具設(shè)備清單、月度施工作業(yè)計(jì)劃、季月物資需用計(jì)劃、月度形象進(jìn)度造價(jià)計(jì)算書及施工統(tǒng)計(jì)報(bào)表、隱蔽工程驗(yàn)收申請、工程事故報(bào)告、分部工程完工報(bào)告、乙方全部工程完工報(bào)告、施工圖預(yù)算書和工程結(jié)算書。
16.7乙方必須以法定貨幣形式按時(shí)足額支付其員工工資,不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其員工工資的,一律由乙方承擔(dān)全部責(zé)任和一切后果及一切經(jīng)濟(jì)損失。
16.8根據(jù)工程和甲方的需要,按甲方要求參與試車、保運(yùn)。
16.9按業(yè)主合同需由乙方承擔(dān)的其他工作。
17、進(jìn)度計(jì)劃:
乙方于每月21日,向甲方編報(bào)月度(本月21日至次月20日)施工進(jìn)度計(jì)劃。必須按照工期要求及甲方批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工,隨時(shí)接受甲方代表的協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督。
18、質(zhì)量與檢驗(yàn):
18.1質(zhì)量責(zé)任:
18.1.1乙方必須設(shè)立施工現(xiàn)場質(zhì)量管理部門并配備熟悉工程質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)、評定、驗(yàn)收業(yè)務(wù)的質(zhì)檢人員,工程總造價(jià)大于_________元的,須配備1名持證上崗的專職質(zhì)檢人員,工程總造價(jià)不大于_________元的,可配備1名專職或兼職的質(zhì)檢人員。因乙方未設(shè)立現(xiàn)場質(zhì)管部門或未按本合同要求配備質(zhì)檢人員的,甲方均按空缺每天以_________元累計(jì)處罰乙方,直至設(shè)立、配備完畢為止。
18.1.2乙方發(fā)生質(zhì)量事故的,由乙方承擔(dān)一切責(zé)任和甲方、乙方、業(yè)主等各方一切經(jīng)濟(jì)損失及各級罰款。此外,甲方對乙方另行處罰如下_________。
18.1.3乙方施工的工程,質(zhì)量等級未完全符合本合同約定的,由乙方自費(fèi)整改并承擔(dān)甲方及業(yè)主方的一切經(jīng)濟(jì)損失及各級罰款。此外,甲方對乙方另行合成處罰如下:_________
18.1.4違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求,存在明顯質(zhì)量通病或觀感質(zhì)量差而影響交工驗(yàn)收需返工修理的,甲方按每項(xiàng)次以工程結(jié)算總造價(jià)的5‰累計(jì)處罰乙方并由乙方承擔(dān)返工、修理費(fèi)用和承擔(dān)由此而造成的甲方、乙方、業(yè)主等各方的一切經(jīng)濟(jì)損失。
18.2檢查和返工
18.2.1乙方應(yīng)隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
18.2.2對乙方工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,甲方有權(quán)要求乙方拆除和重新施工,乙方應(yīng)按甲方要求進(jìn)行拆除和重新施工,直至符合約定的標(biāo)準(zhǔn),由此而發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
18.3隱蔽工程驗(yàn)收:未經(jīng)甲方代表批準(zhǔn),乙方所施工的任何隱蔽工程均不能實(shí)施覆蓋,當(dāng)乙方施工的隱蔽工程已自檢合格具備驗(yàn)收條件時(shí),乙方必須于當(dāng)日書面通知甲方代表,通知包括隱蔽的內(nèi)容、地點(diǎn)、申請驗(yàn)收的時(shí)間,由甲方組織有關(guān)人員對該部分工程進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,再報(bào)請業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收。
18.4重新檢驗(yàn):無論甲方、業(yè)主、監(jiān)理等是否進(jìn)行驗(yàn)收,當(dāng)其任何一方認(rèn)為已經(jīng)隱蔽的工程需要?jiǎng)冸x或開孔重新檢驗(yàn)時(shí),均由甲方向乙方發(fā)出書面通知,乙方必須按甲方的要求進(jìn)行剝離或開孔,并在檢驗(yàn)后重新覆蓋或修復(fù),若乙方原隱蔽的工程質(zhì)量合格的,則乙方剝離或開孔及發(fā)生的重新隱蔽費(fèi)用由甲方承擔(dān)。剝離或開孔后查明不符合質(zhì)量要求的,乙方承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用和甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失。
18.5中間驗(yàn)收
18.5.1中間驗(yàn)收的內(nèi)容包括:
a、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄對應(yīng)的部位;
b、交工資料有關(guān)的試驗(yàn)記錄對應(yīng)的試驗(yàn)對象;
18.5.2中間驗(yàn)收程序:乙方自檢合格,達(dá)到驗(yàn)收條件時(shí),乙方必須于當(dāng)日書面通知甲方代表,由甲方組織或報(bào)請業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行檢驗(yàn)。
19、安全及文明施工
19.1本工程控制指標(biāo)
19.1.1杜絕重傷、死亡事故,輕傷負(fù)傷率小于1.5‰;
19.1.2杜絕重大機(jī)械事故;
19.1.3杜絕急性職業(yè)中毒,嚴(yán)重環(huán)境污染,特大輻射事故;
19.1.4杜絕火災(zāi)事故;
19.1.5控制噪聲、粉塵、渣土對環(huán)境的污染,做到施工不擾民;
19.1.6達(dá)到級文明工地評定標(biāo)準(zhǔn),不影響甲方級文明工地評定。
19.2安全責(zé)任
19.2.1乙方必須遵守(中華人民共和國安全生產(chǎn)法),認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國國務(wù)院令393號(建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例),按照國家和有關(guān)行業(yè)的規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、要求、方法及中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)(建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn))jgj59-99和甲方安全生產(chǎn)管理制度等實(shí)施安全生產(chǎn)管理,確保安全施工。乙方應(yīng)辦理其自身范圍內(nèi)的施工人員的意外保險(xiǎn)。
19.2.2乙方必須設(shè)立施工現(xiàn)場安全管理部門并配備熟悉安全施工管理業(yè)務(wù)、經(jīng)過安全管理培訓(xùn)的安全管理人員(安全員),施工人數(shù)50人以上的,配備1名持證上崗的專職安全員;不超過50人的,配備1名專職或兼職安全員。因乙方未設(shè)立安全管理部門或未按本合同要求配備安全員的,甲方對乙方均按空缺每天以300元累計(jì)罰款,直至設(shè)立、配備完畢為止。
19.2.3因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防護(hù)不規(guī)范等而造成安全事故的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任和甲方、乙方、任何第三方的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款。此外,甲方對乙方另行處罰如下:
a、死亡1人罰款_________元,重傷1人罰款_________元,超過1人次的部分加倍處罰。
b、發(fā)生重大機(jī)械事故的,每臺次罰款_________元。
c、發(fā)生急性職業(yè)中毒或嚴(yán)重環(huán)境污染或特大輻射事故的,每次罰款_________元。
d、發(fā)生火災(zāi)事故的,每次罰款_________元。
19.2.4按國務(wù)院令393號(建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例)考核,乙方發(fā)生第六十一條、六十二條、六十四條、六十五條、六十六條情況者,乙方除承擔(dān)甲方的各種損失(包括遭受的罰款)之外,甲方對乙方另行處以每次_________元的罰款。
19.2.5乙方在動(dòng)力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密閉防震車間、易燃易爆地段及臨街交通要道附近施工時(shí),于施工開始之前應(yīng)向甲方提出安全防護(hù)措施并由甲方審定及送交業(yè)主、監(jiān)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
19.2.6實(shí)施爆破作業(yè),在放射、毒害性環(huán)境中工作(含儲存、運(yùn)輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時(shí),乙方應(yīng)在施工前14天以書面形式通知甲方并提出相應(yīng)的安全防護(hù)措施并由甲方認(rèn)定及送交業(yè)主、監(jiān)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
19.2.7乙方發(fā)生十七(一)之中事故的,應(yīng)立即向甲方報(bào)告,并由甲方按有關(guān)規(guī)定上報(bào)政府有關(guān)部門并通知業(yè)主,同時(shí)按政府有關(guān)部門的要求進(jìn)行處理。
19.3文明施工責(zé)任
19.3.1乙方須嚴(yán)格遵守建設(shè)行政主管部門及當(dāng)?shù)仄渌嘘P(guān)部門關(guān)于文明施工的各項(xiàng)規(guī)定,做到文明施工。因乙方原因影響甲方級文明工地評定的,甲方對乙方按工程結(jié)算總造價(jià)的2%進(jìn)行處罰并由乙方承擔(dān)甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失及各級罰款。19.3.2乙方未能保持工地環(huán)境整潔的,甲方有權(quán)雇工清理,其所發(fā)生的費(fèi)用概由乙方承擔(dān)。
20、緊急補(bǔ)救:
無論在工程施工期間或在保修期內(nèi),如果在工程的任何部分發(fā)生事故或故障或其他事件,甲方代表認(rèn)為必須進(jìn)行緊急補(bǔ)救或修理,而乙方無能力或不及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)救或修理時(shí),甲方有權(quán)雇傭其他人員從事該項(xiàng)工作。若此項(xiàng)工作屬乙方責(zé)任或乙方工作范圍的,則全部責(zé)任和發(fā)生的一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
21、物資供應(yīng)
21.1物資供應(yīng)分工
21.1.1以下物資均由甲方供應(yīng)
a、永久性工程安裝的設(shè)備、儀器、儀表;
b、安裝工程預(yù)算定額(估價(jià)表)中未計(jì)價(jià)而應(yīng)進(jìn)入預(yù)算造價(jià)的主材;
c、土建、裝飾工程的鋼材、木材、水泥、預(yù)制構(gòu)件、鋁型材、幕墻玻璃、高級衛(wèi)生潔具、裝飾燈具。
21.1.2其他材料采供分工:
a、甲方:_________
b、乙方:_________
21.2雙方供應(yīng)的物資均須具有合格證,鋼材水泥須有質(zhì)保書。合格證、質(zhì)保書、其他出廠檢測資料和裝箱清單、樣本、說明書等所有資料須及時(shí)分類建檔,保證做到完整齊全。
21.3乙方采供的材料與設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求不符時(shí),乙方應(yīng)按甲方要求的時(shí)間運(yùn)出施工場地,重新采購符合設(shè)計(jì)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求的產(chǎn)品,由此延誤的工期不予順延,且費(fèi)用由乙方自理。
21.4乙方于每月21日,向甲方編報(bào)月度(本月20日至次月20日)甲供物資需用計(jì)劃,每季度初前10天向甲方編報(bào)季度甲供物資需用計(jì)劃。若未能按時(shí)編報(bào)的,由乙方承擔(dān)甲方由此而發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
21.5物資費(fèi)用
21.5.1永久性工程安裝的設(shè)備、儀表、儀器,乙方只辦領(lǐng)用手續(xù),(不進(jìn)入工程造價(jià))。如發(fā)生遺失、損壞時(shí),乙方必須照價(jià)賠償并承擔(dān)一切責(zé)任和一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款。
21.5.2乙方辦理材料調(diào)撥及設(shè)備(儀器、儀表)領(lǐng)用手續(xù)后的裝、運(yùn)、卸、保管、看護(hù)及必要的倉儲設(shè)施均由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
21.5.3所有甲供材料甲方一律按市場價(jià)向乙方劃價(jià)轉(zhuǎn)帳,乙方亦按此價(jià)格列入工程結(jié)算。對乙方超過工程結(jié)算材料分析耗用量的材料,甲方則按市場價(jià)加價(jià)20%,在工程結(jié)算時(shí)予以扣除且對乙方的剩余物資,甲方不予辦理退庫。
21.6材料員和領(lǐng)用手續(xù)
21.6.1乙方必須在施工現(xiàn)場設(shè)立專職材料員,同時(shí),該材料員必須向甲方遞交經(jīng)乙方法定代表人(或與本合同相符的乙方委托代理人)確認(rèn)的任命信函原件一份,并遞交附有姓名的樣章印模一份。材料員自開工至完工期間不得更換,確因可以得到甲方認(rèn)可同意的原因而必須更換時(shí),乙方要向甲方遞交正式的任免函原件,且還要重復(fù)以上手續(xù)。
21.6.2乙方材料員向甲方領(lǐng)用設(shè)備、材料時(shí),必須簽辦調(diào)撥單(或領(lǐng)用手續(xù)),調(diào)撥單(或領(lǐng)用手續(xù))的簽字欄內(nèi),必須既有本人的簽字,又要蓋有經(jīng)備案核準(zhǔn)的本人印模。
21.6.3材料員必須于每月20日(上月20日起本月19日止)編報(bào)月耗匯總報(bào)表,編報(bào)完畢后與甲方材料人員核對,核對無誤后,辦理簽辦手續(xù)。
22、施工機(jī)具等提供和非永久性工程物資等供應(yīng)
甲方按21.1分工規(guī)定供應(yīng)工程物資,除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的機(jī)械、設(shè)備、儀器儀表、工具用具、器材、設(shè)施、物資等均由乙方自行自費(fèi)提供(解決),其包括但不僅限于以下內(nèi)容:
22.1國家、行業(yè)頒發(fā)的有關(guān)施工機(jī)械臺班費(fèi)用定額中的各種施工機(jī)械和有關(guān)施工儀器儀表臺班費(fèi)用定額中的各種施工儀器儀表。乙方欲使用甲方在現(xiàn)場已有的施工機(jī)械或儀器儀表時(shí),必須征得甲方代表同意并于雙方簽訂租賃協(xié)議后方可使用,若發(fā)生丟失、損壞時(shí),則須按市場價(jià)照價(jià)賠償。
22.2行政、后勤、生活用車輛和上下班交通工具等。
22.3生產(chǎn)、生活臨時(shí)設(shè)施,若乙方欲使用甲方已建有的臨時(shí)設(shè)施時(shí),必須征得甲方代表同意并于雙方達(dá)成有償使用協(xié)議后,乙方方可使用。
22.4辦公、空調(diào)、冷凍、家電等設(shè)備和桌、椅、柜、家具、床具、櫥具、灶具、餐具、電話機(jī)、傳真機(jī)等辦公及營房設(shè)施及生產(chǎn)、生活臨時(shí)用電所需配電箱、電線電纜、開關(guān)、插座、燈具等設(shè)施。
22.5文具、紙張、帳表等辦公用品和衛(wèi)生、消防、安保等器材。
22.6安全防護(hù)及勞動(dòng)保護(hù)用品,諸如:安全網(wǎng)、安全帶、安全帽、安全皮鞋、防毒面具、焊接眼面防護(hù)罩、射線防護(hù)服、射線人員報(bào)警器、絕緣(靴、鞋、手套)、電焊手套、膠(靴、手套、圍裙)、護(hù)腳、口罩、勞動(dòng)防護(hù)(服、手套、眼鏡)、工作服、工作帽、雨衣等及其他安全防護(hù)及勞動(dòng)保護(hù)用品等。
22.7各專業(yè)建設(shè)工程的作業(yè)隊(duì)、班組及任何工種人員施工所需的、不屬于固定資產(chǎn)的工具、用具、,諸如:導(dǎo)鏈、絞磨、三角架、龍門架、滑輪、索具、地錨、卡環(huán)、鋼絲繩及卡扣、千斤頂、電錘、沖擊鉆、射釘槍、拉鉚槍、手提砂輪機(jī)、手動(dòng)試壓泵、吸塵器、電氣焊工具、氧氣及乙炔氣等氣瓶連表、工作臺、壓力鉗、高凳、作業(yè)梯、手推車、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。
22.8行政、后勤、生活及臨時(shí)設(shè)施工程所需的任何物資。
22.9各種周轉(zhuǎn)、攤銷、手段性材料,諸如:腳手架材料、模板、跳板、道木、鋼平臺、胎具、夾具、吊耳、楔子、加固件、油罐充氣頂升裝置等。
23、工程預(yù)結(jié)算
23.1計(jì)價(jià)計(jì)費(fèi)約定(有關(guān)者填內(nèi)容,無關(guān)者空缺不填)
23.1.1按工料單價(jià)法編制,其中:
a、套用定額估價(jià)表(年版本);
b、按21.1.1中材料費(fèi)下浮_________%;
c、按21.1.1中機(jī)械費(fèi)下浮_________%;
d、按21.1.1中機(jī)械費(fèi)不計(jì)。
e、按21.1.1中腳手架搭拆費(fèi)下浮_________%;
f、按21.1.1中超高費(fèi)下浮_________%;
g、以人工費(fèi)取費(fèi)的綜合人工費(fèi)單價(jià)_________元/定額(估價(jià)表)工日;
綜合人工費(fèi)單價(jià)中包括人工費(fèi)和23.1.3.a(chǎn)內(nèi)容。
h、以定額直接費(fèi)取費(fèi)的,綜合取費(fèi)為定額直接費(fèi)_________%
23.1.2按綜合單價(jià)(全費(fèi)用單價(jià))法編制
a、詳見合同附件綜合單價(jià)清單或
b、具體工程內(nèi)容的綜合單價(jià)如下:_________
c、綜合單價(jià)中包括其他直接費(fèi)(人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi))、有關(guān)腳手架搭拆費(fèi)、高層建筑增加費(fèi)、超高費(fèi)、系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)、安裝與生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行增加費(fèi)、有害身體健康環(huán)境施工增加費(fèi)、定額(估價(jià)表)其他子目系數(shù)調(diào)增費(fèi);未單獨(dú)列項(xiàng)的有關(guān)施工排水及降水費(fèi)、砼和鋼筋砼工程模板及支架費(fèi)、特型及大型機(jī)械組裝拆卸及進(jìn)退場費(fèi)等和23.1.3.a(chǎn)內(nèi)容。
23.1.3說明:
a、綜合人工費(fèi)單價(jià)、綜合取費(fèi)、綜合單價(jià)除包括以上內(nèi)容之外,還包括以下內(nèi)容:(1)環(huán)境保護(hù)、文明施工、安全施工、冬雨季施工、夜間施工、生產(chǎn)工具用具使用、檢驗(yàn)試驗(yàn)、遠(yuǎn)地施工、工程排污、建筑等垃圾清理外運(yùn)、工程定位復(fù)測、工程點(diǎn)交、場地清理、材料設(shè)備構(gòu)件二次搬運(yùn)等費(fèi)用;(2)生產(chǎn)生活臨時(shí)設(shè)施費(fèi);(3)施工機(jī)械設(shè)備保險(xiǎn)、員工保險(xiǎn)、危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害險(xiǎn)、社會保障、住房公積金等費(fèi)用;(4)24.5.17、24.5.18、24.5.19的費(fèi)用;(5)現(xiàn)場管理費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)及統(tǒng)籌費(fèi)、利潤、稅金等。
23.1.1及23.1.2的價(jià)格均不因任何價(jià)格上漲,國家或地區(qū)政策性調(diào)整和天氣、氣候、地質(zhì)、場地、現(xiàn)嘗環(huán)境等影響及其他外部干擾因素而做調(diào)整。
23.1.1及23.1.2中,乙方均不另行計(jì)取以下費(fèi)用:①甲供和乙供物資的工地保管費(fèi)。②乙供材料檢測、復(fù)試費(fèi)③向甲方辦理調(diào)撥或領(lǐng)用手續(xù)后的材料、設(shè)備、構(gòu)件等裝、運(yùn)、卸、清理、點(diǎn)件、保管、防護(hù)、看護(hù)和必要的設(shè)嘗設(shè)庫、及貨架、道木、蓬布、柵欄、刺網(wǎng)、圍墻等費(fèi)用。④設(shè)備單機(jī)試運(yùn)(72小時(shí))的費(fèi)用
23.1.4臨時(shí)用工的綜合人工單價(jià)(包含費(fèi)用同23.1.1.g,每工按8小時(shí),不分工作日和節(jié)假日,不分白天和夜間,技術(shù)性用工不分工種。)
a、參加甲方牽頭的聯(lián)動(dòng)試車或投料試車:技術(shù)工人_________元/工日,普工_________元/工日b、參加甲方牽頭的保運(yùn):技術(shù)工人_________元/工日,普工_________元/工日
c、裝卸搬運(yùn)工:_________元/工日
d、勤雜工:_________元/工日
e、不能套用定額的簽證用工:_________元/工日
23.1.5關(guān)于調(diào)整工程費(fèi)用的因素
a、以下變更可以調(diào)整(增減)工程費(fèi)用并以甲方最終審定的工程結(jié)算為準(zhǔn):(1)增減合同中約定的工程范圍;(2)增減合同中約定的工程量;(3)變更原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);(4)變更原設(shè)計(jì)的建設(shè)規(guī)模;(5)變更原設(shè)計(jì)的建筑結(jié)構(gòu);(6)非乙方原因,經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的材料代用;(7)因設(shè)計(jì)修改、變更造成乙方相應(yīng)變更部位拆除和重新施工的費(fèi)用;(8)設(shè)計(jì)修改、變更單項(xiàng)次直接費(fèi)凈增(減)超過_________元者。
b、以下情況,可以調(diào)增工程費(fèi)用并以甲方最終審定的工程結(jié)算為準(zhǔn)。(1)聯(lián)動(dòng)試車;(2)投料試車;(3)保運(yùn);(4)甲方另行委托乙方完成非乙方工程范圍及工作范圍的其他工作。
23.1.6以下變更、簽證情況,不能增加工程費(fèi)用
a、乙方擅自變更設(shè)計(jì)圖紙或材料代用所發(fā)生的費(fèi)用(乙方不但不能計(jì)取,還應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和各方的一切經(jīng)濟(jì)損失)
b、乙方直接從業(yè)主或監(jiān)理收(領(lǐng))的設(shè)計(jì)修改(變更)通知單、材料代用單、工作委托單等
c、無效的簽證單:(1)甲方項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)科長、材料人員、材料負(fù)責(zé)人、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部所在單位負(fù)責(zé)人簽字手續(xù)不全或未加蓋項(xiàng)目部所在單位印章的材料代用和拆除工程物資回收簽證;(2)甲方項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)科長、預(yù)算人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部所在單位負(fù)責(zé)人簽字手續(xù)不全或未加蓋項(xiàng)目部所在單位印章的現(xiàn)場簽證;(3)甲方簽證人員未寫明具體填辦內(nèi)容,含糊其辭,諸如使用工程項(xiàng)目屬實(shí)、情況屬實(shí)、同意辦理等用語的;(4)甲、乙雙方簽證人員在簽證單中自行填寫有關(guān)工程實(shí)體的人工、材料、機(jī)械等費(fèi)用(含其他費(fèi)用)價(jià)格的;(5)違背勞務(wù)作業(yè)層施工合同、勞務(wù)作業(yè)層招標(biāo)文件有關(guān)約定、勞務(wù)作業(yè)層投標(biāo)議標(biāo)有關(guān)承諾以及與相關(guān)定額工作內(nèi)容發(fā)生內(nèi)容疊加重復(fù)等不應(yīng)簽證的錯(cuò)誤簽證;(6)因施工質(zhì)量造成的返工、返修或因乙方自身原因造成的變更和工程量增加等情況的;(7)乙方只能提供復(fù)印件不能提供原件的;(8)未編號或編號有矛盾的;(9)事后補(bǔ)辦的。
23.2施工圖預(yù)算
23.2.1編報(bào)時(shí)間:乙方收到施工圖紙后21天內(nèi)。
23.2.2編報(bào)份數(shù):乙方向甲方編報(bào)一式六份。
23.3工程結(jié)算:
23.3.1編報(bào)時(shí)間:于甲方組織檢查且對乙方施工的全部工程完工認(rèn)定后28(14)天內(nèi)。
23.3.2編報(bào)份數(shù):乙方向甲方編報(bào)一式六份。
23.4延誤處罰:乙方推遲23.2或23.3編報(bào)時(shí)間的,甲方均按推遲每天以_________元累計(jì)處罰乙方。
23.5工程結(jié)算審核與審計(jì):甲方根據(jù)乙方實(shí)際完成工程量和乙方投標(biāo)、議標(biāo)商務(wù)報(bào)價(jià)及合同中規(guī)定的結(jié)算辦法審核乙方工程結(jié)算,甲方對乙方的工程結(jié)算一審、二審、審計(jì)均應(yīng)按乙方工程結(jié)算書原件及所附工程變更單原件、現(xiàn)場簽證單等原件進(jìn)行審理。甲方對乙方工程結(jié)算的審核程序?yàn)椋喉?xiàng)目部一審,于收到乙方工程結(jié)算書后42天內(nèi)完成;甲方項(xiàng)目部所在單位的合同預(yù)算部門二審并在二審結(jié)算書中附列24.5扣減項(xiàng)費(fèi),二審應(yīng)于建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后42天之內(nèi)完成。甲方項(xiàng)目部所在單位合同預(yù)算部門已經(jīng)二審的工程結(jié)算項(xiàng)目,甲方將根據(jù)結(jié)算項(xiàng)目的具體情況和甲方審計(jì)安排而進(jìn)行全面審計(jì)或部分審計(jì)或有關(guān)24.5扣減項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì);甲方的審計(jì)應(yīng)于二審?fù)瓿珊?8天內(nèi)確定審計(jì)內(nèi)容,于確定審計(jì)內(nèi)容后42天內(nèi)完成審計(jì)。凡列入審計(jì)的項(xiàng)目,最終結(jié)算值以審計(jì)值為準(zhǔn),未列入審計(jì)的項(xiàng)目,最終結(jié)算值以二審審定值為準(zhǔn),只有該兩種情況并加蓋甲方法人單位預(yù)算專用章的工程結(jié)算書才具有法律效力,其他任何形式的結(jié)算書,甲方將不予認(rèn)可。
24、工程款支付及竣工結(jié)算(財(cái)務(wù)凈結(jié)值結(jié)算):
24.1甲方不向乙方撥付工程預(yù)付款。
24.2工程款撥付計(jì)算約定
24.2.1乙方工程開工至施工的全部工程完工認(rèn)定各期(月度)工程款撥付額=(報(bào)告期形象進(jìn)度造價(jià)審定額-報(bào)告期材料費(fèi)暫扣額)*60%-報(bào)告期應(yīng)扣減有關(guān)24.5中的費(fèi)用。
24.2.2甲方項(xiàng)目部對乙方編報(bào)的工程結(jié)算已完成一審(以下簡稱已完成一審),則從合同生效至已完成一審期間的累計(jì)撥付控制額應(yīng)為:(甲方項(xiàng)目部一審審定額-甲供物資甲乙雙方對帳暫定額)*65%-合同生效至已完成一審期間應(yīng)扣減的有關(guān)24.5中的費(fèi)用。
24.2.3甲方項(xiàng)目部所在單位的合同預(yù)算部門對乙方編報(bào)的工程結(jié)算已完成二審(以下簡稱已完成二審),則從合同生效至已完成二審期間的累計(jì)撥付控制額應(yīng)為:(甲方項(xiàng)目部所在單位二審審定額-甲供物資甲乙雙方對帳暫定額)×70%-合同生效至完成二審期間應(yīng)扣減的有關(guān)24.5中的費(fèi)用。
24.2.4甲方對二審后的工程結(jié)算已完成內(nèi)部審計(jì)(以下簡稱已完成內(nèi)部審計(jì)),則從合同生效至已完成內(nèi)部審計(jì)期間的累計(jì)撥付控制額應(yīng)為:(工程結(jié)算審定額-甲供物資甲乙雙方對帳暫定額)×75%-合同生效至已完成內(nèi)部審計(jì)期間應(yīng)扣減的有關(guān)24.5中的費(fèi)用。
24.2.5甲乙雙方已辦完竣工結(jié)算,則從合同生效至甲乙雙方已辦完財(cái)務(wù)結(jié)算期間的累計(jì)撥付控制額應(yīng)為:(工程結(jié)算最終審定額-甲供物資甲乙雙方對帳確定額)-合同生效至已辦完財(cái)務(wù)結(jié)算期間應(yīng)扣減的有關(guān)24.5中的費(fèi)用-按26.5計(jì)算的保修金。
24.2.6乙方保修期已滿,則從合同生效至保修期滿的累計(jì)撥付控制額為:(工程結(jié)算最終審定額-甲供物資甲乙雙方對帳確定額)-合同生效至已辦完財(cái)務(wù)結(jié)算期間應(yīng)扣減的有關(guān)24.5中的費(fèi)用-保修期間應(yīng)扣減有關(guān)26.4.3的費(fèi)用。
24.3以風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)為原則,乙方承諾以下事項(xiàng):
24.3.1因甲方承建本建設(shè)項(xiàng)目時(shí),對業(yè)主已墊資,故乙方同意按墊資額的比例分?jǐn),分(jǐn)偙壤秊開________%,分?jǐn)偨痤~為_________元,于本合同簽訂生效后7天內(nèi)交付完畢。
24.3.2在甲方未同業(yè)主辦清建設(shè)項(xiàng)目最終竣工結(jié)算之前,甲方可以不最終審定乙方的工程結(jié)算。
24.3.3甲乙雙方雖然已辦完工程結(jié)算或財(cái)務(wù)結(jié)算或已結(jié)清工程價(jià)款,但是,對建設(shè)項(xiàng)目外部審計(jì)中,審減與乙方工程范圍及工程費(fèi)用有關(guān)的審減費(fèi)用,仍需再相應(yīng)調(diào)減乙方的工程結(jié)算和財(cái)務(wù)結(jié)算,并由乙方向甲方退還審計(jì)所審減的相應(yīng)費(fèi)用。
24.3.4甲乙雙方雖然已辦完工程結(jié)算或財(cái)務(wù)結(jié)算或保修金結(jié)算,但當(dāng)期甲方對乙方的已付款占應(yīng)付款的比例已不低于甲方對業(yè)主已收款占應(yīng)收款的比例情況下,甲方可不受24.2及24.4約束而停止撥付工程款。
24.3.5若因業(yè)主拖欠甲方工程款,在甲方催要無果、面臨形成呆帳、死帳情況下,經(jīng)甲方申請仲裁或起訴后仍無法回收工程款的,甲方僅按其已收款占應(yīng)收款的比例,等比例結(jié)算乙方工程款,乙方自愿承擔(dān)與甲方相同的損失率所對應(yīng)的損失費(fèi)用。
24.3.6業(yè)主以其實(shí)物折抵甲方工程款時(shí),乙方應(yīng)無條件的接受業(yè)主折抵給甲方的實(shí)物并以業(yè)主折抵原價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算,作為甲方支付的工程款。
24.4付款程序
24.4.1乙方工程開工至施工的全部工程完工認(rèn)定:
a、乙方于每月21日向甲方編報(bào)月度(上月21日至本月20日)(完工認(rèn)定的于次月21日編報(bào))未竣工結(jié)算項(xiàng)目勞務(wù)施工作業(yè)層工程款撥付申請表一式一份(表式見本合同附件二.1)并附該期形象進(jìn)度造價(jià)計(jì)算書一式四份。
b、形象進(jìn)度造價(jià)計(jì)算書編制要求:按專業(yè)按分部分項(xiàng)工程編列,分部工程中僅計(jì)入其中的已完分項(xiàng)工程,其中的未完分項(xiàng)工程只有在其完工后,才能在相應(yīng)的報(bào)告期(月)列入形象進(jìn)度造價(jià)計(jì)算書。對于沒有任何已完分項(xiàng)工程的月份,乙方應(yīng)在未竣工結(jié)算項(xiàng)目勞務(wù)施工作業(yè)層工程款撥付申請表上填寫本月無字樣而報(bào)送甲方。
c、乙方未按時(shí)向甲方報(bào)送未竣工結(jié)算項(xiàng)目勞務(wù)施工作業(yè)層工程款撥付申請表及形象進(jìn)度造價(jià)計(jì)算書的,甲方對乙方按推遲每天以300元累計(jì)罰款。編報(bào)準(zhǔn)確度低于90%的.,每次按每相差1%以100元累計(jì)罰款。d、每期付款申請均應(yīng)在項(xiàng)目部審簽后報(bào)項(xiàng)目部所在單位有關(guān)部門審核和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。該階段每期完成期限均自乙方已向甲方項(xiàng)目部編報(bào)形象進(jìn)度造價(jià)計(jì)算書和未竣工結(jié)算項(xiàng)目勞務(wù)施工作業(yè)層工程款撥付申請表后21天內(nèi)完成。
24.4.2乙方分別于工程結(jié)算經(jīng)甲方一審、二審、審計(jì)完成后14天內(nèi)向甲方項(xiàng)目部編報(bào)未竣工結(jié)算項(xiàng)目勞務(wù)施工作業(yè)層工程款撥付申請表一式一份。甲方項(xiàng)目部審簽后報(bào)其所在單位有關(guān)部門審核及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。該類工作自乙方已向甲方項(xiàng)目部編報(bào)未竣工結(jié)算項(xiàng)目勞務(wù)施工作業(yè)層工程款撥付申請表后21天內(nèi)完成。
24.4.3按23.5確定乙方的最終結(jié)算值后28天內(nèi),甲方對乙方依據(jù)最終結(jié)算值和24.5、26.5辦理竣工結(jié)算。在甲乙雙方已辦完竣工結(jié)算后14天內(nèi),乙方向甲方項(xiàng)目部所在單位財(cái)務(wù)部門填報(bào)已竣工結(jié)算項(xiàng)目勞務(wù)施工作業(yè)層尾款撥付申請表(表式見本合同附件二.2),由甲方項(xiàng)目部所在單位有關(guān)部門審核及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效,該項(xiàng)工作自乙方已向甲方項(xiàng)目部所在單位財(cái)務(wù)部門編報(bào)已竣工結(jié)算項(xiàng)目勞務(wù)施工作業(yè)層工程款撥付申請表后21天內(nèi)完成。
32.2乙方不得串通任何單位或任何自然人以乙方名義掛靠承接本合同工程,乙方不得將本合同工程再行分包或轉(zhuǎn)包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有分包或轉(zhuǎn)包或掛靠時(shí),甲方有權(quán)終止合同并按不少于合同金額的5%處罰乙方且由此而造成的甲方及其他有關(guān)各方的一切經(jīng)濟(jì)損失和各級罰款均亦由乙方承擔(dān)。(另計(jì))
32.3施工中,甲方向乙方發(fā)出停工整改通知單已達(dá)兩次且乙方整改不認(rèn)真、效果不佳者,則甲方有權(quán)重新選擇施工隊(duì)伍,由此造成的甲方、乙方及其他有關(guān)方的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
32.4乙方必須加強(qiáng)其施工現(xiàn)場的治安保衛(wèi)工作,認(rèn)真審查其使用人員的身份及表現(xiàn),嚴(yán)禁使用有劣跡的不法人員和負(fù)案在逃的逃犯。乙方必須成立治安保衛(wèi)組織并將所屬人員的花名冊及身份證復(fù)印件報(bào)送甲方項(xiàng)目部備案。乙方必須杜絕刑事案件和違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。因乙方發(fā)生刑事案件、違法違紀(jì)行為的,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任和甲方、乙方及其他有關(guān)方的一切經(jīng)濟(jì)損失及各級罰款。
32.5乙方必須加強(qiáng)其現(xiàn)場計(jì)劃生育管理工作,不得容留無準(zhǔn)生證的孕婦和無戶口所在地流動(dòng)人口計(jì)劃生育證明、拒絕計(jì)劃生育登記、不服從各級計(jì)劃生育管理等各類人員;必須確保計(jì)劃生育率、晚育率、節(jié)育率、育齡婦女孕情掌握率指標(biāo)均達(dá)到100%,凡乙方違反以上約定的,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任和雙方的一切經(jīng)濟(jì)損失及各級罰款。
32.6本合同一式八份,甲方執(zhí)五份、乙方執(zhí)三份,自雙方簽字蓋章之日起生效。工程交付建設(shè)單位且甲乙雙方辦清竣工結(jié)算(財(cái)務(wù)凈結(jié)值結(jié)算)后除保修條款外其它條款即告終止,保修期滿結(jié)算保修款后有關(guān)保修條款亦自行失效。
32.7本合同附件是合同的組成部分。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
地址:_________地址:_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________
電話:_________電話:_________
傳真:_________傳真:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同9
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將 工程承包給乙方,為明確雙方權(quán)力與義務(wù),特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:
地 點(diǎn): 。
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價(jià)款
五、 付款方式
六、總工期要求 個(gè)工作日。
七、甲方責(zé)任
1.甲方在通知乙方進(jìn)場時(shí),施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。 2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時(shí)支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導(dǎo)致施工無法進(jìn)行,乙方可停止施工,由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗(yàn)收要求。
建筑工程申請認(rèn)證! 財(cái)富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,由乙方承擔(dān)責(zé)任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款 元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照圖紙精心施工,工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.工程竣工驗(yàn)收后,乙方對施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
建筑工程施工合同10
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項(xiàng)目 乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價(jià)格 每平方米人民幣大寫: 元,建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢,工具進(jìn)場,人員到位,預(yù)付30% ,完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成
第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗(yàn)完畢付到90%, 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工________年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任 甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施,施工防護(hù)措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天),從簽訂合同之次日起計(jì)算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃,以便及時(shí)籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它 其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑工程施工合同11
項(xiàng)目名稱: 合同編號:
建筑工程施工管理合同
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等及誠信原則下就工程承建達(dá)成本協(xié)議,具體條款如下:
1、工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點(diǎn): 項(xiàng)目內(nèi);
1.3工程結(jié)構(gòu):框剪、部分磚混結(jié)構(gòu);
1.4建設(shè)規(guī)模:總建筑面積約萬m2;
2、工程范圍: 項(xiàng)目約 萬m2除專業(yè)分包外的全部土建工程。
3、施工人、施工面積限制及確定施工人的方式
3.1乙方在此工程范圍內(nèi),可以組織自行施工,甲方也可以優(yōu)選其他施工單位經(jīng)乙方審查同意后施工。
3.2乙方自行組織施工的面積不得超過項(xiàng)目總面的30%,其他應(yīng)由甲方優(yōu)選的施工單位施工。
3.3無論是乙方自行施工還是甲方優(yōu)選的施工單位施工,均應(yīng)通過招標(biāo)程序確認(rèn)。
4、工程承包方式:約定總面積內(nèi)按不同樓棟確定為雙包或單包。
5、工程管理
5.1 約定總面積內(nèi)無論是雙包還是單包工程,其按照國家有關(guān)建筑規(guī)范包括但不限于安全管理責(zé)任和質(zhì)量管理責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé);
5.2 約定總面積內(nèi)無論是雙包還是單包工程,其包括但不限于民工工資在內(nèi)的所有工資、保險(xiǎn)和國家規(guī)定的福利,亦概由乙方負(fù)責(zé)。
5.3甲方向乙方推薦且經(jīng)乙方審查同意進(jìn)場施工的單位,因工程需要與第三方交易發(fā)生的欠款糾紛及該施工單位就工程量和工程款結(jié)算差異發(fā)生的糾紛,由甲方負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5.4乙方負(fù)責(zé)組建派住甲方施工現(xiàn)場包括但不限于項(xiàng)目經(jīng)理、各工種技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程師、安全員、質(zhì)量員、施工員等管理團(tuán)隊(duì),對業(yè)主的建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家和國家有相部門的建筑施工管理規(guī)范要求進(jìn)行嚴(yán)格管理。對項(xiàng)目施工單位行使監(jiān)督、檢查、處罰權(quán)。
5.5甲方委派相應(yīng)工程技術(shù)人員進(jìn)駐項(xiàng)目施工現(xiàn)場,負(fù)責(zé)處理因水、電、汽和自然因素引起的停工簽證、工程量增減簽單以及相關(guān)工程文件的簽字確認(rèn)和簽收;即時(shí)匯同監(jiān)理公司和乙方對隱避工程和分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收。
6、工程價(jià)款和工程管理費(fèi)
6.1工程價(jià)款
約定建筑面積內(nèi)的土建工程,其工程價(jià)款由雙方簽訂《建設(shè)工程承包合同》及相關(guān)《補(bǔ)充協(xié)議》另行約定。
6.2工程管理費(fèi)
甲方向乙方推薦且經(jīng)乙方審查同意的施工單位,甲方按該施工單位實(shí)際施工面積向乙方支付工程管理費(fèi)10元/m2,其中包含乙方公司建筑資質(zhì)維護(hù)費(fèi)5元/m2,乙方工程管理人員工資、保險(xiǎn)和其他福利費(fèi)5元/m2。
7、雙方權(quán)利義務(wù)
7.1甲方權(quán)利義務(wù)
7.1.1甲方有權(quán)對乙方的工程施工質(zhì)量、施工進(jìn)度和施工管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工管理中存在嚴(yán)重安全隱患、管理混亂時(shí),甲方有權(quán)建議監(jiān)理公司對乙方下達(dá)限期整頓的指令;
7.1.2乙方的施工質(zhì)量、施工進(jìn)度嚴(yán)重影響甲方項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)時(shí),甲方有權(quán)另選施工單位進(jìn)場趕工,所發(fā)生一切包括但不限于工程直接費(fèi)、間接費(fèi)等在乙包承包工程款中扣除。
7.1.3 甲方必須按約定按時(shí),按額向乙方支付工程款。
7.1.4 其他權(quán)利、義務(wù)在雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》中約定。
7.2 乙方權(quán)利義務(wù)
7.2.1 乙方有權(quán)要求甲方按照約定完成提供施工圖紙和其他技術(shù)資料、組織圖紙會審、進(jìn)行技術(shù)交底,安排工程“二通”等工作,為乙方提供必要施工條件 ;
7.2.2 乙方有權(quán)要求甲方按照約定按時(shí)、按額支付工程款;
7.2.3 乙方必須依照建筑工程管理規(guī)范按時(shí)、按質(zhì)完成工程承包任務(wù),向甲方提交優(yōu)質(zhì)的建設(shè)工程產(chǎn)品;
7.2.4其他權(quán)利、義務(wù)在雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》中約定。
8 工程款及工程管理費(fèi)的支付
8.1 工程款的結(jié)算與支付,在雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》中約定;
8.2 甲方應(yīng)向乙方支付的工程管理費(fèi),甲方按雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》面積按本協(xié)議6.2條約定分兩次支付,即與雙方另行簽訂相對應(yīng)的《建筑工程承包合同》簽訂后,七個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付50%工程管理費(fèi),另50%工程管理費(fèi)在承包工程竣工驗(yàn)收合格并提交所有資料后一月內(nèi)付清。
9、工程總工期要求和施工組織要求
9.1本工程總工期為個(gè)月,工期從甲方書面通知開工之日起算。
9.2施工中遇有停水、停電,在3日以內(nèi)由乙方自行調(diào)劑安排其它施工工作,不得作為辦理任何簽證和工期順延的依據(jù)。
9.3如遇不可抗力原因,影響工期連續(xù)不超過3天的,甲方不予簽證。同時(shí)甲方不簽累積工期;對影響工期連續(xù)超過3天的,以甲方簽證認(rèn)定后的時(shí)間,為順延工期的依據(jù),其余任何條件不得作為順延工期的依據(jù);對因不可抗力給雙方造成的損失由各自承擔(dān)。
10、工程施工管理、質(zhì)量
10.1工程施工
10.1.1乙方須嚴(yán)格按照國家頒布的現(xiàn)行的建筑工程施工規(guī)范、建筑工程施工驗(yàn)收規(guī)范、施工圖、圖紙會審紀(jì)要、技術(shù)通知單、施工組織設(shè)計(jì)(應(yīng)在開工前提交甲方及甲方委托的監(jiān)理公司審定)組織進(jìn)行施工。為了保證施工工期和質(zhì)量,乙方承諾派出高素質(zhì)的項(xiàng)目管理和工程技術(shù)人員承擔(dān)此項(xiàng)工程施工任務(wù),應(yīng)甲方要求,共建立 個(gè)工程項(xiàng)目部,各項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理及工程師見附件〈一〉,負(fù)責(zé)承建相應(yīng)的項(xiàng)目工程;各工程項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)承建工程的結(jié)算工作,具體價(jià)格詳見甲方、乙方與各工程項(xiàng)目部簽訂的《建筑工程承包合同》。
10.1.2工程施工中必須隨時(shí)接受有關(guān)行業(yè)主管部門、甲方及甲方委托的監(jiān)理方的檢查。凡工程質(zhì)量不符合現(xiàn)行施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范要求的,乙方認(rèn)可的項(xiàng)目部須無條件地返工,并重新施工直到達(dá)到要求為止,且由此而產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方認(rèn)可的項(xiàng)目部自行承擔(dān)。乙方認(rèn)可的項(xiàng)目部拒不返工的,且工程質(zhì)量存在嚴(yán)重問題的,甲方有權(quán)單方面解除與乙方認(rèn)可的項(xiàng)目部的合同;對質(zhì)量問題不嚴(yán)重的,甲方可聘請其他施工企業(yè)進(jìn)行返工,所發(fā)生的費(fèi)用甲方有權(quán)按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的2到5倍在乙方的工程結(jié)算款中扣除。
乙方認(rèn)可的項(xiàng)目部因違反本條規(guī)定而返工的,除依前款規(guī)定處理外,還須承擔(dān)由此給甲方造成的各種經(jīng)濟(jì)損失(包括但不限于甲方商品房買受人索賠造成的經(jīng)濟(jì)損失)。
10.1.3隱蔽工程管理
10.1.3.1隱蔽工程在隱蔽前,乙方須首先進(jìn)行自檢自驗(yàn)合格后,提前24小時(shí)以書面形式通知甲方驗(yàn)收,甲方接到通知后24小時(shí)內(nèi)組織設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、
監(jiān)理等部門進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格并簽字蓋章后,方可進(jìn)行工程隱蔽和進(jìn)入下道工序施工。
10.1.3.2凡未經(jīng)甲方組織相關(guān)單位驗(yàn)收乙方自行隱蔽的,甲方有權(quán)要求乙方停工,并拆除違約施工的部位,經(jīng)甲方和有關(guān)方面人員驗(yàn)收,認(rèn)為合格后方可重新進(jìn)行隱蔽,如不合格乙方須及時(shí)返工直至驗(yàn)收合格,其停工、拆除、返工所造成的損失和所發(fā)生的一切費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
10.1.3.3如甲方超過24小時(shí)內(nèi)未及時(shí)組織驗(yàn)收,乙方可進(jìn)行自檢隱蔽,甲方需要再檢驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)配合組織開挖、鑿除等工作,如發(fā)現(xiàn)問題乙方必須進(jìn)行返工,發(fā)生的檢驗(yàn)費(fèi)、返工費(fèi)全部由乙方承擔(dān);如未發(fā)現(xiàn)問題所發(fā)生的一切組織開挖檢驗(yàn)費(fèi)用全部由甲方承擔(dān)。
10.1.4乙方在施工中所有需要備案的資料,應(yīng)及時(shí)向甲方提供(包括自檢資料)。
10.1.5本工程的質(zhì)量保修必須按國務(wù)院279號《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》
第六章規(guī)定執(zhí)行;乙方或認(rèn)可的項(xiàng)目部須于簽訂本合同時(shí)與甲方簽訂“質(zhì)量保修書”并作為本合同附件(二)。
10.1.6為了加強(qiáng)在施工中的各項(xiàng)管理,雙方需各自委派工地代表進(jìn)駐工地負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)日常工程管理工作,甲方委派 同志為工地代表,乙方委派 同志為工地代表。如任意一方變更現(xiàn)場代表,必須以書面形式通知對方。
10.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
11、工程設(shè)計(jì)變更管理
11.1施工中甲方需對原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更,應(yīng)提前3天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知,并提供相應(yīng)的變更圖紙和說明。乙方按照甲方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行施工。
11.2施工中乙方或認(rèn)可的項(xiàng)目部不得對原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因乙方或認(rèn)可的項(xiàng)目部擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失,由乙方或認(rèn)可的項(xiàng)目部承擔(dān),延誤的工期不予順延。
11.3乙方在施工中提出的合理化建議涉及到設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對材料、設(shè)備的換用,須經(jīng)甲方同意。未經(jīng)同意擅自更改或換用時(shí),乙方或認(rèn)可的項(xiàng)目部承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,并賠償甲方的有關(guān)損失,延誤的工期不予順延。
11.4甲方同意采用乙方合理化建議,所發(fā)生的費(fèi)用和獲得的收益,甲方和乙方另行約定分擔(dān)或分享。
12、安全生產(chǎn)與文明施工
12.1施工安全
12.1.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家頒布的“建筑施工安全規(guī)程、規(guī)范”進(jìn)行組織施工,建立健全安全防護(hù)措施體系;接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查與處罰。
12.1.2凡因乙方認(rèn)可的項(xiàng)目部原因在施工中發(fā)生的人員傷亡、質(zhì)量或機(jī)械安全事故,其責(zé)任和由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任均由乙方認(rèn)可的項(xiàng)目部自行承擔(dān)。
12.2文明施工
12.2.1乙方認(rèn)可的項(xiàng)目部應(yīng)遵守市政、環(huán)保和甲方等有關(guān)部門制定的規(guī)定和規(guī)章制度,做好工程施工中污、噪、塵的處置、管理,做到文明施工,如施工中違反有關(guān)部門規(guī)定造成后果,其責(zé)任及由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失、費(fèi)用均由乙方或認(rèn)可的項(xiàng)目部承擔(dān)。
12.2.2乙方應(yīng)具備安全生產(chǎn)條件和建立各項(xiàng)保險(xiǎn)措施,不得拖欠工人工資及其他報(bào)酬,如有違反,甲方有權(quán)在應(yīng)付給乙方的工程款中扣付。
13、甲方的權(quán)利和義務(wù)
13.1甲方向乙方提供施工圖套,協(xié)調(diào)在施工中與各單位的配合工作,監(jiān)督乙方在施工過程中的工程質(zhì)量和安全等方面的管理工作。
13.2組織工程圖紙會審、設(shè)計(jì)交底,及時(shí)向乙方提交技術(shù)變更資料文件。 13.3安排工程的“二通”工作(電通至小區(qū)范圍各棟內(nèi),其他各施工界面由乙方自行連接;路通,即小區(qū)周邊道路通暢,場地內(nèi)臨時(shí)施工道路由乙方自己鋪設(shè),且費(fèi)用理;施工用水由乙方在施工現(xiàn)場打鋼管井取水,費(fèi)用自理),協(xié)調(diào)周邊地界關(guān)系。
13.4甲方按照國家有關(guān)規(guī)定,按時(shí)繳納各種稅費(fèi)。
14、乙方的權(quán)利和義務(wù)
14.1未經(jīng)甲方書面同意,不得轉(zhuǎn)包、分包所承包的工程。
14.2施工范圍內(nèi)的圍擋、拆除,均由乙方自行承擔(dān)。
14.3乙方在簽訂本合同后十五日內(nèi)向甲方及監(jiān)理方提供經(jīng)甲方批準(zhǔn)后的施工組織設(shè)計(jì)和周、月、季進(jìn)度報(bào)表(包括詳細(xì)施工進(jìn)度表,施工現(xiàn)場平面圖,施工組織架構(gòu)表等)一式叁份,且每月26日須向甲方工程部負(fù)責(zé)人報(bào)送當(dāng)月、累計(jì)工程形象進(jìn)度及工程數(shù)量、價(jià)值。
14.4乙方應(yīng)指定工程總負(fù)責(zé)人對施工現(xiàn)場進(jìn)行有效的組織管理,協(xié)調(diào)好各分包單位的關(guān)系,保證工程按期完成。乙方必須按施工圖和合同中約定的內(nèi)容和條款組織施工,在施工中的各項(xiàng)變更和通知以甲方書面通知為準(zhǔn),所有變更和通知必須按甲方制定的程序和本合同的約定逐級上報(bào)簽字后經(jīng)甲方總負(fù)責(zé)人簽字并加蓋甲方公章為有效,未加蓋公章無效;乙方不得在施工中擅自與設(shè)計(jì)部門變更圖紙和增加項(xiàng)目,如乙方擅自變更圖紙和增加項(xiàng)目的,甲方不予認(rèn)可,且由此給甲方造成的損失由乙方賠償。
建筑工程施工合同12
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: 身份證號碼: (以下簡稱乙方)
甲方現(xiàn)將武勝香江豪庭工程基礎(chǔ)土石方分項(xiàng)工程人工勞務(wù)承包給乙方,根據(jù)甲乙雙方多次共同協(xié)商,在平等一致的基礎(chǔ)上,本著雙方互惠互利的原則,達(dá)成本合同條款,供雙方遵照執(zhí)行。
第一條:工程概況:
1 工程名稱:武勝香江豪庭
2 工程地點(diǎn):武勝縣城祥升大道。
第二條:承包范圍:
發(fā)包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭 車庫 工程基礎(chǔ)土石方分項(xiàng)工程基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ)、部分外運(yùn)土石方、內(nèi)轉(zhuǎn)土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作內(nèi)容。
第三條:工期:
(一)開工日期: 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
(二)竣工日期: 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
第四條:工程價(jià)款:
1分部分項(xiàng)工程單價(jià)如下:
(1)獨(dú)立基礎(chǔ):基礎(chǔ)土石方分項(xiàng)工程頁巖90.00元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))、砂巖200元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))。
(2)人工挖孔樁:土方90.00元/m3,頁巖140.00元/m3,板石(需要水鉆施工)280.00元/m3,土方中孤石按實(shí)際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費(fèi)、加餐費(fèi)、場內(nèi)材料轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)及清除垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)。同時(shí)涵蓋但不限于以下具體工作內(nèi)容:
(1)人工開挖場內(nèi)土方及建筑垃圾。
(2)人工開鑿場內(nèi)石方并滿足現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機(jī)吊裝轉(zhuǎn)運(yùn)到甲方指定地點(diǎn)。
(4)場內(nèi)排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項(xiàng)工序所需的各種設(shè)備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機(jī)、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項(xiàng)工序的安全責(zé)任及相應(yīng)的安全勞保用品費(fèi)用。
(8)四川省文明工地施工要求本單項(xiàng)工序應(yīng)做的工作
3、零星簽證計(jì)時(shí)工60.00元/工日。
4、室內(nèi)取土夯實(shí)、回填 元/ m(含取土、運(yùn)土、分層回填、夯實(shí))。
5、算工程量。
第五條:施工技術(shù)要求:
(一)、基礎(chǔ)土石方工程由甲方施工員向乙方進(jìn)行技術(shù)交底,并以書面形式由乙方代表簽證。
(二)、乙方代表必須指揮工人嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底和施工規(guī)范嚴(yán)格施工。
(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗(yàn)收幾步驟進(jìn)行,上一道工序完成驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下一道工序施工。
第六條:雙方責(zé)任及工作:
(二)、甲方工作:
1、為施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系。
2、甲方施工員對工程進(jìn)度,施工步驟進(jìn)行安排,指導(dǎo)乙方施工,并對質(zhì)量安全工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。
(二)、乙方工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行合同中對工程工期、質(zhì)量安全的要求,服從施工員及現(xiàn)場管理人員的安排,嚴(yán)格按照施工圖、交底記要和國家現(xiàn)行施工規(guī)范進(jìn)行施工。
2、加強(qiáng)對工人的管理,教育工人遵紀(jì)守法,加強(qiáng)安全、防火、防盜意識。嚴(yán)格要求工人按照建筑工人安全技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行施工作業(yè),做好自檢工作。
3、組織工人文明施工,加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理,不允許工人打架罵人,做到工完場清。
第七條:工程質(zhì)量驗(yàn)收
1、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、因乙方造成的質(zhì)量問題而返工,由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任并承擔(dān)其材料及人工費(fèi),并接受罰款。如無法保證工程質(zhì)量進(jìn)度,甲方有權(quán)單方面終止本合同,所完成的部分分項(xiàng)工程經(jīng)驗(yàn)收合格后按已完成金額的60%人工費(fèi)(不加任何費(fèi)用)結(jié)算給乙方,并清退出場。
第八條:人工費(fèi)支付
本分項(xiàng)工程無進(jìn)度款,待工程完工驗(yàn)收合格后一次性付清。
第九條:安全責(zé)任:
在分項(xiàng)工程單價(jià)中10%作為安全設(shè)施費(fèi)和管理費(fèi)。另簽定安全責(zé)任書,具有同等法律效力。
第十條:其他約定:
1、合同期內(nèi)乙方借故中途停工或退場,甲方有權(quán)拒付人工費(fèi),乙方所聘工人的工資由簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)支付。并同時(shí)承擔(dān)給甲方該分項(xiàng)工程總造價(jià)15%的違約金,由此給甲方造成的其它經(jīng)濟(jì)損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機(jī)具、用具由乙方自行解決,在甲方借用的設(shè)備在施工期間應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。如有損壞照價(jià)賠償或支付修理費(fèi)。
3、嚴(yán)禁將所承包的分部分項(xiàng)工程分包給他人,否則甲方有權(quán)單方終止合同,所完成的部分分項(xiàng)工程經(jīng)驗(yàn)收合格后按已完成量的60%人工費(fèi)(不加任何費(fèi)用)結(jié)算給乙方,并清退出場。
4、乙方如因工人素質(zhì)低、技術(shù)差等原因達(dá)不到質(zhì)量、工期及文明施工等要求,以及有違法亂紀(jì)行為等,造成所有損失由乙方簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)。
5、甲方為乙方提供食宿條件,如乙方人員損失甲方公物,應(yīng)照價(jià)賠償。
6、由于乙方原因無故停工,每次處罰款20xx元以上。
第十一條 其它:
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件,具有同等法律效力,應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
2、未盡事宜,由雙方協(xié)商,形成新的合同條款,雙方共同遵照執(zhí)行。
3、本合同一式叁份,甲方執(zhí)倆份,乙方執(zhí)壹份,具同等法律效力,雙方簽字后生效,工程竣工驗(yàn)收合格,結(jié)清尾款,自然失效,
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同13
發(fā)包人(全稱):_______________________
承包人(全稱):_______________________
為保證_______________________(工程名稱)在合理使用期限內(nèi)正常使用,發(fā)包人承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
根據(jù)本工程修繕和裝修的項(xiàng)目,雙方約定具體質(zhì)量保修范圍及內(nèi)容如下:_______________
二、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程實(shí)際竣工驗(yàn)收合格之日算起,分單項(xiàng)竣工驗(yàn)收助工程,按單項(xiàng)工程分別計(jì)算質(zhì)量保修期。
雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例)及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本修繕及裝修工程約定質(zhì)量保修期如下:
1、土建結(jié)構(gòu)修繕工程為:________年;
2、房屋防水修繕工程為:________年;
3、裝修工程為:________年;
4、電氣管線、上下水管線修繕工程為:________年;
5、供熱及供冷為:________個(gè)采暖期及供冷期;
6、室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為:________年;
7、其他約定:________________________________________
三、質(zhì)量保修責(zé)任
1、承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任,但不負(fù)責(zé)原房屋建筑的保修責(zé)任。
2、屬于保修范圍和內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理,發(fā)包人可委托其他人員修理。
3、發(fā)生緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水等),承包人接到事故通知后,應(yīng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場檢修。
4、對涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題,應(yīng)當(dāng)參照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,立即向有關(guān)主管部門報(bào)告,采取安全防范措施;由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計(jì)單位提出保修方案,承包人實(shí)施保修。
5、質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗(yàn)收。
四、保修費(fèi)用
保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
五、其他
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項(xiàng):______________________
本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件,由施工合同發(fā)包人承包人在竣工驗(yàn)收前雙方共同簽署,其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人:(公章)___________承包人:(公章)___________
法定代表人:(簽字)_______法定代表人:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)_______委托代理人:(簽字)_______
_________年______月______日__________年_______月____日
建筑工程施工合同14
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保 ,需 ,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項(xiàng)協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、工程施工范圍及技術(shù)要求:詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價(jià):本工程預(yù)算價(jià)為萬元
元整)(詳見工程預(yù)算書)。
五、承包方式:包工包料。
六、結(jié)算方式:本工程結(jié)算時(shí)委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)結(jié)算審核下浮率為 ,工程量按實(shí)計(jì)算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際發(fā)生工程量計(jì)算,信息價(jià)、勞保費(fèi)用、定額套用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗(yàn)收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價(jià)的90%, 余款10%作為保修金,待保修期滿后一個(gè)月內(nèi)付清。
八、工程工期
工期總?cè)諝v天數(shù)為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進(jìn)行施工,按時(shí)保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護(hù)措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責(zé)任及措施費(fèi)用概由乙方負(fù)責(zé)。
十、其它事項(xiàng)
1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報(bào)甲方審批后方可進(jìn)行驗(yàn)收。
4、驗(yàn)收時(shí),若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個(gè)月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進(jìn)場修復(fù),視為自動(dòng)放棄保修金,由甲方委托它方維修。
6、
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。 附件:施工圖紙及工程預(yù)算書
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
建筑工程施工合同15
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,乙方承包修建甲方_________改造___附屬工程的有關(guān)事宜,達(dá)成以下合同:
一、 工作內(nèi)容
宣傳欄、教學(xué)樓內(nèi)墻刮瓷粉, 刷乳膠漆, 外墻刮膩?zhàn)臃? 刷外墻涂料, 挖排水溝土方, 現(xiàn)澆混凝土散水排水溝, 花池等各項(xiàng)工作內(nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、 工程價(jià)款與支付方式
1. 工程價(jià)款:宣傳欄單價(jià)_________元。辦公區(qū)域改造單價(jià)____元。合計(jì)_____元。
2. 該建筑工程為包工包料承包方式,機(jī)械設(shè)備、水泥、砂、磚、工具、水、電、保險(xiǎn)費(fèi)、雜費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方自己負(fù)責(zé)。
3. 工程結(jié)算以財(cái)政局評審中心評審價(jià),工程款由乙方墊資,竣工驗(yàn)收合格, 甲方一次性付清乙方工程款.
三、 材料與施工組織
1. 磚、砂、水泥等材料由乙方自行采購運(yùn)至施工地點(diǎn)。
2. 機(jī)械設(shè)備、工具、人員:乙方自行組織機(jī)械設(shè)備、工具和施工人員,并保證滿足甲方的工程進(jìn)度要求。
3. 組織協(xié)調(diào):乙方積極組織協(xié)調(diào)所需材料、車輛、人員和與項(xiàng)目部管理人員的配合。
四、 甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利
1. 甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。
2. 甲方監(jiān)督乙方工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度,乙方服務(wù)甲方的管理。
3. 工程質(zhì)量:乙方嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責(zé)令其返工,直到符合要求為止。
4. 乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任內(nèi),乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù),甲方從工程款中扣除。
5. 工程安全:乙方自行負(fù)責(zé)施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6. 工程進(jìn)度:乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求,組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。
7. 治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理?xiàng)l例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當(dāng)方式解決。
8. 凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。
五、 其它
1. 本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2. 本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗(yàn)收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成,乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3. 合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑工程施工合同11-16
建筑工程施工合同10-21
建筑裝飾工程施工合同10-27
建筑裝飾工程施工合同11-15
建筑裝飾工程施工合同04-21
建筑裝飾工程施工合同12-09
建筑工程施工合同10-19
建筑工程施工合同范文09-15
建筑工程施工合同的范文04-02
建筑工程施工勞務(wù)合同11-30