- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
承攬加工合同通用15篇
隨著法治精神地不斷發揚,人們愈發重視合同,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。相信很多朋友都對擬合同感到非?鄲腊,以下是小編幫大家整理的承攬加工合同,希望能夠幫助到大家。
承攬加工合同1
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,本著平等、自愿、誠實信用的原則,經雙方充分協商一致,訂立本合同,并依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工范圍
2.1本工程構件共計 / 件,含鋼量約計 噸,材質為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內 。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,執行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條:質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產,并保證所生產的構件質量符合上述規范的要求;
4.3所加工的鋼構件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:鋼構件出廠前3日,由承攬方通知定作方,定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收,驗收合格后方可出廠,如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨,則承攬方視為此批發貨構件已通過定作方驗收,且驗收合格,進行發貨;
5.2結算方式:鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢,并雙方簽章確認;雙方審核結算時,結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后,在14天期限內不予答復,則視為定作方完全認可承攬方提供的結算文件,雙方按照此結算文件進行剩余款項的支付等工作。
第六條:運輸方式
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發現有異議時,必須經過定作方簽字認可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責,由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時,設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發生沖突,以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的`違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規定期限領取定作物的,定作方應按每超期一天,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方,變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額x定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜,經雙方協商解決。
第十條: 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
承攬加工合同2
定作方:
合同編號:
承攬方:
簽訂日期:
定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協商,達成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質量要求:
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊,下料后再提出原料質量問題的,造成定作方損失的,承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的,應保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的'定作物或項目,在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間: 。
2、交貨地點:定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔:運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間:
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方:
蓋章:
簽約人:
職務:
電話號碼:
已方:
蓋章:
簽約人:
職務:
電話號碼:
時間: 年 月 日
承攬加工合同3
定制人:_________
承攬方:_________
一、定制(加工)產品名稱、數量、金額、供貨時間及數量:
產品名稱:_________
規格:_________
單位:_________
數量:_________
單價:_________
金額:_________
二、材料的提供:由承攬方包工包料,產品價格包括原材料的`價格及加工費。
三、交貨地點:_________方式:_________付款條件:款到發貨
四、其他要求:合同以傳真件確認為準。
五、本合同經雙方或代理人簽章后生效,雙方也可通過信件和數據電文等方式簽訂合同。
六、違約責任:承攬方、定制方違反合同約定的,應依本合同的約定承擔責任。合同沒有約定的,應依《民法典》的規定承擔責任。
定制方:_________承攬方:_________
聯系人:_________聯系人:_________
電話:_________電話:_________
地址:_________地址:_________
承攬加工合同4
定做方:
地址:
電話:
法定代表人:
承攬方:
地址:
電話:____________
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1 本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1 定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協商。
三、加工成品質量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
3.2 承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量_____套以上,特殊產品,指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協商交貨期。
4.3 定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1 定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
5.2 產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
6.1 (用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2 (用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙提供辦法
7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2 定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4 由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發生變更的,承攬方應及時通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產品的'檢測報告,以及國家和行業強制要求的報告。
9.3 每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4 定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1 交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
10.2 交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6 承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9 上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產品時使用。
13.10 應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后,上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
13.11 承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12 在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1 未按合同規定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3 未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5 未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6 不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
14.7 異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養費。
14.8 實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10 未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12 承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1 本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
16.2 如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發生糾紛,雙方應協商解決,協商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
承攬加工合同5
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
項目:
產品名稱:
規格單位:
數量單價(元):
總價(元):
交貨日期:
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。
2.質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:_________________
_________年________月______日
承攬加工合同6
委托方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:________________
項目產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
年 月 日
承攬加工合同7
訂立合同雙方:
承攬方:_________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工木門油漆,經雙方充分協商特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工產品:
品名、規格、單位、數量等見清單
第二條加工成品質量要求:按定作方的工藝要求制作,(門厚45mm),加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據。
第三條技術資料,樣塊提供辦法:
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的樣塊或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。2,承攬方對于承攬的工作,定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
第四條合同總價為小寫¥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付¥40500.00,大寫肆萬零伍佰元整,安裝完畢,如油漆沒有質量問題,驗收合格后支付余款¥2190.00,大寫貳仟壹佰玖拾元整!
附:產品明細表
產品及價目明細表
名稱
單位
數量
單價
總額
備注
子母門和對開門
套
40
480
19200
單開門
套
81
290
23490
合計
42690
第五條驗收標準和方法:
按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第六條提貨的時間和地點:
提定作物期限應當20xx年4月16日提貨,按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期提定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2,提定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的.途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第七條包裝要求:里面用保護膜包裝,外面用紙皮包裝!
第八條違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金,為總金額的5%;
5、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
本合同自20xx年月日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式貳份,雙方各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
_____年_______月______日簽訂
承攬加工合同8
甲方:___________
乙方:___________
乙方為甲方加工零件一批。
經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守:
第一條:加工成品質量要求:
一、甲方提供圖紙和質量要求。
二、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:份,由甲方于___________年___________月___________日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:元。(乙方附明細清單)
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準,數量以合同規定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:___________年___________月___________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。由甲方自行提貨。
第六條:乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款;甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第七條:結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳。
第八條:乙方的違約責任
一、乙方如未按合同規定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。
二、乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:元(大寫:,期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三、乙方不能交付加工件的',應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任
一、甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二、甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三、甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四、甲方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向乙方償付違約金。
第十條:不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償
第十一條:本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份,甲乙雙方各執一份。
甲方:___________(蓋章)
乙方:___________(蓋章)
代表人:___________
代表人:___________
地址:___________
地址:___________
電話:___________
電話:___________
開戶銀行:___________
開戶銀行:___________
帳號:___________
帳號:___________
___________年___________月___________日
承攬加工合同9
原告:_________________張__________,男,19__________年__________月__________日生,__________省__________市__________鎮__________村__________街__________號,系__________市__________汽車車身修理店業主。
被告:_________________市__________貿易有限公司法定代表人:_________________王__________
住所地:_________________市__________鎮__________路請求事項:_________________
1依法判決被告向原先支付車廂款計人民幣64171元。
2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標準向原告支付逾期付款滯納金(暫計至___年___月___日)計人民幣9587.15元;
3本案所有訴訟費用由被告承擔。事實和理由:_________________
原告與被告經常有業務往來。被告多次向原告訂做汽車車廂,原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂,約定付款時間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經原告多次催收,被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日,原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后,被告尚欠原告車廂款計人民幣64171元。后來,原告多次繼續向被告催收,被告均無故推諉不支付至今。綜上所述,原告認為,原告與被告是合法有效的加工承攬合同關系。原告已經如約交付被告定做的'車廂給被告,被告理應及時依約付款。但是,被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴重損害了原告的合法權益。為了維護原告的合法權益。根據我國有關法律的相關規定,特向法院提起訴訟,請求法院依法判決。
此致
__________市人民法院
具狀人:_________________
_____年____月____日
承攬加工合同10
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,
以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求:__________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:________________________
日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料,圖紙提供辦法:__________________________________
第五條價款或酬金:______________________________________________
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
第七條交貨的時間和地點:____________________________________
定作物期限應當按照合同規定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:______________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:______________________________________
第十條結算方式及期限:__________________________________________
第十一條其他:__________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;
不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;
經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的'損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;
以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%或酬金總額的_____%違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%違約金。
三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;
變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;
協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
合同副本一式____份,交__
_____各留存一份。
定作方:____________________
代表人:____________________
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________
代表人:__________________________
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
承攬加工合同11
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯系電話:
為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協商一致,根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。
第一條定作物名稱、數量、規格、質量、價款
1、防盜門名稱___________,
2、規格___________,
3、單位___________,
4、數量___________,
5、單價(元/M2)___________。
注:以實際安裝樘數結算,面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場;
2、本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;
3、材質標準:
4、乙方產品必須附有產品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍:
2、工程地點:
第四條合同價款的計算、結算、支付方式
1、計算方法:面積以現場實際測量面積為準。
2、本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
3、付款方式:安裝完畢經驗收合格付總價款的95%,余5%作為質量保證金,待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計:以實結算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現場實測。
2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。
3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字后方可制作生產
4、乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
5、為了保證工程的.進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:
(1)按施工準備規定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;
(2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質量標準和驗收辦法
1、本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監督和整改。
3、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站,一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計單位簽證后實施,所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條質量保修工程竣工并經驗收合格后,乙方按規定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用,甲方全額退還質保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作,高空作業配安全帶,進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發現,甲方有權隨時解除本合同。
第十一條違約責任
1、工程質量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發生爭議,應當首先通過友好協商解決。如協商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協商一致后訂立補充協議處理,補充協議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
承攬加工合同12
合同編號:________________
發包方:________________縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方:________________(以下簡稱乙方)
根據《_____________》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。最終標的以________縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣________元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規格型號:高_________ ________年________月________日前全部交貨。
、凇⒔回浀攸c:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、邸b運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書架安裝及驗收與售后服務
、、乙方對制作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
、、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第五條:結算方式、期限及安裝費用
、佟⒓、乙雙方簽訂的合同生效后5日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
、、乙方交貨后5日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后5日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
④、剩余的合同標的額0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第六條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的.違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。
第七條:乙方違約責任
、、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、佟⒁蚵男斜竞贤l生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交________委員會________;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第九條:附則
、佟⒈竞贤皇剿姆,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、凇⒑贤瑘绦羞^程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發包方(全稱)(蓋章):________________承包方(全稱)(蓋章):________________
法定代表人:________________法定代表人:________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
經辦人:________________經辦人:________________
單位地址:________________單位地址:________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
賬號:________________賬號:________________
電話:________________電話:________________
傳真:________________傳真:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
_______年_______月_______日
承攬加工合同13
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的.違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業所
帳號:
乙方:××縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行
帳號:
年月日
承攬加工合同14
買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。
一、買賣合同與承攬合同的區分標準。
法律之所以區分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定,原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。首先,從實體法即《合同法》的規定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區別:比如合同法規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制,則不
論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規定,是為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制
度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地,以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。
由此可見,二者的區別關鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對生產過程的控制和監督;如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權,而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。
二、其他具體區別:
1、買賣合同以轉移所有權為目的,出賣人的'主要義務是轉移標的物的所有權;承攬合同以完成一定工作為目的,轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。
2、在買賣合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。
3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物;承攬合同中
的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。
4、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。
5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當事人并無此權利。
6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。
因此,實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制,如果沒有體現對生產過程的控制,應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。
承攬加工合同15
訂立條約兩邊:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方托付承攬方加工________________,經兩邊充沛商議,特訂立本條約,以便配合遵照。
第一條加工制品:
品
名規
格單
位數
量備
注
第二條加工制品品質請求:
加工定作物品,需求封存樣品的,應該由兩邊代表背后封簽,并妥為保管,作為驗收的根據
第三條原材料的供應設施及規格,數目,品質:
1,用承攬方質料實現事情的,承攬方必需按照條約劃定原材料,并接收定作方檢討。承攬方瞞哄原材料的缺點或許應用不符合條約劃定的原材料而影響定作物的品質時,定作方有權請求重作,修繕,縮小價款或退貨。
。,用定作方原材料實現事情的,條約應該明確劃定原材料的損耗定額。定作方應按條約劃定的時候,數目,品質,規格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按條約劃定實時檢討,不符合請求的,應立即關照定作方更調或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得私自改換,對修繕的物品不得掉包零部件。
。,原材料等物品交(提)日期計較,參照第七條劃定施行。
第四條手藝材料,圖紙供應設施:
。,承攬方在按照定作方的請求舉行事情時期,發明供應的圖紙或手藝請求不合理,應該實時關照定作方;定作方應當在劃定的時間內答復,提出修正看法。承攬方在劃定的時間內未失掉回覆,有權休止事情,并實時關照定作方,是以造成的喪失,由定作方補償。
。,承攬方關于承攬的事情,假如定作方請求失密,應該嚴峻遵照,未經定作方許可不得留存手藝材料和復制品。
3,定作方應該按劃定日期供應手藝材料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,根據國度或主管部分的劃定施行,沒有劃定的由當事人兩邊約定。
第六條驗收規范和要領:
。,根據條約劃定的品質請求,圖紙和樣品作為驗收規范。
。玻ㄗ鞣綉摪礂l約劃定的刻日驗收承攬方所實現的事情。驗收前承攬方應該向定作方提交必須的手藝材料和無關品質證實。對短時間檢討難以發明品質缺點的定作物或項目,應該由兩邊商議,在條約中劃定保障刻日。保障期限內產生題目,除定作方應用或保存欠妥等原于是造成品質題目的之外,由承攬方擔任修復或退換。
3,當事人兩邊對承攬的定作物和項目品質在檢討中產生爭議時,可由法定品質監視檢討機構供應檢討證實。
第七條交(提)貨的時候和地址:
。,交(提)定作物刻日應該根據條約劃定執行。任何一方請求提早或延期交(提)定作物,應當在事前與對方殺青和談,并按和談施行。
。,交(提)定作物日期的計較:承攬方自備運輸對象送交定作物的,以定作方接受的戳記日期為準;托付運輸部分運輸的,以發運定作物時承運部分簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方關照的提取日期為準,但承攬方在收回提取定作物的關照中,必需留給定作方以需要的途中時候;兩邊還有商定的,按商定的`要領計較。
第八條包裝請求及用度擔負:____________________________________________________
第九條運輸設施及用度擔負:____________________________________________________
第十條結算體式格局及刻日:____________________________________________________
第十一條其余:
如:
1.依據國度無關劃定,定作方可向承攬方托付定金。定金數額由兩邊商議肯定。定作方不執行條約的,無權要求返還定金。承攬方不執行條約的,應該雙倍返還定金。
。玻罁䥽葻o關劃定,經當事人兩邊商定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不執行條約的,除負擔守約義務外,必需如數返還預付款。定作方不執行條約的,能夠把預付款抵作守約金和賠償金;有余款的能夠要求返還。等等。
第十二條承攬方的守約義務:
一,未按條約劃定的品質托付定作物或實現事情,定作方批準應用的,應該按質講價;不同意應用的,應該擔任修整或更調,并負擔過期托付的義務;經由修整或更調后,仍不吻合條約劃定的,定作方有權拒收,由此造成的喪失由承攬方補償。
二,托付定作物或實現事情的數目少于條約劃定,定作方依然需求的,應該照數補齊,補交部份按過期托付處置;少交部份定作方再也不需求的,有權解除條約,是以造成的喪失由承攬方補償。
三,未按條約劃定包裝定作物,需返修或從新包裝的,應該擔任返修或從新包裝,并負擔因此而領取的用度。定作方不請求返修或從新包裝而請求補償喪失的,承攬方應該償付定作方該不合格包裝物低于及格包裝物的代價部份。因包裝不符條約劃定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方補償喪失。
四,過期托付定作物,應該向定作方償付違約金________元;(條約中無詳細劃定的,應該對比國民銀行無關延期付款的劃定,按過期托付部份的價款總額計較,向定作方償付違約金)以酬金計較的,每過期一天,按過期托付部份的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方批準,提早托付定作物,定作方有權拒收。
五,不克不及托付定作物或不克不及實現事情的,應該償付不克不及托付定作物或不克不及實現事情部份價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地托付的定作物不符合條約劃定,暫由定作方代保存時,應該償付定作方實踐領取的保存,保養費。
七,實施代運或送貨的定作物,錯發抵達地址或接受單元(人),除按條約劃定擔任運到指定地址或接受單元(人)外,并負擔是以多付的運雜費和過期托付定作物的義務。
八,因為保存不善以致定作方供應的原材料、設置裝備擺設、包裝物及別的物品毀損、滅失的、應該償付定作方是以造成的喪失。
九,未按條約劃定的設施和刻日對定作方供應的原材料舉行檢討,或經檢討發明原材料不符合請求而未按條約劃定的刻日關照定作方更調,補齊的,由承攬方對事情品質,數目負擔義務。
十,私自更調定作方供應的原材料或修繕物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應補償定作方是以造成的喪失。如定作方請求重作或從新修繕,應該按定作方請求辦理,并負擔過期托付的義務。
第十三條定作方的守約義務:
一,半途變更定作物的數目、規格、品質或設想等,應該補償承攬方是以造成的喪失。
二,半途廢除條約,屬承攬方供應原材料的,償付承攬方的未執行部份價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應原材料的,償付承攬方以未執行部份酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按條約劃定的時候和請求向承攬方供應原材料、手藝材料、包裝物等或未完成需要的輔佐工作和預備事情,承攬方有權解除條約,定作方應該補償承攬方因此而造成的喪失;承攬方不要求解除條約的,除托付定作物的日期得以順延外,定作方應該償付承攬方歇工待料的喪失。
四,跨越條約劃定刻日支付定作物的,除按本條第五款劃定償付違約金外,還應該負擔承攬方實踐領取的保存、保養費。定作方跨越支付刻日六個月不支付定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除待遇、保存、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于待遇、保存、頤養費時,定作方還應賠償缺乏部份;如定作物不克不及變賣,應該補償承攬方的喪失。
五,跨越條約劃定日期付款,應該對比國民銀行無關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計較的,每過期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無端謝絕接受定作物,應該補償承攬方是以造成的喪失及運輸部分的罰款。
七,變換托付定作物地址或接受單元(人),負擔因此而多付出的用度。
第十四條弗成抗力:在條約劃定的執行期限內,因為弗成抗力以致定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在獲得正當證明后,可免予負擔守約義務,但應該采用踴躍步伐,盡可能縮小喪失,如在條約劃定的執行刻日之外產生的,不得罷黜義務;在定作方拖延接收或無端拒收時期產生應該負擔義務補償承攬方由此造成喪失。
第十五膠葛處置:加工承攬條約產生膠葛時,當事人兩邊商議解決商議不成時任何一方可向條約治理構造請求調處,仲裁能夠間接向人民法院告狀。
本合同見效條約執行終了生效。本合同施行時期兩邊不得隨便變換和解除條約條約若有未盡事宜,應由兩邊配合商議,作出增補劃定增補劃定與本合同擁有一致效能。
本合同本來一式二份,定作方和承攬方各執一條約正本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證構造或公證構造)各留存一份蓋印)
甲方:
乙方:
日期:
【承攬加工合同】相關文章:
承攬加工合同10-19
加工承攬合同10-01
承攬加工合同【精選】07-18
加工承攬合同10-31
承攬加工合同10-15
加工承攬協議09-15
服裝加工承攬合同12-06
產品加工承攬合同12-13
加工承攬合同【精】01-25
加工承攬合同【薦】01-24