【精選】購銷合同模板集合9篇
隨著法律觀念的日漸普及，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家收集的購銷合同9篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
購銷合同 篇1
甲方（供貨方）：
乙方（購貨方）：
一、定義
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就乙方向甲方購買太陽能電池板相關事宜，達成如下協議：
二、產品的結算方式
1、乙方自本合同簽訂之日起個工作日內，向甲方一次性支付合同總金額 %，計人民幣 萬元（大寫： 萬元）整。余款：經驗收合格后日內付給乙方。
2、付款方式：銀行轉賬
三、產品的運輸及驗收
1、運輸方式：送貨上門
2、送貨地點和接收單位（或接收人）：
3、甲方所在地到乙方所在地（運貨地點）運費由甲方承擔；貨到后由乙方進行驗收，如發現產品規格、質量不合規定，由甲方負責免費調換。驗收合格后乙方簽收，簽收后的產品損毀由乙方負責。如果乙方拒不簽收，造成的任何損失由乙方承擔。
四、產品的安裝
1、產品的安裝由乙方自行負責，為確保產品的安裝質量，乙方必須使用甲方的原裝標準化配件，如果乙方自行購買配件，不在甲方的服務范圍之內，如需要維修按照實際發生額結算。如因乙方配件造成產品損壞及其他損失由乙方自行承擔。
五、售后服務
1、甲方提供的產品，保修期 年。保修期內，凡屬產品質量問題，甲方負責免費維修或調換產品。
2、保修期內，非產品質量問題造成的維修及保修期外故障的維修，甲方及時上門服務，維修所發生的材料費及服務費用由乙方承擔。
六、違約責任
1、根據甲乙雙方協商的結算方式，乙方逾期付款，每遲延一天，應向甲方支付違約金為合同總金額的%，同時甲方供貨期限順延。甲方逾期交貨，每遲延一天，應向甲方支付違約金為合同總金額的 %。
2、乙方無正當理由退貨（備注：除了嚴重的質量問題外），應事先與甲方協商，甲方同意退貨的，應由乙方償付甲方退貨部分貨款總值 ％的違約金。甲方不同意退貨的，乙方仍須按合同規定收貨。
七、合同糾紛解決方式
1、甲、乙雙方在履行合同的過程中發生爭議，應當友好協商解決，協商不成或不愿協商，雙方一致同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、合同終止、合同變更與修改
1、當合同履行結束且合同雙方完成合同規定的責任和義務，合同自動終止。
2、若雙方同意，并以書面形式予以確認，合同可以在任何條件下終止。這種情況下，雙方均無例外地免去對方按照合同約定尚未履行部分的責任和義務。
3、提出終止合同的一方應以書面通知對方。收到通知的一方必須在收到通知后7日內回復，否則視作合同終止且對雙方有效。
4、如合同終止是由于乙方違約引起，甲方有權獲得合同終止日期前的所有實際發生的'費用及合同損失造成的直接損失。如果合同終止因甲方違約引起，乙方有權索賠由于其違約造成的所有直接損失。
5、任何對合同條件的變更或修改均須根據雙方協商達成的協議，并作為本合同不可分割的組成部分，具有與合同本身同樣的效力。
九、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時，應及時向另一方通報不能履行或不能完全履行的理由。
十、其他事項
1、本合同一式兩份，雙方各執一份，本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜，雙方協商簽訂補充協議書，該補充協議書與本合同具有同等法律效力。 甲方： 乙方：
主要負責人：主要負責人：
�。ê炚拢ê炚拢�
年月日年 月 日
購銷合同 篇2
訂貨方：
（簡稱甲方）
�。ê喎Q乙方）
雙方依據中國法律及有關法規，本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商簽訂本協議書。
第一條總則
1.1 方在具體交易中，應以本協議書為基礎簽訂產品訂貨合同，訂貨合同應明確規定產品名稱、規格、數量、
單價、總額、驗收方法、支付方式及交貨日期、地點、方法等具體內容。
1.2 乙方須依據本協議書及雙方認同的訂貨合同向甲方提供產品，在約定的日期和地點交貨。甲方保證按訂貨合同中規定的結算方式和期限支付貨款。
1.3 在交易過程中，如產品價格、規格、包裝、數量等事項發生變動，須經雙方以書面形式一致確認后方為有效。
1.4 雙方確認的《訂貨合同》、《報價單》一經簽署，即作為本協議書的附件。
第二條產品質量保證
2.1 乙方應保證產品質量標準依甲乙雙方簽訂的《產品承認書》做標準；訂貨合同中明確規定了質量標準的，不得低于約定的質量標準。
2.2 乙方應保證出廠的'產品為合格品，產品應貼有合格標識、出廠時間。 2.3 因甲方使用、保管不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
第三條 價格
3.1 乙方供給甲方的產品的價格應公平、合理。
3.2 由于乙方之產品主要結構材料（如變壓器、PCB板、IC芯片等）受市場波動影響較大，價格調整按雙方《報價單》內規定執行。
3.3 價格以人民幣計，如有變動，以《訂貨合同》的補充說明為準。
第四條 包裝
乙方所供應產品的外包裝應標明產品名稱、規格、數量、質量合格證明、出廠日期及其它說明。
第五條 交貨及驗收
5.1 甲方在訂立合同簽訂后，乙方按訂貨合同的具體交貨日期、地點、交貨數量等細節完成交貨。 5.2 產品交貨地點；運輸方式：（如需托運的，應注明托運公司）。
5.3 每次交貨時，乙方應同時提交該批產品的送貨單。甲方驗收合格并在送貨單上簽字加蓋收貨章，同時開進倉單后，產品才算完成。
5.4 運送產品到指定交貨地點過程中的所有風險和費用（包括但不限于運輸貨物的運費、保險費）由乙方承擔。 5.5 甲方在驗收時認為產品不合格時，可拒絕接受產品。（質量要求參照本協議的第二條）
5.6《訂貨合同》中明確約定的產品數量，（除有質量問題的產品外）甲方不得以任何理由拒絕收乙方的產品。 5.7 甲方在驗收產品時，檢驗出有質量問題的產品達到10%或以上的，可以拒絕驗收剩余產品，直接將當批次產品全部退回乙方，待乙方整改處理好后，再次送貨檢驗，因產品送檢時發現不良退貨而導致乙方無法正常投入生產及交貨帶來的損失，乙方應按照該批貨款的10倍賠償甲方損失。
第六條 所有權及風險轉移
6.1 產品的所有權及丟失、損壞的風險在甲方驗收并完成收貨手續后由乙方轉移至甲方，出現產品滯銷乙方不應接受退貨和換貨。如因產品本身質量問題，滯銷不良品可無條件退回乙方。
6.2 對于一些特殊定制材料，而且有最低起訂量要求的材料，當甲方訂單數量不足材料的最低起訂標準時，多出部分的庫存材料由甲方承擔（如PCB LCD液晶屏等專用材料）。
第七條 貨款結算與支付方式
7.1 甲方在結算日向乙方發出貨款支付通知，并按照本協議的匯款地址支付。
7.2 結算方式： （舉例說明：月 日至月日的貨款，在月日前付清。）如逾期不能付清貨款，則按所欠貨款總額的天支付滯納金給乙方.
第八條 甲方違約責任
8.1 由于甲方未按本協議書、訂貨合同履行其義務而給乙方造成的損失，甲方應承擔相應的違約金和賠償金。 8.2 甲方中途無故退貨，甲方應向乙方償付退貨產品總價值50%的違約金。
8.3 甲方未按合同規定的驗收辦法和時間驗收，無故延期驗收超過2天即按收貨處理。
8.4 甲方應嚴格遵守付款時間：延期付款1個月以上應支付供方5%的滯納金，延期2個月以上的供方有權停止供貨，并向法院提起訴訟追討貨款。
第九條 乙方違約責任
9.1
乙方交貨的數量不足時，甲方有權要求乙方供貨限期，乙方交貨期逾期15天以上按不能交貨處理，應向甲方償付不能交貨部分貨款10%的違約金。交貨時間按照雙方協定時間，乙方必須按時按質交貨，拖延一天扣貨款的2 %。
乙方為甲方開發的系統，未經甲方同意，不得在展廳、展會及其它場所展示，更不得提供樣品或供貨給非甲方指定的公司或個人，由此引起的甲方損失，按經濟法相關規定賠償。
9.2
第十條 生效
10.1 本協議書自雙方簽字蓋章之日起生效； 10.2 本協議書一式兩份，雙方各執一份；
10.3 本協議書未盡事宜，經雙方協商達成一致后，可另行簽訂補充協議。本協議書的附件及補充協議均作為本協議的有效組成部分，具有同等法律效力。
甲方：（公章） 乙方：（公章） 法定代表人：
年 月 日
法定代表人：
年 月 日
表單編號：
購銷合同 篇3
合同編號：
日期：年月日
供 方（甲方）：河北嘉信空調設備有限公司 需 方（乙方）：鄭州鉑銳貿易有限公司
本合同文本根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規制定的。為更好地維護雙方當事人的合法權益，經雙方友好協商，現就甲方向乙方購買空調機組簽定以下合同。
一、雙方確認的.機組，品牌、型號、數量、金額：
1、設備清單：
二、交貨時間、地點：
1、交貨時間：乙方接到甲方開工通知后，根據甲方工程進度按照甲方要求的時間設備進場。
2、交貨地點：
3、運輸費用：運輸費用包括在合同價內。
4、所有權轉移：本工程驗收合格后，所有權轉移至甲方，在此之前空調設備損壞及缺損
由乙方負責。
5、甲方聯系人或委托聯系人：
6、乙方
聯系人或委托聯系人：王慧麟
三、付款方式：
合同訂立后支付設備定金，即人民幣 元，乙方應在收到貨款 7 日內將全部設備交付給甲方，經甲方驗收清點合格，支付剩余的設備款，即人民幣元。甲方的清點驗收并不代表甲方對本合同產品質量、技術標準、品牌等的確認(本公司購買設備是全額付款)。
四、質量要求，技術標準，供方對質量負責的條件和期限
所有產品均需達到生產廠家的技術標準要求，均為原廠生產，且未經使用。設備質量問題按廠家三包規定執行。
五、保修期：
1、貨物驗收完畢后，乙方為甲方辦妥有關保修手續，并將空調的隨機保修卡交于甲方，保修期從發票開具之日（即本工程全部通過驗收之日）起計算；
2、保修期內，乙方承諾在接到甲方報修通知后24小時內作出響應。保修期過后售后服務，詳細情況雙方另行協商。
3、設備保修按生產廠家有關規定執行。
六、糾紛處理方式：
本合同履行期間，雙方發生爭議時，應通過友好協商解決。若協商不成由甲方所在地法院裁決。
七、違約責任：
甲方延遲付款或乙方延遲交貨的（除不可抗力外），應向對方支付每個履約期應付款項
0.5%/每天的違約金，總違約金不超過總款項的5%。延遲日數超過守約方可以履行解除合同，違約方應當承擔相應的違約責任。
八、其他：
1、本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協商，達成書面補充協議，補充協議與本合同有同等效力。
2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。本合同自簽訂之日起生效。
3、合同總金額為最終金額，甲方不再承擔額外費用（除圖紙外需增加變動的）。
九：附件
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代理人簽字： 授權代理人簽字：
簽定日期：年 月日 簽定日期： 年 月 日
公章： 公章：
單位地址： 單位地址：
購銷合同 篇4
合同編號：
合同簽訂地址：XXX
甲方：介休市泰興貿易有限公司 （需方）
乙方：臨漳縣天海建材有限公司 （供方）
根據相關法律規定，甲乙雙方平等、自愿、公平、誠實、信用的基礎上，就所供貨物的相關事宜協商達成并簽訂合同如下：
一、 質量指標：
二、質量日期及數量：
乙方自20xx年4月9日起每月為甲方供應木炭900噸。該合同長期有效。
三、價格：2300元/噸（含17%增值稅票），以后價格隨行就市或雙方協商。
四、運輸方式：乙方自送，且承擔卸車費每噸8元，以過磅單進行收取。
五、交貨地點：山西省介休市泰興貿易有限公司貨場
六、結算辦法、付款方式：
乙方按照合同約定的數量將數量交付全部貨物后，根據甲方的過磅計量和具體檢驗結果及感觀驗收單核定貨物的實際噸位及價款，乙方為甲方開具全額增值稅發票，甲方收到并確認無誤后于一個月內結清全部貨款。
七、供貨要求：
乙方應保證所供貨物的數量和質量符合木合同規定，乙方應保證對所供應全部貨物享有完整合法的.所有權。合同生效后，乙方應按照甲方的要求供應一定數量貨物大樣，如貨物大樣能滿足甲方要求，并且乙方能夠接受甲方的具體收卸辦法，應繼續供貨：如乙方貨物大樣的質量不符合甲方驗收標準，或在供應大樣期間不能夠適應甲方的具體收卸辦法，合同自動終止，甲方按照本合同第六條規定的辦法向乙方支付合格部分的貨物價款，不合格貨物退給乙方。 八：違約責任：由違約方負責
乙方未能按照甲方要求的時間和數量供應貨物的，每逾期一日應向甲方支付合同總價
款1%的違約金：若逾期供貨超過十日，甲方有權解除合同。乙方在供貨期間不能夠適應甲方具體收卸、計量辦法或驗收方式及標準的，甲方有權終止本合同。乙方因貨物質量不符合合同約定給甲方造成損失的，應賠償甲方由此遭受的一切損失。乙方因所供貨物不合法造成甲方損失的，應賠償甲方合同總價款兩倍的損失。
九、貨物驗收指標：
十、本合同履行完畢后，甲乙雙方可參照本合同相關條款，經協商后續簽。
十一、本合同未作約定的，依照相關法律法規執行。
十二、本合同自簽訂之日起開始生效。
甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：
負責人（簽字蓋章）： 負責人（簽字蓋章）：
合同簽訂日期：XXXXX
購銷合同 篇5
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國經濟合同法》?甲乙雙方本著平等、自愿、互惠、互利的原則?就乙方分銷甲方代理產品事宜雙方達成如下協議條款?
一、合同期限本合同自甲、乙雙方簽字后生效，于乙方付清全部貨后本合同自動解除。 甲乙雙方在平等互利的基礎上經友好協商一致達成電子產品買賣協議訂立本合同供雙方共同遵守。
二、合同結算方式
1、為保障本協議的順利履行乙方須向甲方繳納30%保證金，?保證金在本協議履行完畢后若乙方未違反本協議的相關約定由甲方一次性無息退還乙方。
2、甲、乙雙方進行合同結算?乙方向甲方發出的'訂貨單傳真件、復印件及甲方送貨單等均可直接作為雙方結算的依據
三、貨物運輸方式
1、乙方書面訂貨后,甲方在2-5日內將貨物運送至雙方協定地點。
2. 地點?甲方負責把貨物送到乙方指定地點?產生的費用由甲方負責
3、時間?自本合同簽訂且甲方收到預付款后3日內。
4、交貨條件如在交貨過程中遇到問題，雙方應本著互惠互利、精誠合作的態度協商解決。 若逾期交貨，未經乙方允許逾期交貨的，甲方逾期交貨一天扣除除甲方逾期產品貨款總額5%的違約金。?
四、 甲方責任
1、甲方須保證產品質量，有質量問題的產品，甲方須負責更換或退貨。
2、按此合同交貨日期按時交貨。本合同未盡事宜經雙方協商一致可另行簽訂補充協議與本合同具同等法律效力。
五、 乙方責任
1、乙方已經通過的電子產品在合同生效及執行過程中不得擅自更改。
2、按此合同付款日期按時付款。
3、及時驗貨乙方應在收到貨物3天內驗貨完畢。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。 本合同一式貳份甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
購銷合同 篇6
甲方(購買方)：
乙方(出賣方)：
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材供料達成如下協議：
一、關于合同標的物
甲方因位于 的 建設工程需要，向乙方購買石材(石材的名稱、數量、規格、單價和暫定總價等內容詳見本合同附件一《石材供料清單》)。
二、關于質量要求
本合同所涉石材質量采用以下第( )方式確定：
1、國家標準。
2、行業標準。
3、企業標準。雙方約定根據 企業標準確定本合同石材質量標準。
4、封樣標準。如采用本質量標準，須根據石材質量鑒定需要，將相應石材進行封樣，甲、乙雙方各持同質同量的石材封樣樣品一份。
5、特別約定標準。甲、乙對石材質量特別約定如下：
三、關于石材色差
甲、乙雙方一致確認，石材系天然產品，故在本合同約定范圍內的石材若存在合理范圍內的色差，甲方對此予以諒解。乙方應盡可能減少所供石材的色差，并將色差保持在合理范圍之內。如果石材色差超過合理范圍，甲方有權要求調換。但是，如果各批次供應的石材色差可使用于建筑物不同立面或處所而不致影響建筑物整體視覺效果的'，則甲方對此予以諒解。
四、關于石材加工。
本合同所涉石材乙方有義務按標的物約定的規格要求進行一般加工制作。如甲方對特定石材需要進行異形加工，需向乙方提供異形加工圖樣并附具體加工要求的書面說明。乙方可自行加工，也可委托第三方進行加工。異形加工的加工費用由甲方承擔。
五、關于供貨期限
本合同的供貨期采用以下第( )方式確認定：
購銷合同 篇7
購貨單位：以下簡稱為甲方
供貨單位：以下簡稱為乙方
經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：產品的名稱、品種、規格、數量、單價和金額116415.00元)
產品的技術標準(包括質量要求),按下列第(1)項執行：
(1) 以上產品均按照國家標準執行，乙方提供產品的出廠檢驗報告、合格證等證明。
(2) 乙方保證以上產品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗收。
第二條：產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、交貨地點。
1、產品的`交貨單位：華能鐵嶺風力發電有限公司平頂堡風電場升壓站。
2、交貨方法，按下列第(1)項執行：
(1)由乙方免費送貨到甲方平頂堡風電場(平頂堡鎮小紅石村)。
第三條：對產品提出異議時間和辦法。
1、甲方在經過鐵嶺市消防部門在本年度驗收中，如果發現產品的品種、型號、和質量不合規定，應一方面妥善保管，然后通知乙方，乙方在接到通知后2日內給予免費調換為合格產品。
第四條：結算方式
1、乙方產品進入甲方風電場升壓站經過甲方驗收后，乙方開具增值稅發票，甲方交付乙方壹萬叁仟肆佰壹拾伍元(￥：13415.00)人民幣，待本年度通過鐵嶺市消防部門驗收合格后交付乙方剩余叁仟元(￥：3000.00)人民幣。 第五條：合同簽訂
2、經甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效，雙方按照合同約定履行責任。合同一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。
甲方：(簽字)
乙方：(簽字)
年月日：
購銷合同 篇8
產品名稱：____________ 計量單位：____________
生產廠：______________ 牌號商標：____________
簽訂地點：____________ 合同編號：____________
_____年_____月_____日
調撥通知書編號：____________ 字號____________
規格型號
數量
單價（元）
總金額（元）
交（提）貨時間
備注
合計
月月月月
合計人民幣金額（大寫）
1．本合同按（經濟合同法）、（工礦產品購銷合同條例）、（中華人民共和國爆炸物品管理條例）及有關民爆器材管理規定執行。
7．包裝標準、包裝物的`供應與回收費用負擔：
8．違約責任：
9．解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由_______仲裁委員會仲裁（當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。
2．質量要求、質量標準：
3．交（提）貨地點、方式：
4．運輸方式及到達站（港）
5．驗收標準、方法及提出異議期限：
6．結算方式及期限：
10．其他約定事項：
供方
單位名稱：（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
電報掛號：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
發貨單位：
需方
單位名稱：（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
電報掛號：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
發貨單位：
物資主管部門簽證意見：
簽證部門（章）
（簽證不收費）
鑒（公）證意見：
經辦人：
鑒（公）證機關：（章）
年月日
�。ㄗⅲ撼龂伊碛幸幎ㄍ猓b（公）證實行自愿原則）
購銷合同 篇9
原告：王XX，女，漢族，現就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX
被告：河北XXX房地產開發有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的`，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金�！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任�，F訴諸法院，請求法院判如所求!
此致
XX市XX區人民法院
具狀人：王XX
XX年X月X日
附：本訴狀一式二份
證據X件
【購銷合同】相關文章：
建材購銷購銷合同03-03
購銷合同樣本-購銷合同05-06
購銷的合同02-19
購銷合同(經典)04-24
購銷合同[經典]09-25
[經典]購銷合同10-30
【經典】購銷合同12-12
【精選】購銷合同01-28
購銷的合同06-04
購銷合同10-21