承攬加工合同

承攬加工合同(合集15篇)

　　隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編精心整理的承攬加工合同，希望對大家有所幫助。

承攬加工合同1

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工木門油漆，經雙方充分協商特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工產品：

　　品名、規格、單位、數量等見清單

　　第二條加工成品質量要求：按定作方的工藝要求制作，（門厚45mm），加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。

　　第三條技術資料，樣塊提供辦法：

　　承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的樣塊或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應及時回復，提出修改意見。2，承攬方對于承攬的工作，定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　第四條合同總價為小寫￥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付￥40500.00，大寫肆萬零伍佰元整，安裝完畢，如油漆沒有質量問題，驗收合格后支付余款￥2190.00，大寫貳仟壹佰玖拾元整！

　　附：產品明細表

　　產品及價目明細表

　　名稱

　　單位

　　數量

　　單價

　　總額

　　備注

　　子母門和對開門

　　套

　　40

　　480

　　19200

　　單開門

　　套

　　81

　　290

　　23490

　　合計

　　42690

　　第五條驗收標準和方法：

　　按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第六條提貨的時間和地點：

　　提定作物期限應當20xx年4月16日提貨，按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，提定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的.，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第七條包裝要求：里面用保護膜包裝，外面用紙皮包裝！

　　第八條違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金，為總金額的5％；

　　5、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　本合同自20xx年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式貳份，雙方各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　_____年_______月______日簽訂

承攬加工合同2

　　合同編號：_______________

　　甲方(定作方)：__________公司

　　乙方(承攬方)：__________

　　鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產品;乙方系專業產品生產商。根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

　　第一條 定作物情況：

　　1.1 品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 )

　　1.2 規格：(應寫明定作物具體的規格型號，技術要求復雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，并將技術圖紙作為合同附件)

　　1.3 數量：(具體寫明定作物的數量，并注明單位 )

　　1.4 備注：(如無內容，在空格處劃線)

　　第二條 合同價款

　　2.1 合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)

　　2.2 付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制)

　　2.3 付款時間：(寫明年、月、日)

　　第三條 加工成品質量要求及技術標準：

　　3.1 質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱)

　　3.2 技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

　　3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：(注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二)

　　4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料。

　　4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

　　第五條 技術資料、圖紙的提供和保密

　　5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。

　　5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

　　5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何

　　第三人意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何

　　第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

　　第六條 驗收標準和方法

　　6.1 驗收標準：(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

　　6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

　　6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)

　　6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)

　　6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后____日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。

　　6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

　　第七條 交(提)定作物的時間和地點

　　7.1 雙方約定由甲方自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時間： (寫明年、月、日)

　　7.1.2 自提定作物的地點： (寫明詳細地址不可省略)

　　7.2 雙方約定由乙方送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.2.2 送交定作物的地點： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　8.1 包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

　　8.2 費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔 )

　　第九條 運輸方式及費用負擔

　　9.1 定作物的運輸方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

　　9.2 運輸費用由 (如無內容，在空格處劃線)承擔。

　　第十條 定作物的'保修

　　10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止 )

　　10.2 在保修期內乙方提供保修服務。

　　第十一條 定金及預付款

　　11.1 甲方向乙方交付定金的數額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.2 甲方向乙方交付定金的時間：(寫明年、月、日)

　　11.3 甲方向乙方交付預付款的數額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.4 甲方向乙方交付預付款的時間：(寫明年、月、日)

　　第十二條 乙方的違約責任：

　　12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔 元每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

　　12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金。延期交貨超過____日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

　　12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 甲方的違約責任：

　　13.1 超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

　　13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

　　13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

　　13.4 其它違約責任： (如無內容，在空格處劃線)

　　第十四條 爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者

　　二)種方式解決：

　　一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。

　　二)向(根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其

　　一)人民法院起訴。

　　第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點，如：________區)

　　第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式_____份，雙方各執_____份。

　　甲方(章)：__________乙方(章)：__________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　委托代理人：_________委托代理人：__________

　　地址：_______________地址：_______________

　　電話：_______________電話：_______________

承攬加工合同3

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《_____》的有關規定，本著平等互利、協商一致的`原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備注

　　1 鋼質防火門 甲級

　　2 乙級

　　3 丙級

　　合計：（樘）?O_________元/?O=元。

　　114樘/363.06?O

　　金額（大寫）： （不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：

　　根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：

　　工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　（略）

　　九、違約責任

　　1、按《_____》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　代理人：

　　代理人：

　　電話：

　　電話：

　　年 月 日

　　年 月 日

承攬加工合同4

　　承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間地點

　　檢驗標準與方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　_________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的`，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　地址：_______________________ 地址：_______________________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________

承攬加工合同5

　　甲方：____________(定做方)

　　乙方(承攬方)____________

　　加工_________，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的`權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　二、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m)的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期：

　　20___年___月___日起至20___年___月___日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　____年____月____日

承攬加工合同6

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　乙方為甲方加工零件一批。

　　經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守：

　　第一條：加工成品質量要求：

　　一、甲方提供圖紙和質量要求。

　　二、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

　　第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于___________年___________月___________日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。

　　第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）

　　第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規定為標準。

　　第五條：交貨的時間和地點：___________年___________月___________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。由甲方自行提貨。

　　第六條：乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款；甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳。

　　第八條：乙方的違約責任

　　一、乙方如未按合同規定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。

　　二、乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫：，期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

　　三、乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。

　　第九條：甲方的違約責任

　　一、甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的'損失。

　　二、甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。

　　三、甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

　　四、甲方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向乙方償付違約金。

　　第十條：不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償

　　第十一條：本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同一式份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：___________（蓋章）

　　乙方：___________（蓋章）

　　代表人：___________

　　代表人：___________

　　地址：___________

　　地址：___________

　　電話：___________

　　電話：___________

　　開戶銀行：___________

　　開戶銀行：___________

　　帳號：___________

　　帳號：___________

　　___________年___________月___________日

承攬加工合同7

　　地址：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　委托方：______________

　　受托方：____________

　　公司簽訂地點：_______________

　　簽訂時間：____________

　　標的、數量、價款：____________

　　1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2.質量要求：應提供蓋有鮮章的'出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

　　5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據《_____》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委托方：____________公司受托方：

　　法人代表：____________ 法人代表：____________

　　委托代表：____________ 委托代表：____________

　　傳真：____________ 傳真：____________

　　電話：____________ 電話：____________

　　開戶銀行：____________ 開戶銀行：___________

　　帳號：____________ 帳號：____________

　　地址：_____________ 地址：____________

承攬加工合同8

　　委托方：_________紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

　　1.加工的`項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：____________________。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

承攬加工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設施工事項協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程

　　工程地點：華同公司

　　工程內容：彩板房主體，外墻，內部截斷，室內外門窗

　　二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現場。

　　三、承包工程價格及面積

　　1、工程面積約為400平方米，最后結算按照實際面積結算，實際面積以東南西北墻體邊緣計算；

　　2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。

　　四、協議工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總工作日歷天數10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內完工。

　　五、工程質量標準：符合安全標準。

　　六、甲方必須保證施工場地路通、電通。

　　七、乙方必須按協議所設計施工，保證工程質量，按期完工。

　　八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規范施工，若發生工傷事故一切責任由乙方自負。

　　九、結算方式：工程驗收合格后，工程量按實際完工的`面積結算，一次付清。

　　十、付款方式

　　1．簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。

　　2．余款完工驗收后付清，不得拖欠。

　　十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災害不屬保修范圍。

　　十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰；

　　十三、本協議一式兩份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　電話：電話：

　　簽定日期：20xx年xx月xx日簽定日期：20xx年xx月xx日

承攬加工合同10

　　合同編號：________

　　訂立合同雙方：________

　　定作人：___________（以下簡稱甲方）

　　定作人法定代表（負責）人：_______ 簽約人：________

　　定作人承辦單位：______聯絡人：_______聯系電話：_______

　　定作人機構地址：_________傳真電話：_______

　　承攬人：______（以下簡稱乙方）

　　承攬人法定代表（負責）人：________簽約人：________

　　承攬人營業執照：_________生產報刊亭許可證明：________

　　承攬人機構地址：________聯系人：______聯系電話：________

　　銀行開戶許可證：________ 開戶行：______帳戶：_______

　　根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：XX萬元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于XX平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于XXmm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于XX%，使用XXmm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　　①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗.

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①、交貨時間：乙方必須保證在XX年XX月XX日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

　　②、經乙方安裝的.報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在XX日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除XX％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

　　③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，XX年內免費進行保修，超過XX年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

　　④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。

　　②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。

　　④、剩余的合同標的額5％（XX元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額XX‰的違約金；

　　②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付XX ‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

　　③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第XX種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：__________ 乙方：_________

　　簽約人：_________ 簽約人：_______

　　簽約地點：____________ 簽約地點：____________

　　簽約日期：____年____月____日 簽約日期：____年____月____日

承攬加工合同11

　　承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　品名：____規格（長，寬，高）：____單位：cm數量：____備注：____

　　玻璃柜臺：1304090件；塑料臺面柜臺：18010095件

　　其中不帶抽屜：10件

　　玻璃臺面柜臺：18010095件

　　棉布貨架：18040200件

　　大百貨電器貨架：18080200件

　　小百貨貨架：18050200件

　　第二條加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的`違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　日期：___________

承攬加工合同12

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。

　　定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;

　　定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

　　保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：

　　1.交定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數額由雙方協商確定。

　　定作方不履行合同的，無權請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的'損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;

　　協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

　　合同副本一式 _________份，交_________各留存一份。

　　定作方：_________承攬方：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話：_________電話：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承攬加工合同13

　　甲方（定作方）：______

　　乙方（承攬方）：______

　　根據《_____》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_______。

　　2、制作內容

　　（1）主鋼構：由定作方提供鋼板材質：_______。系列：_______。噸位：_______。單價約_______元（大寫：_______）。

　　（2）次鋼構材質：_______。系列：_______。噸位：_______。單價約_______元（大寫：_______）。

　　（3）其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為______元，（大寫______）（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂當日甲方付______元，（大寫______）給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　（1）檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　（2）其他檢測項目：______。

　　（3）試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：_______年_______月_______日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的`構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《_____》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方（蓋章）：______

　　乙方（蓋章）：______

　　法定代表人：______

　　法定代表人：______

　　委托代理人：______

　　委托代理人：______

　　_______年_______月_______日

　　_______年_______月_______日

承攬加工合同14

　　合同編號：______________

　　甲方：___________________（承攬方）

　　乙方：___________________（定做方）

　　為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據《合同法》的有關規定，經協商一致，就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協議，共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　品名：_________________________________________

　　規格：_________________________________________

　　數量：_________________________________________

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法

　　1．甲方必須依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2．乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。

　　3．交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1．甲方在進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。

　　2．甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。

　　第五條 價教或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商解決。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1．按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由甲方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1．交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。

　　2．甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　___________________________________________________________________

　　第九條運輸方式及費用負擔

　　_____________________________________________________________________

　　第十條 結算方法及期限

　　_____________________________________________________________________

　　第十一條 其他約定

　　_____________________________________________________________________

　　第十二條 甲方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期違約責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。

　　三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔應此而支付的`費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

　　五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養費。

　　七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。

　　八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的，由甲方對工作質量、數量承擔責任。

　　九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 乙方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，并歸還甲方預付的全部工程款。

　　三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。

　　五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第十五條 糾紛的處理

　　甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決；協商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：

　　1．由________仲裁委員會仲裁；

　　2．向________人民法院起訴。

　　第十六條 其他事項

　　1．本合同經甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后，甲、乙雙方應嚴格履行。

　　2．遇有本合同未盡事宜，由甲、己雙方通過協商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。

　　3．本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。

　　甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）

　　法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）

　　電話：____________________ 電話：_________________________

　　簽約日期：____年___月___日

　　簽約地點：________________

承攬加工合同15

　　原告：某塑料廠

　　被告：某塑料模具廠

　　某塑料廠與某塑料模具廠于1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份，由塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具一套，材料加工費21000元，同年2月底完成。塑料廠并允諾另付塑料模具廠帳外“加快費”3000元。

　　加工承攬合同履行中，塑料廠分別于1985年2月2日和2月13日，將材料加工費21000元全部匯付塑料模具廠。但塑料模具廠4月15日才加工完畢，經驗收，因模具有裂痕，由塑料模具廠另行加工一臺同型模具，5月5日交貨驗收。5月3日塑料廠驗收時，發現塑料模具廠并未做同型模具，僅對原模具進行了部分修補，質量仍不合格。5月13日，雙方再次商訂，由塑料模具廠繼續修理模具，5月底完工驗收，質量為正常使用不低于一年時間，并退還塑料廠加工費4000元。塑料模具廠除按約定退還4000元外，再次誤期于10月7日將模具送至塑料廠。經雙方試車檢驗，模具跑料嚴重，無法正常使用。12月7日雙方商定，由于模具不符合質量要求，塑料模具廠只收取9000元材料費，其余8000元加工費于1986年1月15日前，分兩次退還塑料廠，但至1986年3月26日塑料模具廠尚未退還余款。塑料廠向某區人民法院起訴，要求塑料模具廠退還全部材料及加工費17000元，并給付違約金和經濟損失費35300元。

　　法院審理中認為：塑料模具廠為塑料廠加工制作模具，既未按期完成，又不符合質量要求，已經違約。爾后，雙方雖幾經變更協議，但塑料模具廠終未履行，導致糾紛應負完全責任。另，雙方商議收受帳外“加快費”，違反國家財經紀律，實屬錯誤，應予批評。塑料廠向塑料模具廠索賠應得利潤欠妥當。

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定，進行調解，達成協議如下：

　　1、塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具，因質量不合格，作退貨處理，報廢模具由塑料廠自行處理；

　　2、塑料模具廠退還塑料廠材料、加工費17000元；

　　3、塑料模具廠賠償塑料廠運輸、旅差費用1000元；

　　4、上述二、三兩項合計18000元，由塑料模具廠分4次給付塑料廠：1986年5月給付3000元，1986年6至8月，每月給付5000元。

　　5、塑料廠放棄其它要求。

　　1、本案糾紛發生的責任，完全在于塑料模具廠。《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定：“未按合同規定的質量、數量完成定作方交付的工作，應無償進行修理、補足數量或者酌減報酬”。所以，承攬方塑料模具廠必須退還定作方塑料廠的全部材料、加工費，并且賠償塑料廠的全部運輸、旅差費。

　　2、簽訂經濟合同時，按照《中華人民共和國經濟合同法》第14條規定，一方可以向對方給付定金，合同履行后可以收回或抵作價款。但是，象本案塑料廠在合同簽訂后不久，即付了全部材料、加工費是不妥的'。以致造成事后償還時發生了困難。

　　3、塑料廠為了急于求成，允許另付帳外“加快費”3000元，這是違法的。由于雙方只是口頭協議，事后由于加工質量發生糾紛，并未形成事實。故法院給予批評是完全正確的。

【承攬加工合同】相關文章：

加工承攬合同10-01

承攬加工合同【精選】07-18

加工承攬合同10-31

承攬加工合同10-15

承攬加工合同10-19

加工承攬協議09-15

委托加工承攬合同09-17

加工承攬合同(范本)10-01

承攬加工合同模板11-26

委托承攬加工合同11-14