建筑工程施工合同(15篇)
現今社會公眾的法律意識不斷增強,越來越多的場景和場合需要用到合同,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編幫大家整理的建筑工程施工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
建筑工程施工合同1
甲方:______________
乙方:______________
根據《合同法》的有關規定,在確保施工安全、質量的前提下,將_________工程鋼筋制安工程委托給乙方施工,為明確雙方在履行合同中的責、權、利,現經雙方友好協商,制定本合同,希共同遵守。
一、工程名稱:
____________
二、工程地點:
____________
三、結構模式:
____________框架
四、承包方式:
____________
各幢樓鋼筋制安工程按包工包機械(不包料)由乙方承包施工,乙方自負盈虧,該項目乙方不得轉包或變相轉包,否則甲方有權責令其退場,并賠償甲方的一切損失。
五、承包內容:
按圖紙要求(包括設計變更)在本單位工程砼項目中的鋼筋工種進行全過程制作、安裝、套筒連接、搭接焊、對焊、立焊、場內運輸、固定柱筋、墊塊及除井架外一切機械和工具(包括女兒墻、欄桿、壓頂、過梁、構造柱、水平墻梁、線條等)。
1、負責逐層拉結筋預插鋼筋、電焊拉結筋(包焊機、焊條),此項按每幢每層______元包干。
2、在砼澆筑過程中應派員無償進行看筋、保護。
3、負責每批進場鋼筋的試驗取樣(包括原材、電渣壓力焊、套筒連接、閃光對焊)。
4、負責扎線、搭接電焊、立焊、對焊的焊劑、焊條購買及支付工資等責任,以及套筒連接的所有工作。
5、文明施工:①安全帽自理;②尊師愛徒;③負責材料及工具的堆放整理工作;④保證施工場地的整潔。
六、工程結算:
1、鋼筋制安(包工、包鐵絲、包機械)項目,單價每噸按______元人民幣計取。
2、噸位計算數量按照甲方審核后的鋼筋抽筋數量為準。
3、電渣壓力焊每點______元,套筒連接每個______元,閃光對焊每點______元計取。
4、除套筒連接外,試驗送檢焊點由乙方負責制作,不計結算數量,由甲方負責送檢及送檢費用。
5、以上單價均為一次性包干價,結算時不作任何調整。
七、工期要求:
本鋼筋項目基礎安裝工期為______個日歷天,逐層柱安裝工期為______個日歷天,逐層梁板安裝工期為______個半日歷天,工期的延誤甲方有權對乙方進行經濟處罰,每延誤一天罰款人民幣______元整。
八、質量與驗收
1、組團二各幢樓質量應達到合格以上,因乙方原因工程質量達不到約定的合格質量標準,甲方有權拒付工程款且乙方承擔違約責任。爭取創一幢樓為優質工程,其鋼筋制安一定要達到優質,制安項目為不獎不罰。
2、乙方應認真按照標準,規范和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工,隨時接受甲方代表及委派人員的檢查驗收,并為檢查驗收提供便利條件。如驗收不合格,所產生的返工費用由乙方負責,整改直至合格。如整改造成工期延誤,乙方必須承擔甲方對乙方的經濟處罰,并承擔因返工所造成的原材料損失。
3、甲方代表及委派人員要求返工、修改、承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
4、工程施工中遇到質量問題,乙方在收到通知若不及時整改,甲方將組織有關人員進場整改,費用由乙方雙倍承擔。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。
九、雙方責任
。ㄒ唬┘追截熑危
1、對本工程行使經營管理、質量管理和決策指揮權,進行成本控制和資金管理。
2、負責施工生產、技術、質量、安全等全面管理,負責圖紙自審。參加圖紙會審,制定施工組織設計并貫徹落實。
3、負責施工技術與安全交底工作,施工放樣,技術復核,沉降觀測、分部分項驗收,質量安全指導、檢查,負責施工預、結算工作,編制內業資料,建立工程施工技術檔案。
4、協調公司內部各職能部門按有關規定進行協商服務與監督管理。
5、向乙方提供各幢樓的一套設計施工圖。
6、甲方提供一間乙方辦公的場所,并收取辦公場所費用______元/月,此費用在工程款中扣回。
7、甲方委派______為現場代表,負責落實日常施工管理工作。
(二)乙方責任:
1、遵紀守法,遵守甲方的規章制度,服從甲方管理人員指揮和基監督,特別對施工預制條文或指令性通知的及iso9000標準必須堅決接受執行。
2、嚴格按照施工驗收規范、質量驗標準、安全操作規程進行施工,接受施工技術安全交底,認真做好自檢、復檢、交接班檢查工作,把好每一道工序的質量安全關。
3、應積極配合甲方進行安全生產的宣傳教育工作,負責貫徹執行和日常檢查安全生產措施的落實。如出現各種安全事故等,由此造成的一切責任與經濟損失由乙方自行負責承擔,與甲方一概無關。
4、做好計劃生育地宣傳工作,并承擔由于自身違反計生工作造成的經濟責任。
5、乙方應提前______天向甲方提供各單位工程及各層數的鋼筋規格及數量;同時施工中應節約材料,若發現乙方浪費或亂丟材料,每日樓層不得留有鋼筋,則每次罰款______元,應做到場地無剩料。鋼筋在制作和安裝過程中,斷料、配料應統籌安排,不得有鋼筋浪費的現象,若發現有鋼材不按最優化的統籌配料而造成的浪費,甲方有權按浪費鋼筋的重量單價處以伍倍鋼材價格罰款。
6、乙方負責自身的暫設。
7、乙方必須及時發放工人工資,并每月造冊給甲方備案,作為付進度款的參考依據。若發現乙方工人提請訴訟,一切責任與損失由乙方負責,每人次罰款_________萬元;同時甲方有權取消剩余工程款的支付。
8、乙方應認真執行安全生產操作規程與甲方制訂的有關安全規章制度,經常教育工人注意施工安全與防火,不得使用三爐(電爐、煤油爐、電炒鍋和液化氣爐等)和電熱棒,違者沒收爐具并處以罰款______元。
9、教育工人遵守社會治安管理,嚴禁在工地上斗歐、酗酒、賭博等,違者每次罰款______元,班組長罰款______元。且甲方有權更換班組。
10、甲方提供的防護設施,乙方不得隨意拆除和破壞,如因乙方工人違章造成的事故由乙方負責,其費用由班組承擔并在承包的工程款內扣除。
11、勞務管理:凡乙方所有勞務人員都應執個人身份證和照片及時到項目部簽訂勞務合同,違者每人處以______元罰款。由乙方統一負責辦理就業證(就業調節費),費用由乙方支付,_____還應帶有婚育證,進入工地就要做到證件齊全,如有拖辦或證件不齊者處以人均______元罰款,并補辦證件。嚴禁童工、小孩和孕婦及家屬等無證人員進入施工現場,違者每次處以______元罰款。暫住證由乙方自帶工人到派出所辦理,其費用乙方自負。不辦理者一切后果由乙方負責。
12、乙方委派______先生為現場代表,負責施工和日常的工作事宜。
十、機械、工具管理
1、井架:由甲方提供,其操作、維修由甲方負責。
2、甲方僅提供每幢樓一臺二級箱供乙方使用,其余開關箱、電纜、插板由乙方負責。
3、安全帽、安全帶、雨具等由乙方自行負責。
4、乙方負責進場手續及費用、勞務費、暫住費及提供身份證、務工證、計生證和上崗證(電焊、立焊等)復印件。
5、除井架外,所有制安的設備、工具由乙方負責到位。
6、合同簽定后,有關鋼筋制作機械及時進場作為押金,其保管由乙方負責。
十一、付款方式
1、本工程按每幢月實際制作鋼筋噸數的70%支付給乙方作為進度款,待各幢主體工程封頂后付至總完成量的80%,單位工程鋼筋分項全部完成后付至90%,余款待工程結算后一個月內付清。
十二、其他
1、本合同執行中若發現爭議,雙方友好協商解決,若解決不成,可向______仲裁機構仲裁解決。
2、本合同執行中,若有違約,一切損失由違約方如數賠償。
3、本合同一式貳份,雙方各執______份,自雙方簽蓋章之日起生效,直至工程款付清為止失效,若本合同未盡事宜,施工中另作補充協議完善,本合同與補充協議同樣具有法律效力。
甲方:________________乙方:________________
簽約日期:___________簽約日期:____________
建筑工程施工合同2
一、詞語含義及合同文件
第一條詞語含義。在本合同,下列詞語除協議條款另有約定外,應具有本條所賦予的含義:
。保贤菏侵笧閷嵤┕こ,發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協議。包括合同條件、協議條款以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。
。玻畢f議條款:是指結合具體工程,除合同條件外,經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。
。常l包方(簡稱甲方):協議條款約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
甲方的具體身份、發包范圍、權限、性質均需在協議條款內約定。
。矗邪(簡稱乙方):協議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當事人。
。担追今v工地代表(簡稱甲方代表):甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
。叮曳今v工地代表(稱簡乙方代表):乙方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
7.社會監理:甲方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。
。福偙O理工程師:工程建設監理單位委派的監理總負責人。
。梗O計單位:甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。
本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾,甲方委托乙方部分或全部設計,且乙方具備相應設計資質,甲、乙雙方另行簽訂設計合同。
。保埃こ蹋菏侵笧槭菇ㄖ、構筑物內、外空間達到一定的環境質量要求,使用裝飾裝修材料,對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。
11.工程造價管理部門:各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。
。保玻こ藤|量監督部門:各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監督機構。
13.合同價款:甲、乙雙方在協議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。
。保矗芳雍贤瑑r款:在施工中發生的、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
15.費用:甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。
。保叮て冢簠f議條款約定的、按總日歷天數(包括一切法定節假日在內)計算的工期天數。
17.開工日期:協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。
。保福⒐と掌冢簠f議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。
。保梗畧D紙:由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準,乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
。玻埃侄位蚍植抗こ蹋簠f議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。
。玻保┕龅兀河杉追教峁,并在協議條款內約定,供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地(包括一切通道)。
。玻玻┕ぴO備和設施:按協議條款約定,由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。
。玻常こ塘壳鍐危喊l包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法(規則)計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。
24.書面形式:根據合同發生的手寫、打英復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。
。玻担豢煽沽Γ褐敢驊馉、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災,以及協議條款約定的自然災害等。
第二條合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋,互為說明。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:
1.協議條款;
。玻贤瑮l件;
3.洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議;
。矗ㄔO工程施工合同;
。担O理合同;
6.招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書;
。罚こ塘壳鍐位虼_定工程造價的工程預算書和圖紙;
8.標準、規范和其它有關的技術經濟資料、要求;
當合同文件出現含糊不清或不一致時,由雙方協商解釋,協商不成時,按協議條款第35條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規范。沒有國家標準、規范時,有行業標準、規范的,使用行業標準、規范;沒有國家和行業標準、規范的,使用地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范時,乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝,經甲方代表和設計單位批準后執行。甲方要求使用國外標準、規范的,應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和制定標準、規范的費用,均由甲方承擔。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(含地方法規),及協議條款約定的規章。
第四條圖紙。甲方在開工日期7天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
使用國外或境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。
二、雙方一般責任
第五條甲方代表。甲方代表按照以下要求,行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
。保追酱砜晌捎嘘P具體管理人員,行使自己部分權利和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。
。玻追酱淼闹噶、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發出口頭指令,并在48小時內給予書面確認,乙方應于甲方代表發出口頭指令后7天內提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復,視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理,應在收到指令后24小時內提出書面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定,并以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙立即執行的指令或乙方加有異議,但甲方代表決定仍繼續執行的指令,乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
3.甲方代表應按合同約定,及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小時內不予答復,應承擔由此造成的追回合同價款,并賠償乙方的有關損失,延誤的工期相應順延。
甲方代表易人,甲方應于易人前7天通知乙方,后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第六條委托監理。本工程甲方委托監理,應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。
非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。
合同履行中,發生影響甲,乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。
為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。
總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第七條乙方駐工地代表。乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
。保曳降囊、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。
。玻曳酱戆醇追酱砼鷾实氖┕そM織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
乙方代表易人,乙方應于易人前7天通知甲方,后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第八條甲方工作。甲方按協議條款約定的內容和時間,一次或分階段完成以下工作:
。保峁┦┕に璧膱龅兀⑶宄┕龅貎纫磺杏绊懸曳绞┕さ恼系K;或承擔乙方在不騰空的場地內施工采取的相應措施所發生的費用,一并計入合同價款內;
2.向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路,從施工場地外部接至協議條款約定的地點,并保證乙方施工期間的需要;
。常撠煴竟こ躺婕暗氖姓涮撞块T及當地各有關部門的聯系和協調工作;
。矗畢f調施工場地內各交叉作業施工單位之間的關系,保證乙方按合同的約定順利施工;
5.辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續;
6.組織有關單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底;
。罚蛞曳接袃斕峁﹨f議條款約定的施工設備和設施。
甲方不按協議條款約定的內容和時間完成以上工作,造成工期延誤,承擔由此造成的追加合同價款,并賠償乙方有關損失,工期相應順延。
第九條乙方工作。乙方按協議條款約定的時間和要求做好以下工作:
。保谄湓O計資格證書允許的范圍內,按協議條款的約定完成施工圖設計或與工程配套的設計,經甲方代表批準后使用;
2.向甲方代表提供年、季、月度工程進度計劃及相應統計報表和工程事故報告;
。常隍v空后單獨由乙方施工的施工場地內,按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害,由乙方承擔責任及所發生的費用;
在新建工程或不騰空的建筑物內施工時,上述設施和人員由建筑工程承包人或建筑物使用單位負責,乙方不承擔任何責任和費用。
。矗袷氐胤秸陀嘘P部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定,經甲方代表同意,需辦理有關手續的,由甲方承擔由此發生的費用。因乙方責任造成的罰款除外;
。担袷卣陀嘘P部門對施工現場的一切規定和要求,承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;
。叮磪f議條款的約定保護好建筑物結構和相應管線、設備;
。罚芽⒐すこ涛唇桓都追津炇罩埃撠煶善繁Wo,保護期間發生損壞,乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞,通過甲方協調,由責任方負責修復;或乙方修復,由甲方承擔追加合同價款。要求乙方采取特殊措施保護的分段或分部工程,其費用由甲方承擔,并在協議條款內約定。甲方在竣工驗收前使用,發生損壞的修理費用,由甲方承擔。由于乙方不履行上述義務,造成工期延誤和經濟損失,責任由乙方承擔。
三、施工組織設計和工期
第十條施工組織設計及進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期,將施工組織設計(或施工方案)和進度計劃提交甲方代表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批準或提出修改,逾期不批復,可視為該施工組織設計(或施工方案)和進度計劃已經批準。乙方必須按批準的進度計劃組織施工,接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時,乙應按甲方代表的要求提出措施,甲方代表批準后執行。
第十一條延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工,應在協議條款約定的開工日期7天前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答復乙方。甲方代表7天內不予答復,視為已同意乙方要求,工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后,可要求推遲開工日期,承擔乙方因此造成的追加合同價款,相應順延工期。
第十二條暫停施工。甲方代表在確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后,可提出復工要求,甲方代表應在48小時內給予答復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求后48小時內未予答復,乙方可自行復工。停工責任在甲方,由甲方承擔追加合同價款,相應順延工期;停工責任在乙方,由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復,施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。
第十三條工期延誤。由于以下原因造成工期延誤,經甲方代表確認,工期相應順延。
1.甲方不能按協議條款的約定提供開工條件;
。玻こ塘孔兓驮O計變更;
。常恢軆,非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
。矗こ涛窗磿r支付;
。担豢煽沽Γ
6.其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發生后7天內,就延誤的內容和因此發生的追加合同價款向甲方代表提出報告,甲方代表在收到報告后7天內予以確認、答復,逾期不予答復,乙方可視為延期及要求已被確認。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方按協議條款約定承擔違約責任。
第十四條工期提前。施工中如需提前竣工,雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議。乙方按協議修訂進度計劃,報甲方批準。甲方應在7天內給予批準,并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容:
1.提前的時間;
。玻曳讲扇〉内s工措施;
。常追綖橼s工提供的條件;
。矗s工措施的追加合同價款和承擔;
。担崆翱⒐な芤(如果有)的分享。
四、質量與檢驗
第十五條工程樣板。按照協議條款規定,乙方制作的樣板間,經甲方代表檢驗合格后,由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用,由甲方承擔。
第十六條檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改,承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款,由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后,又發現由乙方原因引起的質量問題,仍由乙方承擔責任和發生的費用,賠償甲方的有關損失,工期相應順延。
檢查檢驗合格后再進行檢查檢驗應不影響施工的正常進行,如影響施工的正常進行,檢查檢驗不合格,影響施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔,相應順延工期。
第十七條工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準,應支付由此增加的追加合同價款,對工期有影響的應給予相應的順延。
達不到約定條件的部分,甲方代表一經發現,可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求返工,直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔違約責任。因甲方原因達不到約定條件,由甲方承擔返工的追加合同價款,工期相應順延。
雙方對工程質量有爭議,請協議條款約定質量監督部門調解,調解費用及因此造成的損失,由責任一方承擔。
第十八條隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協議條款約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后,在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在限定時間內修改后重新驗收。工程符合規范要求,驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄簽字,可視為甲方代表已經批準,乙方可進行隱蔽或繼續施工。
甲方代表不能按時參加驗收,須在開始驗收24小時之前向乙方提出延期要求,延期不能超過兩天,甲方代表未能按以上時間提出延期要求、不參加驗收,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。
第十九條重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收,當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應按要求進行剝露,并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格,甲方承擔由此發生的追加合同價款,賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發生的費用,工期也予順延。
五、合同價款及支付方式
第二十條合同價款與調整。合同價款及支付方式在協議條款內約定后,任何一方不得擅自改變。發生下列情況之一的可作調整:
。保追酱泶_認的工程量增減;
。玻追酱泶_認的設計變更或工程洽商;
。常こ淘靸r管理部門公布的價格調整;
。矗恢軆确且曳皆蛟斐赏K⑼k、停氣累計超過8小時;
5.協議條款約定的其它增減或調整。
雙方在協議條款內約定調整合同價款的方法及范圍。乙方在需要調整合同價款時,在協議條款約定的天數內,將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表,甲方代表批準后通知經辦的銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知后7天內不作答復,視為已經批準。
對固定價格合同,雙方應在協議條款內約定甲方給予乙方的風險金額或按合同價款一定比例約定風險系數,同時雙方約定乙方在固定價格內承擔的風險范圍。
第二十一條工程款預付。甲方按協議條款約定的時間和數額,向乙方預付工程款,開工后按協議條款約定的時間和比例逐次扣回。甲方不按協議條款約定預付工程款,乙方在約定預付時間7天內后向甲方發出要求預付工程款的通知,甲方在收到通知后仍不能按要求預付工程款,乙方可在發出通知7天后停止施工,甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。
第二十二條工程量的核實確認。乙方按協議條款約定的時間,向甲方代表提交已完工程量的報告。甲方代表接到報告后7天內按設計圖紙核實已完工程數量(以下簡稱計量),并提前24小時通知乙方。乙方為計量提供便利條件并派人參加。
乙方無正當理由不參加計量,甲方代表自行進行,計量結果視為有效,作為工程價款支付的依據。甲方代表收到乙方報告后7天內未進行計量,從第8天起,乙方報告中開列的工程量視為已被確認,作為工程款支付的依據。甲方代表不按約定時間通知乙方,使乙方不能參加計量,計量結果無效。
甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量和自身原因造成的返工的工程量,不予計量。
第二十三條工程款支付。甲方按協議條款約定的時間和方式,根據甲方代表確認的工程量,以構成合同價款相應項目的單價和取費標準計算出工程價款,經甲方代表簽字后支付。甲方在計量結果簽字后超過7天不予支付,乙方可向甲方發出要求付款通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在發出通知7天后停止施工,甲方承擔違約責任。
經乙方同意并簽訂協議,甲方可延期付款。協議需明確約定付款日期,并由甲方支付給乙方從計量結果簽字后第8天起計算的應付工程價款利息。
六、材料供應
第二十四條材料樣品或樣本。不論甲乙任何一方供應都應事先提供材料樣品或樣本。經雙方驗收后封存,作為材料供應和竣工驗收的實物標準。甲方或設計單位指定的材料品種,由指定者提供指定式樣、色調和規格的樣品或樣本。
第二十五條甲方提供材料。甲方按照協議條款約定的材料種類、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單,向乙方提供材料及其產品合格證明。甲方代表在所提供材料驗收24小時前將通知送達乙方,乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人參加驗收,驗收后由乙方妥善保管,甲方支付相應的保管費用。發生損壞或丟失,由乙方負責賠償。甲方不按規定通知乙方驗收,乙方不負責材料設備的保管,損壞或丟失由甲方負責。
甲方供應的材料與清單或樣品不符,按下列情況分別處理:
1.材料單價與清單不符,由甲方承擔所有差價;
2.材料的種類、規格、型號、質量等級與清單或樣品不符,乙方可拒絕接收保管,由甲方運出施工現場并重新采購;
3.到貨地點與清單不符,甲方負責倒運至約定地點;
。矗⿷獢盗可儆谇鍐渭s定數量時,甲方將數量補齊。多于清單數量時,甲方負責將多余部分運出施工現場;
。担⿷獣r間早于清單約定時間,甲方承擔因此發生的保管費用。
因以上原因或遲于清單約定時間供應而導致的追加合同價款,由甲方承擔。發生延誤,工期相應順延,并由甲方賠償乙方由此造成的損失。
乙方檢驗難過之后仍發現有與清單和樣品的規格、質量等級不符的情況,甲方還應承擔重新采購及返工的追加合同價款,并相應順延工期。
第二十六條乙方供應材料。乙方根據協議條款約定,按照設計、規范和樣品的要求采購工程需要的材料,并提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。對與設計、規范和樣品要求不符的產品,甲方代表應禁止使用,由乙方按甲方代表要求的時間運出現場,重新采購符合要求的產品,承擔由此發生的費用,工期不予順延。甲方未能按時到場驗收,以后發現材料不符合規范、設計和樣品要求,乙方仍應拆除、修復及重新采購,并承擔發生的費用。由此延誤的工期相應順延。
第二十七條材料試驗。對于必須經過試驗才能使用的材料,不論甲乙雙方任何一方供應,按協議條款的約定,由乙方進行防火阻燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的,可委托專業機構進行測試,費用由甲方承擔。測試結果不合格的材料,凡款采購的應停止采購,凡已采購運至現場的,應立即由采購方運出現場,由此造成的全部材料采購費用,由采購方承擔。甲方或設計單位指定的材料不合格,由甲方承擔全部材料采購費用。
七、設計變更
第二十八條甲方變更設計。甲方變更設計,應在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經施工的工程,甲方變更設計應及時通知乙方,乙方在接到通知后立即停止施工。
由于設計變更造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,并承擔全部處理費用。
由于設計變更,造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應的損失均由甲方承擔,相應順延工期。
第二十九條乙方變更設計。乙方提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用,必須經甲方代表及有關部門批準。合理化建議節約的金額,甲方雙方協商分享。
第三十條設計變更對工程影響。所有設計變更,雙方均應辦理變更洽商簽證。發生設計變更后,乙方按甲方代表的要求,進行下列對工程影響的變更:
。保鰷p合同中約定的工程數量;
。玻挠嘘P工程的性質、質量、規格;
。常挠嘘P部分的標高、基線、位置和尺寸;
。矗黾庸こ绦枰母郊庸ぷ鳎
。担淖冇嘘P工程施工時間和順序。
第三十一條確定變更合同價款及工期。
發生設計變更后,在雙方協商時間內,乙方按下列方法提出變更價格,送甲方代表批準后調整合同價款:
。保贤幸延羞m用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;
。玻贤兄挥蓄愃朴谧兏闆r的價格,可以此作為基礎確定變更價格,變更合同價款;
。常贤袥]有適用和類似的價格,由乙方提出適當的變更價格,送甲方代表批準后執行。
設計變更影響到工期,由乙方提出變更工期,送甲方代表批準后調整竣工日期。
甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期,在乙方提出后7天內通知乙方提請工程造價管理部門或有關工期管理部門裁定,對裁定有異議,按第35條約定的方法解決。
八、竣工與結算
第三十二條竣工驗收。工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按協議條款約定的日期和份數向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后,在協議條款約定的時間內組織有關部門驗收,并在驗收后7天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告7天內無正當理由不組織驗收,或驗收后7天內不予批準且不能提出修改意見,視為竣工驗收報告已被批準,即可辦理結算手續。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后才能達到竣工要求的,應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
甲方不能按協議條款約定日期組織驗收,應從約定期限最后一天的次日起承擔保管費用。
因特殊原因,部分工程或部位須甩項竣工時,雙方訂立甩項竣工協議,明確各方責任。
第三十三條竣工結算。竣工報告批準后,乙方應按國家有關規定或協議條款約定的時間、方式向甲方代表提出結算報告,辦理竣工結算。甲方代表收到結算報告后應在7天內給予批準或提出修改意見,在協議條款約定時間內將撥款通知送經辦的銀行支付工程款,并將副本送乙方。乙方收到工程款14天內將竣工工程交付甲方。
甲方無正當理由收到竣工報告后14天內不辦理結算,從第15天起按施工企業向銀行同期貸款的最高利率支付工程款的利息,并承擔違約責任。
第三十四條保修。乙方按國家有關規定和協議條款約定的保修項目、內容、范圍、期限及保修金額和支付辦法,進行保修并支付保修金。
保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日算起。分單項驗收的工程,按單項工程分別計算保修期。
保修期內,乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理,否則,甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
采取按合同價款約定比率,在甲方應付乙方工程款內預留保修金辦法的,甲方應在保修期滿后14天內結算,將剩余保修金和按協議條款約定利率計算的利息一起退還乙方。
九、爭議、違約和索賠
第三十五條爭議。本合同執行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決,或請有關部門調解。當事人不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的,雙方在協議條款內約定由仲裁委員會仲裁。當事人雙方未約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。
發生爭議后,除出現以下情況的,雙方都應繼續履行合同,保持施工連續,保護好已完工程:
1.合同確已無法履行;
。玻p方協議停止施工;
。常{解要求停止施工,且為雙方所接受;
。矗俨梦瘑T會要求停止施工;
。担ㄔ阂笸V故┕ぁ
第三十六條違約。甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準,不按合同約定支付款項或履行自己的其他義務及發生其他使合同無法履行的行為,應承擔違約責任(包括支付因違約導致乙方增加的費用和從支付之日計算的應支付款項的利息等),相應順延工期,按協議條款約定支付違約金,賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。
乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規范的要求,或發生其它使用合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任,按協議條款約定向甲方支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的損失。
除非雙方協議將合同終止或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應以書面形式通知違約方,違約方必須在收到通知之日起7天內作出答復,超過7天不予答復視為同意中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。
第三十七條索賠。甲方未能按協議條款約定提供條件、支付各種費用、順延工期、賠償損失,乙方可按以下規定向甲方索賠:
。保姓斔髻r理由,且有索賠事件發生時的有關證據;
2.索賠事件發生后14天內,向甲方代表發出要求索賠的意向;
3.在發出索賠意向后14天內,向甲方代表提交全部和詳細的索賠資料和金額;
。矗追皆诮拥剿髻r資產后7天內給予批準,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據,甲方在7天內未作答復,視為該索賠已經批準;
。担p方協議實行一攬子索賠,索賠意向不得遲于工程竣工日期前14天提出。
十、其它
第三十八條安全施工。乙方要按有關規定,采取嚴格的安全防護和防火措施,并承擔由于自身原因造成的財產損失和傷亡事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的財產損失和傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
發生重大傷亡事故,乙方應按規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門的要求處理。甲方要為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨時交通要道附近施工前,應向甲方代表提出安全保護措施,經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施費用。
在不騰空和繼續使用的建筑物內施工時,乙方應制定周密的安全保護和防火措施,確保建筑物內的財產和人員的安全,并報甲方代表批準。安全保護措施費用,由甲方承擔。
在有毒有害環境中施工,甲方應按有關規定提供相應的防護措施,并承擔有關費用。
第三十九條專利技術和特殊工藝的使用。甲方要求采用專利技術和特殊工藝,須負責辦理相應的申報、審批手續,承擔申報、實驗等費用。乙方按甲方要求使用,并負責實驗等有關工作。乙方提出使用專利技術和特殊工藝,報甲方代表批準后按以上約定辦理。
以上發生的費用和獲得的收益,雙方按協議條款約定分攤或分享。
第四十條不可抗力。不可抗力發生后,乙方應迅速采取措施,盡量減少損失,并在24小時內向甲方代表通報災害情況,按協議條款約定的時間向甲方報告情況和清理、修復的費用。災害繼續發生,乙方應每隔7天內甲方報告一次災害情況,直到災害結束。甲方應對災害處理提供必要條件。
因不可抗力發生的費用由雙方分別承擔:
。保こ瘫旧淼膿p害由甲方承擔;
。玻藛T傷亡由所屬單位負責,并承擔相應費用;
。常斐梢曳皆O備、機械的損壞及停工等損失,由乙方承擔;
4.所需清理和修復工作的責任與費用的承擔,雙方另簽補充協議約定。
第四十一條保險。在施工場地內,甲乙雙方認為有保險的必要時,甲方按協議條款的約定,辦理建筑物和施工場地內甲方人員及第三方人員生命財產保險,并支付一切費用。
乙方辦理施工場地內自己人員生命財產和機械設備的保險,并支付一切費用。
當乙方為分包或在不騰空的建筑物內施工時,乙方辦理自己的各類保險。
投保后發生事故,乙方應在14天內向甲方提供建筑工程(建筑物)損失情況和估價的報告,如損害繼續發生,乙方在14天后每7天報告一次,直到損害結束。
第四十二條工程停建或緩建。由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使合同不能繼續履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現常甲方應為乙方撤出提供必要條件,支付以上的費用,并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
已經定貨的材料、設備由定貨方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發生的費用,由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
第四十三條合同的生效與終止。本合同自協議條款約定的生效之日起生效。在竣工結算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關保修條款仍然生效外,其它條款即告終止,保修期滿后,有關保修條款終止。
第四十四條合同份數。合同正本兩份,具有同等法律效力,由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。副本份數按協議條款約定,由甲乙雙方分送有關部門。
建筑工程施工合同3
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
現經雙方協商達成以下合同條款。
一、工程概況:
工程名稱:____________________
工程地址:____________________
工程結構:____________________
建筑面積、層數:______________
二、承包范圍:
本工程基礎墊層至屋面防水層以下主體結構內的所有鋼筋、模板、混凝土、填充墻砌體、外架及文明施工。
鋼筋工程:鋼筋進料計劃提供,翻樣、制作、安裝和校正;場內倒運,原材料、成品、半成品整理、碼放和防雨覆蓋;基層清理、焊接、綁扎、植筋,預埋和壓筋的制作,鐵絲、鐵釘、扎絲、焊劑、焊條、膠布、切割機片、雙面膠、拉桿用PVC管、線繩、水泥釘、脫模劑、墊塊、塑料薄膜及手提電動工具耗材等。
模板工程:模板進料計劃提供,配制、拼裝、校正和清理;現場倒運,模板支撐拆除、清理刷油、拔釘、分類、碼放;進場材料的卸車。若發現工人在施工現場任意把方料模板切割、浪費等事項,甲方有權罰款,每次罰______元。
混凝土工程:混凝土的澆筑和養護,保養,泵管的接拆及清理。(梁板柱進行磨平打磨,做好成品保護)。
砌體工程:砌塊澆水濕潤、砌筑,砂漿配制,上料、攪拌及放料,場內倒運;砌體腳手架搭拆,清理歸堆;木磚、過梁預制安裝;預留洞口。砌體壓筋制作安裝;地溝砌筑,抹灰,蓋板預制安裝;砌體用攪拌機的就位、安裝、調試;灰斗車和砌體用具。
架子工程:包括主體施工所有內腳手架搭拆、外架搭設、清理歸堆,防護棚、安全通道搭拆;樓層四口五臨邊防護,安全密目網、小眼白網掛設;吊籃安裝及防護,塔吊附墻件防護,踢腳板制安;標識、標牌、警示標志和展牌、橫幅掛設、以及鋼管的維護保養、刷漆。
文明施工:修建臨時用房、圍墻、路面硬化、場地硬化、臨時散水和排水渠,整理和維持場容場貌,工完場清,按照省級文明工地要求執行,教育所屬職工文明施工,杜絕不文明行為發生。
三、承包形式:
勞務施工承包。
甲方提供塔吊(含司機)、振動棒一套(一機二棒)以及三級箱以內線纜、配電箱,其余電線、電纜、照明設施、機具耗材等由乙方負擔,待工程完工后向甲方交還能正常使用的振動棒一套(一機二棒)以及三級箱以內的線纜、配電箱等。
乙方在本工程必須配備專業管理人員;總負責一人;技術總負責一人以及專職質量、安全管理人員,并負責放線、抄平等業務,甲方負責檢驗。
四、承包價格:
按建筑面積______元/平方米。
建筑面積計算方法見條。
五、質量標準:
按照國家建筑工程驗收規范驗收,主體結構質量必須達到合格標準。
六、工期:
自____年____月____日至____年____月____日主體封頂?側諝v工期______天。乙方按總合同工期編制形象進度計劃,報甲方審批。嚴格按審批后的形象進度計劃執行,每超過一天罰______元。
七、施工安全:
甲方負責施工現場安全的檢查監督工作。對乙方施工人員進行必要的進場前安全教育,宣傳正確使用“三寶”,完善安全防護措施。在現場周圍和重點防范部位設立警示牌。甲方應建立健全現場安全制度,逐日進行安全檢查,對違反安全制度的作業人員,甲方有權進行批評教育、停工及罰款處理。
乙方負責職工的安全管理,進行安全培訓,做好班前安全技術交底。進入施工現場必須戴好安全帽,對于高空作業,必須嚴加規范,系好安全帶,作業前首先檢查腳手板是否安全,是否牢固,用電設施的接線是否正確、安全、電線是否損壞、老化、開裂、裸露。若被發現以上各項達不到要求的,每項每次罰款______元,并要求乙方應及時排除,直至消除安全隱患,符合安全操作規范后方可施工。
乙方人員在施工操作中,不按安全規范施工,違章作業所造成的一切安全、質量事故,乙方負責解決并承擔一切費用及后續責任,引不可抗力引起的安全、質量事故按相關規定執行。
若乙方人員違反《中華人民共和國治安管理條例》或國家其他法律,除接受國家司法機關處罰外,還必須執行項目綜合治安制度的處罰條款。
八、結算、付款:
結算:___________________
綜合單價:_____元/平方米
工程變更,只要不發生建筑面積的增減,無論結構構件的難易與數量變化與否,單價和結算面積不變;若變更引起乙方返工,甲方應增加相應的費用。
乙方必須保證足額支付民工工資,因拖欠民工工資引起的相關事宜及責任由乙方全部承擔。
付款:
三層主體封頂付已完成工程量(經監理審批后的工程量)的______%,中途可借零花錢(費用在下次支付勞務費時扣回),主體封頂付已完成工程量的______%,砌體工程完工付至已完成工程量的______%。春節放假時按已完成面積付至已完成工程量的______%。
余款在主體結構驗收合格后______個月內付清。
付款必須由甲乙雙方負責人當面到當地銀行辦理轉賬手續。
九、其他約定:
甲方責任、權利:
負責工程施工全過程的領導、管理和組織協調工作;聯系建設、設計、監理單位和其他相關部門解決屬甲方解決的問題。
負責編制施工組織設計、施工方案、制定施工進度計劃,確保生產均衡和連續性。
負責給乙方提供施工技術資料,圖紙、設計變更、圖紙交底目錄、答疑紀要及省級文明工地驗收標準各一份
負責按形象進度和進料計劃向乙方及時提供施工所需的各種材料。
負責施工中的總質量、安全技術交底,對乙方的施工進行監督、檢查和驗收。
負責建立健全施工現場安全、管理制度,對乙方的施工人員進行必要的進場安全教育
負責向乙方提供辦公室、庫房各一間。
乙方責任、權利:
乙方必須接受甲方、建設單位、監理單位及上級主管部門的監督檢查,負責向甲方提供營業執照、資質證書、機械操作和特殊工種人員上崗證,進場管理人員資格證及進場施工人員花名冊各兩份。
向甲方繳納違約質保金______萬元,主體封頂驗收合格扣除罰款違約金后一次性退還。
負責向甲方提供專項施工方案、進度計劃和月報;材料使用前五日提供用材計劃。
負責對所屬作業人員進行安全教育培訓,嚴格按現行安全施工規范作業;負責安全設施的檢查報驗,嚴禁使用不合格安全材料。
嚴禁轉包工程。
每道工序完工后,乙方首先自檢,合格后報甲方驗收,必須達到合格工程標準,若甲方發現一處不合格,罰乙方______元。
乙方要愛惜財物,做到工完場清,若發現隨意損壞、亂丟材料的.,一個扣件罰款______元、一個卡具罰款______元,不及時清掃衛生、清理施工現場的每次罰款______元。
本合同是以合格工程標準簽訂的,若單位工程質量達不到合格標準,是乙方原因造成,甲方有權對該單位工程按平方米單價下浮______%扣取乙方的違約金,若完成達到合同標準,甲方可適當給予獎勵。
施工過程中乙方必須教育職工做到文明施工,不能出現打架、偷盜等不文明行為,若發生一次罰乙方______元。
乙方承包范圍內分部分項工程的合格必須達到______%。允許偏差項目合格率必須達到______%。若驗收達不到______%,乙方必須及時返工達到要求,返工的所有費用由乙方承擔。
十、補充條款:
未盡事宜由雙方協商解決,協商不成的提請當地法院裁決。
本合同簽字后即為生效,若一方違約,則支付給對方五萬元違約金。
十一、合同份數:
本合同一式四份,正本二份(甲、乙雙方各執一份)、副本四份(甲、乙雙方各執一份),正副本具有相同法律效力,經雙方簽字(蓋章)后生效,全部勞務作業完工并通過驗收、結算付款完畢后自行失效。
甲方:
乙方:
建筑工程施工合同4
合同編號:_______________
______年___月___日
發包方(甲方):
承包方(乙方):
風險提示:發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
本工程甲方委托乙方承擔圖紙設計、施工安裝。甲、乙雙方在平等、自愿協商一致的基礎上,并共同嚴格遵守《中華人民共和國合同法》,就乙方承接甲方委托的裝飾工程(以下簡稱工程)的相關事宜,達成以下協議:
一、工程概況
1、甲方裝飾場所應是合法使用單位。
2、入戶大堂裝飾施工地點:
施工面積合計__________平方米。
3、物管房裝飾施工地點:
施工面積合計__________平方米。
4、承包方式:
5、工程施工工期
風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
為期_______天工作日,從_______年_______月_______日到_______年_______月_______日。(施工期以甲方向乙方交付首期費用的第二天算起。)
二、精裝修工程價款
1、工程款:本合同工程造價為(人民幣):____________;
金額大寫:___________________________。
2、報價單根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
三、工程設計圖紙及確認標準、條件和時間
1、合同簽字后,甲方和乙方雙方應在每張圖紙上簽字認可,甲方對圖紙未能確認簽字,乙方則緩期開工,工期須延。
2、施工期間,甲方需要修改設計圖紙或增加項目而需要乙方確認簽字時,雙方須另行簽定補充合同,并由甲方在相關圖紙上簽字認可和付清增改項目的工程款后,乙方則安排施工,工期相應須延。
3、圖紙一經雙方確認,如需要修改和變更,須征得雙方同意,凡因修改,變更圖紙導致工程項目費用增加的,由甲方承擔,工期相應須延。
風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。
四、工程材料供應
1、由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
五、工程款支付方式
合同簽訂后,甲方須該項工程總造價的60%做為乙方進場施工費,待木工工程完工后甲方應支付該項工程總造價的30%做為乙方進度款,工程完成驗收合格后三天之內。甲方應支付乙方該項工程總造價10%的余款。
六、工程質量的標準和驗收
風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、質量標準:工程質量符合___________________標準。
2、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場代表在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
3、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
4、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。4、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
七、保修責任
本合同工程驗收交付之日起,乙方負責為期______年的保修(憑簽發的工程保修單為準),保修范圍:乙方所裝修項目應有的質量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發生的質量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導致質量問題的則不在保修范疇之內。
風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
八、違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
九、爭議的解決
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經濟損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
十、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執_____份。
甲方(簽章):
委托代理人:
聯系電話:
_______年____月____日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯系電話:
_______年____月____日
建筑工程施工合同5
合同編號:
發包方(甲方):鐵通 中心
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及通信工程建設的有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程名稱: ;
2.工程地點: ;
3.工程范圍和內容: 。
第二條 甲方權利和義務
1、 組織工程建設項目的技術交底,向乙方明確施工任務;
2、 提供必要的施工條件;
3、 負責主材的供應,詳見發包人供應材料、設備一覽表;
4、 指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查;
5、 在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收;
6、 按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條 乙方權利和義務
1、 必須具有經國家有關部門批準的通信行業施工資質,并經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核準的施工入圍資格,并向甲方提供企業(或公司)施工資質證書、企業基本情況等相關資料;
2、 應編制《工程施工概、預算》,經甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據;
3、 乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人;
4、 非經甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5、 精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;
6、 合理組織施工,編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃,并在施工前送甲方備案;
7、 嚴格按設計文件及《gb/t50312-20xx》、《本地網通信線路工程驗收規范yd5051-97》等規范要求施工;
8、 做好施工材料的檢驗、清點和保管,乙方采購的材料應按照約定及設計和有關標準要求采購,并提供產品合格證明,對材料設備的質量負責,采購的材料設備須經甲方書面認可后方能使用,采購的材料設備與設計或標準要求不符時,應重新采購符合要求的產品,并承擔由此發生的費用及延誤工期的責任;
9、 服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督,工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則,甲方有權要求乙方返工,并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;
10、 線路工程的施工,乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內,乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11、 施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故,事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔,并不得因此影響工程進度。
第四條 工程期限
本工程開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
第五條 竣工驗收
1、 工程竣工后,乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內按鐵通網建[20xx]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。
2、 甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收,驗收以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。
3、 驗收合格后,雙方簽署竣工驗收通過的文件,并將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的,由乙方負責修改再進行驗收?⒐と掌谝则炇胀ㄟ^的日期為準。
第六條 質量保證
1、 保修期限:工程竣工驗收通過后十二個月;
2、 保修責任:乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任,由于乙方施工原因造成的質量問題,乙方負責無償修復。
第七條 工程考核
1、乙方采購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好,一經發現,乙方自行承擔整改所需的工料費,同時向甲方支付工程最終結算價款 %的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的,取消乙方入圍施工資格。
2、除甲方原因及不可抗力外,工期延誤的責任由乙方承擔,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。
3、不服從甲方指揮,拒絕或延誤電話機及數據終端安裝,乙方向甲方支付工程最終結算價款 %的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除,并同時取消乙方入圍施工資格。
4、未按期按鐵通網建[20xx]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。
第八條 工程價款的結算與支付
1、本工程采用包工部分包料方式,根據乙方編制的施工預算,合同價暫定為 。
2、工程竣工后,由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告,經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計,審計費的支付按浙江省物價局浙價服[20xx]262號文件執行。
3、工程最終結算款的確定:工程最終結算款由以下兩部分組成,(1)審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調整,按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建筑安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分),乙方同意按浙鐵通計建[20xx]303號文的規定調整相關費率后下浮 %。
3、乙方向甲方開具建安和材料統一發票后,甲方先行支付工程最終結算價款的90%(甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金),待十二個月保修期滿后,若無工程質量遺留問題,甲方付清剩余工程價款。
第九條 合同解除
1、 雙方協商同意可解除本合同。
2、 未經甲方同意,乙方將承包工程的任何部分分包給他人的,甲方有權解除本合同。
3、 乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉包給他人的,甲方有權解除本合同。
4、 有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同無法履行;
(2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5、 一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的,應以書面形式向對方發出解除合同的通知,通知到達對方時合同解除,合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作,并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條 爭議解決方式
在履行合同時發生爭議,雙方協商解決,或向有管轄權的人民法院起訴。
第十一條 其他
1、 乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容;
2、 本協議未盡事項,雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等效力;
3、 本協議一式六份,甲乙雙方各執三份,協議經雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳 號: 帳 號:
電 話: 電 話:
郵政編碼: 郵政編碼:
簽約地點:
簽約日期: 年 月 日
建筑工程施工合同6
建設工程施工合同管理是規范建筑市場的重要內容之一。近十年來,經過建設行政管理部門的積極努力,合同備案工作取得了很大成效。但是,由于目前施工合同備案一些深層次問題還未從根本上得到解決,部分施工合同的內容不夠詳細,管理不到位,履約效果不甚理想,F結合我市合同備案善,就當前合同備案的必要性、存在的若干問題及解決的對策的思路談一些認識。
一、強化建設工程施工合同的備案管理是市場經濟發展的客觀要求:
隨著我國加入WTO后建筑市場的規范發展,施工合同必將成為維系發承包雙方經濟活動的重要法律依據。強化建設工程施工合同的備案管理不僅是主觀需要,更是市場經濟發展的客觀要求。
首先,從社會制度和企業性質看,我國目前是以公有制為主的多種經濟形式并存的經濟結構,生產力水平不高,法制不健全,不正當競爭行為時有發生,建筑市場承發包雙方的合同自律行為還比較差。現階段必須依靠政府有關部門的宣傳、監督和管理,發揮政府職能部門的作用,才能使建筑市場不斷規范和完善。
其次,從當前經濟秩序的狀況看,舊的體制雖然已被打破,但新的體制還沒有完全建立起來,人們缺乏市場經濟所必需的法制觀念和行為規范,經濟交往的隨意性和盲目性很大,加之投機和趨利的心理作用,使建筑市場交易秩序經常處在一個不穩定的狀態,如果版面地強調施工合同簽約自由和企業自律,只會加劇建筑市場經濟秩序的混亂,使企業付出更加學生的代價。
其次,從企業經營管理的現狀看,一些企業的合同意識比較薄弱,廢止簽合同,不會用合同保護自身的合法權益,不知如何管理合同的現象仍很普遍。如:大連水陸工程局由于簽訂施工合同的隨意性,短短兩年時間就遺留了47起合同糾紛,花80多萬元,先后打了五年官司,造成直接經濟損失400多萬元。沉痛的教訓,使他們認識到加強合同管理的重要性。此后,由于他們主動申請備案鑒證,完善了合同內容,使企業的合法權益得到了保障,經營狀況越來越好。
最后,我國加入WTO后,建筑市場將全面放開。國外建筑承包商
將進入我國市場,如果我們業主不是以平等主體來進行交易,仍然盲目地壓價、壓工期和要求墊資,就有可能被外國承包商援引“非歧視原則”而引發貿易糾紛。這就要求我們必須加強施工合同的規范化管理,樹立國際化意識,以適應加入WTO引發的新形式、新變化和新要求。
二、當前建設工程施工合同備案面臨的幾個共問題:
1、法律意識淡薄。一是有相當部分企業對履行施工合同備案法定程序缺乏自覺性,承發包雙方簽訂了施工合同后,不按規定辦理備案手續,回避建設行政主管部門的監督管理;二是個別單位不采用國家統一的施工合同示范文本而自訂條款;三是部分發包方不執行國家的法律、法規,而各行其是,甚至個別單位自定章程代替法規,有的背地私下另行簽訂合同來約束承包方;四是個別承包方不具備法人資格,超越權限對外簽訂合同;五是有的單位不使用合同專用章。上述問題產生的原因,是由于某些領導及合同承辦人員的法律意識淡薄,對建設工程施工合同簽訂和改造應具有嚴格的法定程序的重要性和必要性認識不足。
建筑工程施工合同7
發包人(甲方):________
承包人(乙方):________
甲方在興城工程,主體工程由乙方承包施工,為更地保證工程質量,按時完成任務和雙方責任,經雙方協商,達成如下協議:
一、基礎工程,按首層棚面積每平米計算,按圖施工,如因設計漏洞出現質量問題由甲方負責。其中甲方負責挖基礎、破樁、回填土。乙方負責:基礎施工、填石沫10公分內、打地骨、夯實。檐頭、化糞池包在合同內。但不包挖填土方。
二、主體工程從正負零開始,按圖施工,底層飄板、天溝、懸飄按100%計算。內采光井及其他洞口不扣除面積。施工后甲方要求變更,所有工料費由甲方支付。不包砌天面女兒墻,包工程所需的鐵釘、鐵線、模板工具,機械等,按投影面積每平方米________元計算。每層搗棚由甲方提供商品混凝土。無泵澆搗,搗柱一概用現場攪拌,首層二棚按主體單價計算。
三、甲方負責原材料及時運到工地,同時甲方負責外架隨樓層預先搭防護。
四、工程施工質量必須符合驗收規及有關規定,服從甲方及有關部門的監督、驗收。注;如乙方違規操作出現工傷由乙方負責,因甲方應防護的未防護或防護不到位出現工傷事故,一律費用由甲方負責。
五、乙方負責施工隊伍和現場的安全管理。合理使用材料、不得浪費。在施工過程中必須做到工完場清,保證樓梯通道暢通。
六、乙方所承包主體工程封頂后,吊機租與一切維修費用工程完工后拆吊機工資運費,一律由甲方支付。
七、付款方式:按工程進度付款,基礎工程完成付99%,主體工資,每搗一次棚付該層工資的70%,磚墻每砌一層付該層工資的20%;余10%主體完成后一個月內結算并付清工資。
八、因甲方錢不到位或其他因素引起工程不能正常施工、或停工、一切模板機械和工人工資由甲方支付。
九、施工時間:從年月日開工。
十、本合同一式兩份,雙方各執一份,共同遵守執行。
十一、其他未盡事宜,在施工中雙方協商解決。
甲方簽名:________乙方簽名:________
日期:_____________日期:_____________
建筑工程施工合同8
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同9
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、國家建設部、和國家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設工程施工合同》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程建筑幕墻及相關項目施工事項,經協商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包內容:
4、 承包方式:包工、包料(甲供料除外)、包質量、包工期。
5、 工程主體結構標高米,承包工程最高標高米。
二、 工程承包范圍
三、 合同工期
1、 開工日期:
2、 竣工日期:
3、 合同工總日歷天數天。
4、 總工期內容:包括施工圖紙設計、材料采購、加工制作、運輸、現場安裝、
中間驗收、自檢整改、工程清潔。
5、 工期延誤:如遇到以下情況,經甲方代表簽證總工期則相應順延。
、偌追轿茨馨醇s定日期提供圖紙和現場不具備開工條件。
②因設計變更和工程量增加。
③一周內非乙方原因造成停電累計超過8小時
、芤蚺_風、暴雨、地震、火災等人力不可抗拒自然災害。
⑤因甲方原因未能按合同交付工程預付款、進度款、至使施工不能正常進 行。
、抟曳皆谑┕ぶ幸蚣追皆蛐枳兏O計及乙方認為需甲方確認的工程聯系單、備忘錄,甲方在七天未答復時。
6、 暫停施工:甲方和監理派出的甲方或監理代表認為:
、偌追交虮O理代表認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。
、谝曳綉敯醇追交虮O理代表要求停止施工,并妥善保護已完工程。乙方
實施甲方或監理代表做出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,甲方或監理代表應當在48小時內給予答復。
③甲方或監理代表未能在規定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求后48小時內未予答復,乙方可自行復工。
、芤蚣追皆蛟斐赏9さ,由甲方承擔所發生的追加合同款,賠償乙方由此造成的損失,相應順延工期,因乙方原因造成停工的,由乙方承擔發生的費用,工期不予順延。
四、 質量標準
1、 施工圖設計:應符合國家標準和行業規范
①玻璃幕墻工程技術規范JGJ102-96。
、诮ㄖ粔G3035-1996。
、劢饘倥c石材幕墻工程JGJ/T133.J-2001。
、芙ㄖY構荷載規范GB50009-2001。
、萁ㄖ拐鹪O計規范GB50011-2001。
、奁渌航ㄖO計防火、防雷規范、鋁門窗標準、主要材料標準等。
2、 工程質量驗收:應符合國家標準和行業規范。
①質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
因乙方原因工程質量達不到國家和行業的質量標準,乙方承擔返工損失和違約責任。
、陔p方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
3、 檢查和返工:
、僖曳綉J真按照標準、規范、施工圖、施工方案以及計劃進度施工,隨時接受甲方或監理代表的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
、诠こ藤|量達不到標準規范部分,甲方或監理代表一經發現,應要求乙方拆除或重新施工,乙方承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。 ③甲方或監理代表的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工造成損失的、應追加合同價款由甲方承擔,相應順延工期。 ④甲方或監理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應追加合同價款,由甲方承擔。
4、 隱蔽工程的中間驗收:
①工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方或監理代表組織驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方或監理代表在驗收記錄上簽字后乙方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在甲方或監理代表限定的時間內修改后重新組織驗收。 ②甲方或監理代表不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過48小時。甲方或監理代表未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,乙方可自行組織驗收,甲方或監理代表應承認驗收記錄。
③經甲方或監理代表驗收,工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求,驗收24小時后,甲方或監理代表不在驗收記錄上簽字,視為甲方或監理
代表已經認可驗收記錄,乙方可進行隱蔽或繼續施工。
、苤匦聶z驗,無論甲方或監理代表是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時,乙方應按要求對檢查部位進行剝離或開孔,并在檢驗后重新、覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發生的全部追加合同價款,賠償乙方損失,并相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發生的全部費用,工期不予順延。
五、 合同價款
1、工程總金額:(人民幣)2、工程付款方式:
。ㄒ唬╊A付款:合同簽訂后一周內,向乙方支付幕墻門窗工程合同總價的35%預付款,以支票形式匯入乙方賬戶。
。ǘ┻M度款:
1) 每月按完成各項工作工程量的85%支付工程進度款。
2) 工程安裝完成后支付至合同總價90%.
3) 結算完成支付至結算總價的95%
3、工程量確認和結算規則:
①以平方米、米為計量單位的項目、竣工按見光面、外露面、展開面實際工程量結算。
②甲方提供的設計發生變更,經甲方以簽證作結算根據,調整合同價款。 ③建筑結構有較大變化影響工程安裝,經甲方簽證作結算依據,調整合同價款。
④報價確認的材料,施工圖設計或其它因甲方要求變更時經簽證調整合同價款。
、蓍T窗工程按門窗設計洞口尺寸計算面積。
建筑工程施工合同10
發包人(甲方):________________________
承包人(乙方):________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程施工項目協商一致,訂立本合同。
1、工程概況
工程名稱:____________________________
工程地點:____________________________
工程內容:____________________________
2、工程承包范圍
承包范圍:_____________________面積為準。
3、合同工期
開工日期:______年______月______號
坯房竣工日期:______年______月______號(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期:______年______月______號
合同工期總日歷天數:______天
4、工期延誤:
因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延
。1)設計變更和工程量增加;
(2)一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;
。3)不可抗力自然條件;
5、工程竣工:
乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的,乙方承擔違約責任。
6、工程質量標準:
__________縣質量檢測局為準。(不包括材料質量)
7、合同價款
金額:建筑面積每平方米¥______元________建筑面積的總平方米。
工程預支款:¥______萬元。
竣工日付款:余下總金額的______%。
工程款結算:檢測工程竣工日后______個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。
8、組成合同的文件
。1)本合同協議書。
。2)標準、規范及有關技術文件。
。3)圖紙
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
9、乙方向甲方按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
10、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書面申請,甲方則需及時提供全部建筑不得誤工,保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。
11、甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。
12、本合同正本兩份,具有同等效力,由發包人承包人分別保存一份。
13、合同生效
合同訂立時間:____________年_______月______日
合同訂立地點:_______________________________
本合同雙方約定_______________________________后生效。
發包人:(簽名)____________電話:______________住所:____________________
承包人:(簽名)____________電話:______________住所:____________________
建筑工程施工合同11
發包人:________________________
承包人:________________________
第一節合同協議書
根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
一、工程概況
1.工程名稱:____________________________________
2.工程地點:____________________________________
3.工程立項批準文號:____________________________
4.資金來源:____________________________________
5.工程內容:____________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
6.工程承包范圍:________________________________
詳細承包范圍見第七章“技術標準和要求”。
二、合同工期
計劃開工日期:__________年_________月________日。
計劃竣工日期:__________年_________月________日。
工期總日歷天數______天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合:標準。施工安全文明標準化:____________。
四、合同形式
本合同采用單價合同形式。
五、簽約合同價
人民幣(大寫):(¥:__________元);其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫):(¥:__________元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣(大寫):(¥:__________元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫):(¥:__________元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫):(¥:__________元);
六、承包人項目經理及其主要管理人員
__________________________________________________。
七、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
1、中標通知書;
2、投標函及投標函附錄;
3、專用合同條款;
4、通用合同條款;
5、技術標準和要求;
6、圖紙;
7、已標價工程量清單;
8、其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形式的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章,以非法人分公司名義簽訂的合同無效。
八、承諾
1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的'工程維修責任。
3、發包人和承包人理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
甲方(簽章):_____________________
乙方(簽章):_____________________
__________年_________月________日
__________年_________月________日
建筑工程施工合同12
合同編號:
需方(以下稱甲方):_______
簽訂日期:_______年_______月_______日
供方(以下稱乙方):_______
簽訂地點:_______
根據《中華人民共和國合同法》,經甲乙雙方友好協商,就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜,達成如下協議,以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物:
1:不銹鋼地腳線及修邊線2:信報箱3:電梯門套
二、數量、單價及合同預算金額
三、備注:
1.以上表格所涉及的數量、尺寸、規格依據甲方所提供的加工圖紙為準,此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2.此報價包括為成品加工價,已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅,如需含稅則另加5%。
3.以上三類產品中,地腳線、修邊線及信報箱僅供材料,不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收:甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整,尺寸準確無誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質按304執行,所有供貨不銹鋼板的板材材質及厚度必須符合GB1220—92「84」及oCr18Ni9等國家及行業標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮(或泡沫紙)包裝(運輸途中產品保護由乙方負責。貨物經甲方驗收后,交由甲方負責保管。
五、驗收手續:供貨方貨到現場,甲方或其工作人員只對外觀可視面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數量進行核對簽收,甲方在安裝過程中發現存在工藝質量問題時通知乙方后,乙方須在8小時內到達現場進行鑒定,情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產品進行更換。
六、乙方送到現場之貨物,甲方授權為指定簽收人,若授權有變更,以甲方書面函告為準。
七、付款及結算方式
(1)自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即幣訂金給乙方,定金最后一批貨款沖抵結清。
。2)乙方在發貨前把發貨數量清單傳真給甲方確認,甲方在確認后簽字回傳給乙方,乙方在收到發貨單確認的當天發貨。貨到工地后經甲方抽樣驗收后,如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料,那么乙方需安裝完畢,甲方驗收合格后結算貨款。
(3)甲方付款方式可為支票或網銀結算,收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時,必須提供等額的相應票據,否則甲方有權拒付材料款項。
九、乙方責任及違約責任:按時保證質量交貨,提高品質量合格證及產品質量保證書,乙方的產品在質量保證期內出現的任何質量問題均視為該產品不合格,甲方有權保留追究乙方相關經濟損失及相關法律責任之權力。乙方產品不能按時交貨的,每逾期一日按合同暫定價款的1‰向甲方支付違約金,違約金總數不超過合同暫定貨款的20%;乙方產品若連續出現批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的,甲方有權解除本合同,且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。
十、甲方責任及違約責任:負責工地現場的數量清點驗收。按合同規定日期支付貨款,否則每日按逾付金額的1‰償付乙方違約金,違約金總數不超過合同暫定貨款的20%;
十一、不可抗力:甲、乙雙方任一方由于不可抗力(如嚴重自然災害、戰爭、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同時,應盡快向對方通報理由,經有關主管機關證明后,可允許延期履行、部分履行規定的,不以違約論。對這些貨物的處理方法,可由甲、乙雙方協商決定。
十二、圖紙及責任:
1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙,乙方需安排設計到現場測量出圖,在接到甲方要求一天內到場,在每批加工圖紙上須經甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產前以書面形式提出,否則,應當賠償乙方因此承受的實際損失(當乙方收到甲方書面指令時,乙方已經開始生產的,應立刻停止生產,否則甲方不予以承擔責任及損失)。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚,經乙方審查(須在收到圖紙后二個工作日完成)書面通知仍不能修改,致使乙方無法生產的,乙方供貨期順延,乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。
4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的,乙方須對此承擔一切相關經濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業主方索賠等費用(如有)]及相關法律責任,由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執行。
十三、雙方主要職責
(1)甲方:提供所需鋁板的規格、尺寸、數量、并確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
。2)乙方:根據甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產品的圖紙變更:在執行合同過程中,產品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質量標準,則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決:基于本合同產生任何爭議由雙方友好協商解決,協商不成提交工程所在地的_______依法裁決。
十六、合同生效:本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效,乙、
甲雙方各執兩份,每份均具同等法律效力。經雙方確認的附件為合同正文組成部分,與本合同具相同效力。
甲方:_______(簽章)乙方:_______(簽章)
代表人:_______(簽章)代表人:_______(簽章)
開戶銀行:開戶銀行:_______
帳號:_______帳號:_______
建筑工程施工合同13
甲方(發包方):(以下簡稱甲方)
乙方(承包方):(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,本著相互信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條、工程概況
1、工程名稱:王XX天佳XX
2、工程地點:清浦區XX
3、施工范圍:
4、合同價款:安裝,稅金由乙方承擔,材料檢測費用由甲方承擔,若要變更施工內容、變更材料,工程造價按實計算。
第二條、關于材料供給的約定
乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用對工程造成的損失由乙方負責。要求電線為大廠生產的無錫品牌,另所購的開關插座盒配件必須先提供樣品經公司領導同意后再購買,其他材料檢測必須合格。
第三條、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家《建筑水電工程質量驗收規范》G并參照其他地方標準、質量評定驗收標準。
2、乙方必須服從甲方在各次驗收中提出的所以整改意見,并在甲方限定的時間內整改至符合要求,乙方拒絕或拖延整改,甲方視情節輕重有權對乙方作出處罰。
3、乙方對現場所有已完成施工成品負有保護義務,凡因乙方施工安排不善,在結構已完成施工部位進行鑿洞、敲打安裝施工或返工的(暗管敷設的磚墻面包刨槽及設計變更除外),均乙方自費修補恢復原狀,造成甲方及其他損失的零星賠償。
4、由于乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔。
5、工程竣工:乙方應提前通知建設單位、監理驗收,并辦理驗收手續。
第四條、關于安全生產文明施工現場治理的約定
1、乙方嚴格遵守工地上的一切規章制度。
2、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作,禁止閑雜人員進入現場。
3、乙方必須服從管理,保持現場清潔。及時整理、回收、整齊堆放各項材料,做到工完料盡場地清。保持現場整齊文明。
第五條、工程付款方式、結算的預定
付款進度:一層屋面板澆好后付總價的10%,主體成功付總價的20%,竣工驗收后付至總價的95%.保留總工程款的5%作為保修金,保修金返工還按國家相關規定執行。
第六條、糾紛處理
因工程質量雙方發生爭議時,雙方協商解決,當事人不愿意協商、調解解決,或協商、調解不成時,可按本合同約定向人民提起訴訟。
第七條、工期要求
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見的因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
2、執行項目部安排的工期時間,每延遲一天執行甲方與業主簽訂的大合同的要求。
第八條、施工安全
乙方負責施工期間施工范圍內的人身設備安全事項,乙方對各種安全措施事故承擔完全責任,甲方有權監督和指導乙方及時排除安全隱患,杜絕安全事故。
第九條、附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同14
合同編號:_______________
______年___月___日
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、工程面積:
5、工程期限:
本工程自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工。
第二條、工程項目價款
1、工程款:本合同工程造價為(人民幣):____________;
金額大寫:___________________________。
2、報價單根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
第三條、工程圖紙
甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第四條、材料供應
本工程凡由乙方采購的材料,經甲方按預算材料及乙方提供的樣品標準驗收,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
對與甲方認可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標準,甲方應承擔乙方因此而增加的施工工費及材料費。
第五條、工程款支付方式
1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項目報價執行。
2、本合同生效后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清;
。1)工地開工前付_____元。
。2)工程進行一半時付_____元。
。3)工程結束付_____元。
3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。
第六條、工程工期
1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、在1、條件下,本工程合同范本施工期約定為______工作日。
3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當天起計算_____工作日。
4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
5、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
6、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第七條、工程質量及驗收
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準。
2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質量標準、設計變更和______省地方標準《______裝飾裝修工程質量規范》為質量評定驗收標準。
3、裝飾裝修工程竣工后,工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。
4、由于甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
6、甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。
乙方工程部電話:________________。
7、乙方自檢合格后,應及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節點完工的驗收,由甲方簽字確認后方可進行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗收,可書面委托第三人進行驗收確認,且甲方認可該驗收結果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托第三人進行驗收,延誤工期由甲方承擔。
8、工程內容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后七日內須參加驗收,若甲方無正當理由逾期不參加驗收,視為驗收合格?⒐を炇蘸细窈,乙方應提供工程質量合格證明(含試水記錄)和第三方室內空氣質量檢測合格證書。
甲方對室內空氣質量有異議時,可請有國家相關部門認可的專業檢測單位予以認證并自負費用;若檢測不達標則檢測費用由乙方承擔,乙方還需負責治理工作及承擔治理費。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔所有費用)。
竣工驗收合格后,雙方辦理移交手續,簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
雙方未辦理竣工合格驗收手續,甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項書面約定。
竣工驗收在工程質量及經濟方面存在個別且不涉及較大問題時,經雙方協商一致,簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議“(作為竣工驗收單附件)后,甲方可先行入住。
第八條、安全生產和防火
1、因甲方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范,導致發生安全或火災事故,甲方承擔由此產生的一切經濟損失。
2、因乙方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范,導致發生安全或火災事故,乙方承擔由此產生的一切經濟損失。
第九條、維修責任
本合同工程驗收交付之日起,乙方負責為期2年的保修(憑簽發的工程保修單為準),保修范圍:乙方所裝修項目應有的質量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發生的質量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導致質量問題的則不在保修范疇之內。
第十條、違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十一條、爭議的解決
本合同范本在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同范本在執行中發生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。
第十二條、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執_____份。
甲方(簽章):
委托代理人:
聯系電話:
_______年____月____日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯系電話:
_______年____月____日
附件:
1、施工圖紙共_____張
2、裝修預算書(經甲乙方共同簽字確認)共_____頁
3、甲方提供裝飾裝修材料明細表
4、乙方提供裝飾裝修材料明細表
5、其他:本合同共_____頁
。ǜ郊
____________________________工程裝修預算書
序號
項目名稱
單位
數量
合計
材料及共計說明(包括備注)
1
2
3
4
5
6
發包方(簽字)____________
________年____月____日
承包方(簽字)____________
________年____月____日
。ǜ郊
____________方提供裝飾裝修材料明細表
金額單位:________元
材料名稱
單位
品種
規格
數量
單價
金額
供應時間
供應至的地點
發包方(簽字)____________
________年____月____日
承包方(簽字)____________
________年____月____日
建筑工程施工合同15
甲裝修合同書方:_________聯系方式:___________裝修合同簡單版_______乙方:_________聯系方式:__________________
茲甲方委托乙方設計位于______實用面積_____平裝修合同范本簡單方米的私宅,雙方應設計事宜達成以下協議:裝修合同怎么寫
一、甲方將房屋委托乙方設計,乙方將根據甲方的要求,結合設計原理在甲方提供所有資料_裝修合同模板____日內裝修合同電子版繪出平面布置圖。
二、甲方確裝修合同怎么寫認平面方案,確認后,裝修合同怎么寫甲、乙雙方簽訂本設計委托書,同時,甲方交付首期設計定金,金額為總設計費的_____%。(設計費收取標裝修合同準詳見第六條),乙方下現場實地盡寸復合。
三、簽約后,乙方進入立面設計_____日內繪出詳細立面方案。
四、設計內容:設計平裝修合同注意事項別忽視面方案圖,全部施工圖。含配套專業:體裝修合同簽訂需要注意的細節定位圖、吊頂圖、開關插座圖、電裝修合同書路布置圖、各房間立面圖,與業主溝通,審核后,雙方簽字定裝修合同電子版稿。
五、乙方根據立面方案制作效果圖,(效果圖制作收取標準裝修合同報價清單詳見第七條)。
六、圖紙裝裱要求:裝修合同模板電子版乙方交付壹套A3設計圖紙,超出部分費用甲方自理,甲方結清設計尾款。
七、設計費收取標準:平面___裝修合同模板__元/平方米,復式_____元/平方米,別墅_____元/平方米裝修合同模板電子版,本套私宅總設計費大寫:_____(小寫____元),簽定本協議時,甲方需交付裝修合同怎么寫設計定金大寫:_____(小寫____元),余款于乙方交付整套A3設計圖裝修合同電子版紙時結清。
八、效果圖制作收取標準:標準客廳_____元/張,復式_____元/張,臥室____元/張,本套私宅效果圖制作費大寫:_____(小寫____元)。
九、雙方權利義務
1、甲方
(1)按本合同規定的內容,在規定的時間內向乙方提交基礎資料及文件,并對其完整性,正確性及時限負責。甲方不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。
(2)甲方提交上述資料及文件超過規定期限,____天以內的,乙方按本合同第三條規定的交付設計文件時間順延;_裝修合同簽訂需要注意的細節___天以上的,設計人有權重新裝修合同怎么寫確定提交設計文件的時間。
(3)甲裝修合同書方變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交裝修合同簡單版資料作較大修改,以致造成乙方設計返工時,雙方除另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)裝修合同簽訂需要注意的細節,重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
(4)在合同履行期間,甲方要求終止或解除合裝修合同模板同,乙方未開始設計工作的,不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的,甲方應根據業乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
(5)甲方必須按合同規定支付定金,收到定金作為乙方設計開工的標志。未收到定金,乙方有權推遲設計工作的開工時問,且裝修合同模板交付文件裝修合同注意事項別忽視的時間順延。
(6)甲方應按本合同規定的金額和日期向乙方支付設計費,每逾期支付一天,應承擔應支付金額____%的逾期違約金,且乙方提交設計文件的時間順延。逾期超過___裝修合同簡單版_天以上時,乙方有權暫停履行下階段工作,并書面通裝修合同模板知發包人。裝修合同怎么寫
(7)甲方要求裝修合同注意事項別忽視乙方比合同規定時間提前交付設計文件時,須征得乙方同意,不得嚴重背離合理設計周期,且甲方應支付趕工費。
2、乙方
(1)乙方應按裝修合同注意事項別忽視國家規定和合同約定的技術規范,標準進行設計,按本合同第六條規定的內容,時間及份裝修合同模板數向甲方交付設計文件(出現2、3、5、6、7規定有關交付設計文件順延的情況除外)。并對提交的設計文件的質量負責。
(2)設計合理使用年限為_______年。裝修合同簡單版
(3)乙方對設計文件出現的遺漏裝修合同模板或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成工裝修合同注意事項別忽視程質量事故裝修合同模板損失,設計人除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據損失程度向發包人支付賠償金,賠償金數額由裝修合同簽訂需要注意的細節雙方商定為買際損失的_____%,總額不得超過總設計費。
(4)由于乙方原因,延誤了設計文件交付時間,每延誤一天,應減收裝修合同注意事項別忽視該項目應收設計費的____%。
(5)合同生效后,乙方要求終止或解裝修合同簡單版除合同,乙方應雙倍裝修合同怎么寫返還發包人已支付的定金。本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,簽字后生效。
甲方(蓋章):___________乙方(蓋章):____________
日期:裝修合同注意事項別忽視______年___月___日______年_裝修合同電子版___月____日
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑裝飾工程施工合同10-27
建筑工程施工合同10-21
建筑工程施工合同11-16
建筑裝飾工程施工合同04-21
建筑工程施工合同10-19
建筑裝飾工程施工合同11-15
建筑工程施工合同范文09-15
建筑工程施工合同的范文04-02
建筑工程施工標準合同10-18
建筑工程施工合同要點11-08