【熱門】購銷合同合集9篇
隨著法律觀念的深入人心，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的購銷合同9篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
購銷合同 篇1
(××)××字第× ×號
立合同單位××××廠(甲方)，××××公司(乙方)。經雙方共同協商，簽定如下合同內容，以資共同信守：
一、訂購商品；甲方向乙方訂購××糧食壹佰萬公斤，每公斤單價壹元貳角，計壹佰貳拾萬元。
二、質量要求：部頒標準。
三、包裝：乙方提供甲方化纖標新包裝袋，每只收費捌角伍分。
四、交貨日期：一九九一年八月一日
五、交貨地點：乙方侖門交貨口
六、驗收方法：由甲方派人到乙方侖庫取樣，委托中心化驗室化驗合格后，由甲方自行提貨。
七、結算方式；乙方委托銀行辦理托收承付。
八、違約責任：交貨前，完全由乙方負責；交貨后，完全由甲方負責。如有一方違約，以貨款的千分之一處以罰款。
九、本合同有效期：自合同簽訂日起，至一九九一年八月一日止。
十、本合同一式四分，甲乙方各執二分。
甲方：××××廠 (印)
地址：××××
開戶行賬號×××辦××××號
乙方：××××公司 (印)
地址：××××××
開戶行賬號×××辦×××××號
一九九一年六月十日
購銷合同 篇2
甲方：
乙方：
茲賣方（甲方）向買方（乙方）銷售黃金產品，本著誠信雙贏的原則，經雙方談定買賣條件如下：
一、 金的成色計算方法：一是預估成色若大于98%時，按樣金重÷樣金吊水重量÷19.34；二是預估成色小于98%時，按樣金吊水重量÷樣金重×23.128－2.19,最終得出成色。
二、 計價方式：按提貨的前一天即6月10日上海黃金網Au9995的 收盤價（321.61－1.6）×成色×金重，得出每塊金的價格，累計求得總金的`價格為：2439234.56 元（具體明細見附頁） 20xx年5月19日交易的鉛精礦還有剩余款122929.94元，兩次相抵，這次黃金交易需交2316304.62元正，大寫：貳佰叁拾壹萬陸千叁佰零肆元陸角肆分。
三、 甲乙雙方均指定由甲方的化驗室分析檢測，甲乙雙方均進行參與， 最終認可簽字生效。
四： 提貨地點：
五、 付款方式：乙方付清該次黃金全款到甲方指定的帳號上，乙方提取貨物，甲方免費派人派車護送乙方到 。
六、 本合同有效期至 年月 日止，在同等條件下乙方享有合同優先權，合同的具體內容均對利益相關的第三方保密。
七、 未盡事宜，由雙方友好協商解決，或向供貨方所在地法院提請訴訟。
甲方： 乙方：
授權代表： 授權代表：
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
購銷合同 篇3
原告：王XX，女，漢族，現就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX
被告：河北XXX房地產開發有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的`商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任�，F訴諸法院，請求法院判如所求!
此致
XX市XX區人民法院
具狀人：王XX
XX年X月X日
附：本訴狀一式二份
證據X件
購銷合同 篇4
一、采購物品名稱、數量、合同金額：
二、交貨期及送貨地點
1. 交貨日期：天
合同簽定后，自供方收到定金之日起，本合同開始執行，工期不少于 天，在收到需方定金后定于 日交貨。
2、交貨地址：產品在交貨地完成交接后的保管責任及風險由甲方承擔。 3、運輸費用承擔及運輸方式：甲方負責.
三、包裝及箱體要求
1、包裝要求：紙箱包裝
2、箱體要求：防水箱體（見附件）
四、付款方式
合同簽訂生效后3個工作日內需方支付供方合同總金額 40%作為定金；供貨產品生產老化完工，20個工作日內完成生產，全款提貨，需方付清余款，供方發貨。貨物全款未付清之前該貨物所有權歸和使用權供方所有。
五、售后服務
1、保修期為壹年，壹年內供方負責對產品免費返廠維護、維修。往返運輸費用各自承擔。
2、如需方需要供方安排工程師現場指導安裝調試，并作相應技術培訓，所需差旅費、食宿費等費用由需方承擔；
3、保修期內設備到達現場后由于不可抗力或人為因素致使設備損壞返修，供方收取成本費維修。維修熱線：400-6188-884
六、違約責任
1、需方（或最終使用單位）無正當理由拒收設備、拒付貨款的，需方經向供方支付本合同總價款的20%違約金，供方有權選擇要求甲方繼續履行合同或終止合同，終止合同的，甲方已付的款項不退還。
2、需方逾期支付貨款的，需方向供方每日償付欠款總額百分之一的違約金。 3、供方所交付設備的品種、數量、質量及技術要求等不符合合同規定的，需方有權拒絕收貨，供方向需方償付本合同總價款的百分之十的違約金。
4、如供方收到合同所約定的貨款后不能按時交貨，供方向需方每日償付欠貨總額千分之一的違約金。
5．在甲乙雙方約定的`交貨期滿后，由于甲方原因20天內未付清乙方貨物余款，乙方有權取消合約，并沒收全部定金，貨物歸乙方所有。
6、因戰爭、疾病流行等不可抗力致使合同延期執行或不可執行，供方不承擔責任。
七、仲裁
在合同執行過程中，凡與本合同簽訂或履行有關的爭議，雙方應友好協商解決，如協商不成或一方不愿意協商，雙方應該將該爭議提交深圳市仲裁委員會依其仲裁程序解決，仲裁結果為終局結果，仲裁費用及律師費用由敗訴一方承擔。
八、其它
本合同一式貳份，經雙方代表簽字蓋章后生效（傳真件具同等效力），供需雙方各執一份，均具有同等效力，本合同未盡事宜，雙方可以補充協議的形式加以補充。補充協議與本合同具有相同的法律效力。
供方：深圳市聯誠發科技有限公司 （簽章） 授權代表（簽字）：龍小姐 電話：0755- 29173088傳真：0755-29173089
需方：重慶大業 （簽章）
授權代表（簽字）： 電話： 傳真：
購銷合同 篇5
甲、乙雙方在公平、信任、互利、互惠的基礎上，特訂立如下合同：
第一條 資格、區域
1.甲方指定乙方為_________產品“特約批銷商”。
2.乙方_________特約批銷區域：_________。
3.批發對象為：_________; 零售對象為：_________。
第二條 雙方提供
4.甲方免費提供：甲方直屬營業廳內長一米以上的展銷柜臺一節，供乙方展銷_________相關產品。
5.甲方免費提供安全的倉庫，可存放_________相關產品、辦公設備;供乙方授權的員工存取_________相關產品及辦公用。
6.甲方向乙方提供甲方下屬經銷商所享有的一切優惠政策，包括_________話費卡、各種優惠套餐等。
7.乙方以其網上()的批發價格加上_________比例的售后服務費向甲方提供_________手機。乙方保證所提供的.手機均為行貨。
8.乙方提供：市場部、售后部、營銷部等相應的人員;員工相關費用由乙方負責。員工必須遵守國家有關法律、法規;遵從甲方的員工管理制度。
第三條 利益
9.甲方確保乙方在特約批銷區域內的批發價不低于如下價格：“_________網”()上每日的“批發價”+“批發價”乘以_________%的售后服務費。
10.乙方展銷柜在甲方的支持和配合下實行獨立運營、獨立核算.
第四條 售后服務
11.乙方在展銷柜上所零售的乙方_________相關產品售后，保證按國家規定的三包服務執行。
12.乙方在特約批銷區域內批發給經銷商的_________產品必須遵從與經銷商之間的協議(詳見“經銷商協議”);乙方承諾對所售出產品做到更快更好的服務保證。
第五條 其他事項：
13.本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，不得單方面擅自變更或解除。因故需變更或解除合同應經過雙方協商，依法另立協議。
14.本合同有效期自合同簽訂之日起至_________年_________月_________日止，期滿后雙方可另行簽訂。合同正本一式貳份，雙方各執一份。
15.本合同未盡事宜，雙方另行協商或另訂補充協議。補充協議由雙方法人代表或授權委托代理人簽章及蓋雙方合同用章后生效。補充協議與本本協議具有同等效應。
16.因本合同發生糾紛，雙方應當協商解決，如協商不成時，任何一方可向本協議簽約地人民法院起訴。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
購銷合同 篇6
需方（以下簡稱甲方）：
供方（以下簡稱乙方）：
簽訂地點：
簽訂時間：
甲方根據本公司xx項目施工需要，向乙方購置本合同約定之產品，乙方愿意出售。根據《合同法》、《建筑法》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條、鋼材名稱、規格型號、數量、鋼材單價、總價、供貨時間：所供鋼材結算以工地驗收的實際量為準。如甲方有額外的需求計劃時，也參照此項條款。鋼材單價及數量見明細。
第二條、質量標準：以上規格、材質應符合國家標準，并附每種規格的材質的原材檢驗報告、廠家出廠檢驗合格證，不符合要求予以退貨，如出現質量問題由乙方負責。
第三條、交（提）貨方式、地點：xx項目部。
第四條、運輸方式及到達站和費用負擔：運輸方式為汽運，出廠到目的地運輸費由乙方承擔，卸車費用由乙方承擔。
第五條、合理損耗計算方法：運輸中造成的產品丟失、損傷，由乙方承擔。
第六條、數量和包裝要求：以甲方實際驗收入庫數量和實際檢定合格數量為準，包裝要求：按通用方式包裝。
第七條、檢驗標準、方法：貨到三日內由甲方驗收數量及包裝，質量以乙方提供的材料原材檢驗報告、出廠合格證、材料原材復檢報告為準。驗收方法主要通過實測、目測、復檢等方法，若在驗收或使用過程中出現異議，自甲方書面通知之日起3日內乙方派人來解決，并有權拒付不符合規定的部分的`貨款，乙方在收到甲方書面異議后7天內負責處理，否則視為認可甲方提出的異議及處理意見。
第七條、結算方式：貨物全部到場后且經甲方驗收合格后，支付驗收合格部分貨物總價的80%，待甲方原材料質量檢驗合格，乙方出具全部供貨稅票后一周內付清余款。甲方使用承兌匯票付款，乙方需提供足額發票。
第八條、違約責任：
1、甲、乙方雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法及雙方商定的有關條款賠嘗經濟損失。
2、經核查該產品確實不符合規定要求的，甲方由此受到的損失，包括工期損失均由乙方按違約責任承擔。
3、因質量不符合約定，甲方可要求更換或退貨，更換視作逾期交貨，退貨視作不能交貨，并承擔違約責任。
4、乙方在交貨時間、材料質量方面不能滿足甲方要求時，甲方有權對由此造成的經濟損失要求乙方賠償。
第九條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由當地工商行政管理部門調解。協商或調解不成的，任何一方可向合同簽訂地點的人民法院提出訴訟。
第十條、未盡商定事宜，供需雙方協商解決。
第十一條、本合同一式4份，乙方執1份，甲方執3份。經雙方代表簽字蓋章生效。
甲方（章）：
乙方（章）：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
開戶銀行
開戶銀行：
賬號：
賬號：
購銷合同 篇7
買方(甲方)：
賣方(乙方)：
經雙方友好協商，就甲方向乙方采購辦公用品及耗材事宜達成協議如下：
一、甲方向乙方購買辦公用品及耗材，具體見采購清單，乙方向甲方免費提供送貨及售后退換等服務。
二、在同等商品中，乙方應按最低優惠價格提供給甲方，具體價格見清單。價格調整應經甲方書面同意后方可執行。
三、一般送貨時間為一個工作日或以訂單上甲方要求時間為準，如遇甲方有急用商品訂單，則以最短時間將所訂商品送到指定地點。
四、辦公用品送到甲方后，由甲乙雙方共同對數量進行清點，使用中出現質量問題乙方仍應負責更換或退貨，或根據甲方要求進行價格折扣。
五、每個月結束后 個工作日內，乙方提供發票及甲方簽收的送貨回執單，經甲方確認后按實際發生的金額每月結算一次。
六、乙方保證所提供的所有商品為原廠產品，質量符合甲方的要求和有關質量標準，如不符甲方有權退貨。
七、乙方應提供有效的'聯系人和聯系電話，如有變更，乙方應及時、主動通知甲方。
八、如乙方未按規定時間提供商品或提供的商品有瑕疵，每出現一次承擔 元違約責任，并賠償給甲方造成的損失。
九、其它約定
1、本合同執行過程中發生爭議，雙方友好協商解決，協商不成向甲方所在地法院訴訟解決。
2、本合同自簽訂之日起生效，有效期一年;本合同一式二份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
單位地址： 單位地址：
授權代表： 授權代表：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
簽訂日期：
購銷合同 篇8
供方 (以下簡稱甲方)：
需方 (以下簡稱乙方)：
經甲乙雙方友好協商，就乙方向甲方購買快思聰繼電器產品事宜達成如下協議：
一、購買產品清單：
合計(人民幣大寫)：壹拾貳萬伍仟元整
二、甲方的權利和責任：
1、甲方保證所供貨物質量符合乙方要求。
2、甲方負責更換已經燒毀的`繼電器，不再收取任何費用。
三、乙方的權利和責任：
1、乙方應按本合同規定的條款如期支付貨款給甲方。
四、運輸和安裝：
甲方負責將設備運輸至乙方指定的地點，并負責安裝更換，相關費用由甲方承擔。
五、付款方式：
1、乙方需預付合同總金額的60%，合計RMB:75000.00元給甲方，設備到場經甲方驗收合格后。再付總貨款的30%，合計RMB:37500.00元，剩余20%，待甲方安裝調試完成后，3日內支付完畢，合計RMB:25000.00元給甲方。
六、售后服務：
甲方銷售之產品，質保期為一年。
甲方銷售之產品，如屬甲方選用其他廠家之產品由甲方系統集成，則按照該廠家的售后服務條款執行。
以上條款若屬乙方使用不當或由不可抗因素造成，則不屬于質保范圍。甲方銷售之產品實行10年保修，質保期后相關維修費用由乙方承擔。
七、違約責任：
甲方產品安裝調試后節電率達不到預期效果，節電率每下降一個百分點，售價也同比例下調。
乙方必須按合同規定條款支付貨款，如拖延不付，甲方有權拆走設備，乙方必須賠付合同金額30% 的違約金給甲方。
八、其它事項：
本合同雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜由雙方協商解決。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
九、備注條款：
甲方：乙方：銀行帳號：銀行帳號：開戶銀行：開戶銀行：電話： 電話：
公司地址： 公司地址：
合 同 章：合 同 章：
簽 訂 人：簽 訂 人：
日期：日期：
購銷合同 篇9
供方:
需方:
乙方因工程建設的需要，向甲方購買鋼材，為明確雙方的權利義務，經雙方平等友好協商，訂立以下條款。
1.工程鋼筋總用量約x噸，規格型號圓鋼10、12;螺紋鋼14、16、22。
2.乙方工程建設所需的鋼材全部從甲方購買。未經甲方書面同意，乙方不得從其他渠道購買鋼材，否則，乙方應向甲方支付違約金人民幣x萬元整，同時應付清所有欠款及甲方有權單方解除合同。
3.乙方根據工程進度需要，分期分批向甲方購進所需鋼材時，乙方每次需貨,應提前四天通知甲方所需鋼材的規格、型號、數量，經甲方確認后，甲方應在x日內將該鋼材送到乙方工地。如果甲方逾期未送貨應付給乙方，甲方應當賠償乙方當批貨款千分之三的'違約金。
4.計算方式：線材重量采用過磅為準結算，螺紋鋼按點條理論重量計算。
5.由于鋼材市場價格變動頻繁，由雙方友好協商確定。螺紋鋼點條理論為每噸x元(不含稅)，線材過磅每噸為x元(不含稅)，包稅增17%。如果在出貨日市場價格浮動大，雙方可以重新協商價格。
6.鋼材接收驗收方式：乙方收到貨物后應先進行檢測，合格后方可使用，如有質量問題應在收到貨物之日起__日內書面通知甲方，并提出相關的檢測報告，否則該批鋼材的質量視為完全合格。如果雙方對檢驗結果有異議，可委托國家認可的質量監督機構再行檢驗。經雙方確認鋼材質量確實不合格后，甲方應將質量不合格的鋼材運回，并承擔所發生的一切費用。
7.付款方式:甲方送貨入工地，乙方必須在x天內支付當月全部鋼材款，如果乙方沒有按時如數支付鋼材款，則乙方應賠償甲方所有欠款每日日計千分之三的違約金(以送貨當日開始計算)。
8.雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交工程所在地人民法院裁決。
9.本合同有效期為x年，雙方簽字后生效。
10.本合同一式兩份。甲、乙雙方各執一份。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
合同簽訂日期: 合同簽訂日期:
【購銷合同】相關文章：
建材購銷購銷合同03-03
購銷合同樣本-購銷合同04-01
購銷合同08-19
(精選)購銷合同08-19
購銷合同(經典)11-01
購銷的合同11-12
購銷合同經典05-20
購銷合同[精選]08-19
【經典】購銷的合同08-04
購銷的合同（精選）08-10