管材產(chǎn)品購銷合同范本
為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立管材產(chǎn)品購銷合同范本。
管材產(chǎn)品購銷合同范本(1)
建筑工程、電廠、化工廠等多用此類管材，有執(zhí)行標準GB/T5310，用于高壓鍋爐：有執(zhí)行標準GB/T8163，輸送流體用無縫鋼管：有執(zhí)行標準GB3087，低壓鍋爐用無縫鋼管：有執(zhí)行標準GB/T9948，石油裂化用無縫鋼管：有執(zhí)行標準GB/T14976，流體輸送用不銹鋼無縫鋼管，常見材質(zhì)有合金(15CrMo、12Cr1MoV)碳鋼(10#、20#、45#)不銹鋼(304、316)
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格型號
|
數(shù)量
|
金額（元）
|
備注
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：根據(jù)實際工程量決算。
一、需方提供管材，到供方場地，供方負責保溫施工。
二、需方保溫要求：1、DN200—DN40保溫厚度40mm.
2、PE厚度2.5mm.
3、外觀工整、注料充實。
三、付款方式：需方提貨，付清全款。(含稅、不含稅)
四、解決合同糾紛方式：雙方共同協(xié)商解決。
供方(蓋章) 需方(蓋章)
代表人： 代表人：
年 月 日 年 月 日
產(chǎn)品購銷合同范本(2)
承攬方：
委托方：
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。
一、承攬標準
|
品名
|
材料
|
規(guī)格（mm)
|
計量單位
|
單價（含稅）
|
金額（元）
|
備注
|
|
|
|
見附件
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計（大寫）：具體金額于實際出貨為準
|
|
||||||
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準：以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執(zhí)行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預(yù)付 14.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：按相關(guān)的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間： 承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后 20 天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元，質(zhì)保金在結(jié)款時扣除。
九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關(guān)費用。
十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應(yīng)按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進行檢驗，若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起15日內(nèi)向承攬方提出書面異議，并不得動用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，使用期內(nèi)發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。
十二、知識產(chǎn)權(quán)：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標或外觀設(shè)計專利，著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，委托方應(yīng)向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應(yīng)向承攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)，條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權(quán)等糾紛，由委托方承擔一切經(jīng)濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)，QS證，印刷執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)，第三方檢測報告。
十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應(yīng)視為承攬方違約，但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時內(nèi)書面通知委托方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權(quán)取消本合同。
十五、違約責任：
1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨);未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經(jīng)濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務(wù)，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預(yù)付款的，自預(yù)付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
|
承攬方 |
委托方
|
|
|
單位名稱
|
|
|
|
法定代表
|
|
|
|
委托辦理人
|
|
|
簽訂地點： 簽訂時間：
【管材產(chǎn)品購銷合同范本】相關(guān)文章：
家具產(chǎn)品購銷簡單版的合同范本12-28
購銷合同范本【精】01-13
生豬購銷合同范本12-27
【熱】購銷合同范本11-19
卷簾購銷合同范本11-17
蘋果購銷合同范本11-17
床墊購銷合同范本11-16
賓館購銷合同范本11-16
補充購銷合同范本10-31