- 相關(guān)推薦
裝飾裝修工程施工承包合同范本
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編精心整理的裝飾裝修工程施工承包合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：____________
法定代表人：____________
承包人（以下簡稱乙方）：____________
法定代表人：____________
根據(jù)《_____》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：。
2、工程地點(diǎn)：。
3、工程內(nèi)容：
4、承包方式：下列承包方式擇一選擇，雙方商定第______種。
�。�1）乙方包工、包料。
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料
�。�3）乙方包工、甲方包料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》）。
5、工程期限：
總_____日歷天，開工日期_______年_____月_____日，竣工日期_______年_____月_____日（施工期以材料進(jìn)場日第二天起計(jì)算）。
6、合同總價款：
7、價款支付方式：
二、甲方工作
1、開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件；
2、負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報批的全部費(fèi)用
3、負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源；
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系；
5、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；
6、施工期間甲方仍需部分使用該場所，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項(xiàng)工作；
7、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督，辦理驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
8、按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料，根據(jù)裝修要求提供圖紙、圖套；
9、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；
10、按期支付工程款，不得無故拖延。
三、乙方工作
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴(yán)格按圖紙或說明進(jìn)行安全文明施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄；
3、保護(hù)好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通；做到安全生產(chǎn)，文明施工；
4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場；
5、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)；
6、工程竣工時，積極配合甲方完成工程驗(yàn)收。
四、工程變更，裝修方案如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，雙方簽名確認(rèn)，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
五、材料的提供
1、由甲方提供的材料、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；乙方驗(yàn)收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗(yàn)。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用；如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
六、工期延誤處理
1、以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負(fù)責(zé)，工期應(yīng)當(dāng)順延：
�。�1）不能提供水、電；
�。�2）不能按期提供自購材料、設(shè)備；
（3）不能按期支付工程款影響正常施工的；
�。�4）因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加施工項(xiàng)目；
�。�5）同意工期順延的其他情況。
�。�6）因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
2、對以下原因造成工期延誤，工期不順延：
�。�1）因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；
�。�2）因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
�。�3）乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
七、關(guān)于設(shè)計(jì)和施工及驗(yàn)收的約定
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工（安裝）。
2、施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項(xiàng)目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費(fèi)用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后______天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
3、隱蔽工程驗(yàn)收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收期為_____天。甲方未按時驗(yàn)收的，乙方可自檢后如實(shí)填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗(yàn)收結(jié)果，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
八、質(zhì)量保修
�。�1）工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單；（保修期為_____年）
�。�2）在正常使用條件下，裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
九、違約責(zé)任
十、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成也可調(diào)解；調(diào)解不成的，可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。
十一、附則
1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
2、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、本合同一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，保修期后自行終止。
十二、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決
甲方（簽章）：____________
住址：____________
法定代表人：____________
委托代表（簽字）：____________
合同簽訂地：____________
_______年____月____日
乙方（簽章）：____________
住址：____________
法定代表人：____________
委托代表（簽字）：____________
合同簽訂地：____________
_______年____月____日
【裝飾裝修工程施工承包合同】相關(guān)文章：
裝飾裝修工程施工承包合同02-06
裝飾裝修工程施工協(xié)議08-16
裝飾裝修工程施工合同03-19
裝飾裝修工程施工合同11-01
裝飾裝修工程施工合同03-06
裝飾裝修工程施工管理制度11-15
裝修裝飾工程施工合同范文03-22
裝飾裝修工程施工合同匯集12-08
居室裝飾裝修工程施工合同03-19
小型裝飾裝修工程施工合同12-02